合同范本>承包合同>承包合同

承包合同

时间:2023-06-15 06:55:59 承包合同 我要投稿

承包合同范本(集锦15篇)

  随着人们法律观念的日益增强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编收集整理的承包合同范本,欢迎阅读与收藏。

承包合同范本(集锦15篇)

承包合同范本1

  出租方(以下简称甲方):

  承租方(以下简称乙方):

  为充分利用乡冬闲田,发展经济,依照有关法律、法规,经甲、乙双方友好协商,将甲方水田的冬季使用权承包给乙方种植泽泻,现就有关事宜达成如下条款,以兹共同遵守。

  一、甲方将位于县乡村的水田 192 亩的小_使用权转让给乙方用于种植泽泻。

  二、合同期限从________年____月____日起到________年____月____日止。

  三、转让价格及结算方式:按每亩100元,共计19200元,以现金一次付清。

  四、甲方负责做好所涉及的农户工作,并造具花名册由各农户签字认可后交乙方存档。

  五、甲方在大春收完水稻后不能把水放掉,小_季节不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营活动;乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权及甲方享有的所有权利,但不能改变土地用地性质。

  六、上述条款是甲、乙双方在平等、自愿基础上达成,任何一方不得违约,否则,单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担。

  七、本合同自双方签字之日起生效,一式三份,甲、乙双方各执一份,报送主管部门备案一份。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 自愿出租冬水田小_使用权农户签字: 简单的土地承包合同范_二 发包方:甲 承包方:乙 为明确甲乙双方的权利、义务,经双方平等协商,签订本合同。

  第一条:甲方同意将 村西(窑_) 亩土地承包给乙方使用。(附图)

  第二条:承包期限为________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。

  第三条:承包费为每年 元人民币。交付方式为:乙方

  第一次先交付甲方________年承包费,

  第二次在第________年____月____日交付 ,

  第三次在 。除此之外,乙方不负担甲方其他任何费用。

  第四条:甲方保证发包土地使用权的完整,并帮助乙方协调本宗土地的.周边村可能出现的有关事宜。

  第五条:乙方承包本宗土地必须合法经营。

  第六条:承包期内,本合同不因乙方因病不能继续经营而中止,其继承人可承继本合同约定的权力和义务。

  第七条:除双方协商一致外,任何一方不得无故解除本合同,否则应赔偿对方的经济损失。

  第八条:在承包期限内,若遇国家政策变化或因不可抗力致使合同无法继续履行,由此造成的经济损失双方互不承担责任, 但甲方应返还乙方剩余年限的承包费。

  第九条:本合同承包期满或双方协商一致解除合同后____日内,乙方向甲方办理交接手续,并保证土地及其地上建筑等的相对完整。

  第十条:乙方不得将本宗土地转包第三方。

  第十一条:在履行本协议的过程中,双方遇到分歧应协商解决,若达成一致可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第十二条:乙方在承包期内,对土地布局进行改动要经甲方同意。

  第十三条:本合同发行完毕后,甲方若继续对外承包或出租,在同等条件下,乙方有优先承包或承租权。

  第十四条:本合同一式两份,双方各执一份为凭。

  第十五条:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

  第十六条:本合同未尽事宜,双方可另行协商,做出补充协议附后。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  日期:

承包合同范本2

  林业承包合同 订立合同双方: _________县_____公社(乡)_______大队(村)_________生产队,以下简称甲方; ___________________县______________公社(乡)________大队(村)________生产队社员_____________,以下简称乙方。 为了发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化,发展森林蓄水保土,调节气候,改善环境和提供林产品的作用,根据《森林法》的有关规定和中央(83),(84)一号等有关文件的精神,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  一、承包内容,面积和地点

  甲方将座落在_________的林地(山地)_____________亩,发包给乙方植树和管理,四界是:南至_______________,北至____________________,东至________________,西至________________。

  二、承包期

  承包期为______年零_________个月,从一九_____年______月_____日起,到一九___年____月_____日止。

  三、林木收益分配

  ⒈ 承包林地内原有林木、成材林木(成材林木的标准,按林业主管部门的规定确定)实行______:_____分成,甲方得_____成,乙方得______成;幼林实行______:____分成,甲方得______成,乙方得_______成。

  ⒉ 承包期内乙方新植树木、成材林木实行_______:______分成,甲方得_____成,乙方得_____成。

  ⒊ 对原有林木的修枝材、脚材,按_____:______分成,甲方得_______成,乙方得____成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材,归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行。

  四、种植密度,采伐与纳税

  ⒈ 承包期间,乙方必须保证承包林地范围内,每亩植树不少于____株,树苗由乙方自备(或由甲方提供)。

  ⒉ 在承包期内,甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时,应由双方向有关主管部门提出申请,经批准发给采伐许可证后,按批准采伐的方式(如择伐,皆伐或渐伐)进行采伐。对采伐后的空地,实行谁采伐谁补种的.原则,由采伐方在采伐当年或次年完成新造林。更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活。甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的,应向乙方支付劳务费,费用由双方议定。

  ⒊ 采伐税实行谁采伐谁负担,应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。

  五、双方的义务

  ⒈ 承包期间,乙方负责山林树木的管理防护。乙方应做到“三有”,即有专人护林,有房屋岗棚,有护林器械。

  ⒉ 乙方不得在林地野外用火,不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦,采石,采砂,采土和进行其他毁林行为。

  ⒊ 乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。一但发生火灾,乙方除积极采取灭火措施外,应及时向甲方报告。

  ⒋ 上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款,甲方必须及时、合理地分配给乙方。

  ⒌ 承包期内林木治虫费用,由甲方承担_____%,乙方承担_______%。

  六、奖惩

  ⒈ 承包期内,如果林木被盗伐,乙方未发现或未抓住盗伐人的,被盗伐一株,乙方应向甲方赔偿人民币______元。如乙方发现或抓住盗伐人的,应交给甲方处理,按所盗伐树木对盗伐人作价罚款______倍,罚款全部(或部分)奖给乙方,被盗伐的树木归甲方所有。甲乙双方未经批准擅自砍伐树木的,砍伐一株,罚款_____元给对方。

  ⒉ 甲方如克扣上级发放用于造林、育林的资金、物资和贷款,除应如数补齐外,还应向乙方偿付相当于其价值的_______%的违约金。

  ⒊ 如因乙方的责任造成火灾,对于烧毁树木,应视乙方责任的大小?决定其应付赔偿的数额。

  七、不可抗力

  如遇不可抗力的自然灾害,造成乙方承包林地内林木的损失,经调查证实后,对损失部分林木,双方均不负责。

  八、其它_________________________________________________________________________________________________________________。

  本合同自承包起算之日起生效,至承包期满失效。承包期满后双方如愿意继续承包,应重新订立合同。在承包期内,承包户主如去世,其家庭成员有承包继承权。 本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同;合同执行中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送公社管委会(乡政府),大队(村委会),(如经公证或鉴证,还应送公证或鉴证机关)各留存一份。

  甲方:______________县______________公社(乡)____________大队(村)______生产队__________(公章) 代表人:_______________(盖章)

  乙方:_________________县____________公社(乡)__________大队(村)_______生产队社员__________(盖章或签名)______年______月____日订

承包合同范本3

  甲方:乙方:

  甲乙双方经协商,为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程,明确双方的权利、义务,签订本协议。

  第一条合作事项

  玉兰大道围墙工程施工。

  第二条承包方式

  乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产,严格执行安全生产施工规范,出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方,配合测量、和技术交底。

  第三条承包内容

  一、乙方负责本围墙工程内容:安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元㎡按实决算)。

  二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。

  第四条质量标准

  乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。

  第五条工程价款

  围墙工程按140元,长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于400长,年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后,建设单位支付项目部工程款,甲方付乙方工程款的90%,5%待本工程审计结算后付清,剩下5%作为质保金________年后无息支付。

  第六条工期及双方权利与责任

  6.1安装工期根据双方工程进度,工期为____日历天。工期开始时间为________年____月____日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成,无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。

  6.2甲方负责为乙方施工提供下列条件:施工所需水、电引接点。

  6.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程,承担施工期间的安全责任,若发生安全事故一切由乙方承担责任,与甲方无关。

  6.4施工前,乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求,发现问题及时与甲方报告。

  6.5乙方对属于施工工程质量出现的.问题承担________年的保修责任。保修期内出现需维修事项,乙方应在接到通知24小时内进行维修,直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。

  6.6乙方应为本工程提供维修服务,若因非乙方原因造成的需维修事宜,乙方应以优惠价格为甲方提供服务。

  第七条违约责任

  乙方迟延完成工程,按迟延工程对应价款2%日的标准向甲方支付违约金。

  第八条争议解决、合同文本与生效

  因本合同发生的纠纷,双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日生效。

  甲方代表签字:乙方代表签字:________年____月____日________年月

承包合同范本4

  发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)合同签订时间:

  合同签订地点:甲方所在地

  甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,双方在平等互利、协商一致的基础上,为明确双方权利义务关系,现对乙方承包甲方食堂的'有关事项达成如下一致条款:

  一、甲方提供现食堂所属以营场地(共约150平方米),食堂经营的卫生许可证及食堂现有设施、

  二、医院职工食堂,乙方只有管理权、使用权、无所有权,职工用餐后,所有清扫、拖地、食物残渣处理等均由乙方处理、食堂内的公物不得损坏遗失、损坏,照价赔偿、

  三、乙方签订合同时,需一次性缴纳承包风险金5000元,于签订合同时一次付清、在使用过程中,食堂设备、设施的保养、维修以及卫生许可证验收、食堂工作人员体验等一切费用均由乙方自理、

  五、乙方在承包期内依法自主经营、自负盈亏、承包方所有食堂工作人员必须经区防疫站体格健康合格,方有资格承包、食堂不能转包,否则甲方将予以收回,并按违约收取违约金10000元、

  六、乙方需改变经营场所结构,必须征得甲方同意后方可进行,费用由乙方负责,合同解除时,不得拆除、

  七、乙方在承包期内消耗的水、电、气费按规定的收费标准于每月5日前主动向甲方缴纳、乙方有责任维护好供应管网,如有损坏,照价赔偿、食堂提供一套不锈钢燃气灶具,若需改造或更新,其费用由甲方负责,其余用品均由乙方自行购买、为了便捷服务,医院增添的电脑刷卡系统一套,日常维修费由乙方自理,医院不再投入资金增加和维修设备、八、乙方在承包期内必须保证将病员及陪伴饭菜送至病房,保证医院职工及节假日值班人员正常用餐且保质保量,如发生伤亡、食物中毒等一切事件由乙方自行负责,甲方不负任何责任、

  九、承包费每月300元人民币,每月末30日以前交纳次月租金且一次性支付,逾期不交按承包费的3%计日收取滞纳金;如10天之内不交租金,甲方有权收回食堂设备、设施按照财产清单逐一清点后,无一缺失、损坏,方可退还风险金,否则,将从风险中逐一扣除、

  十、甲乙双方如需提前终止合同,必须在半年后提前壹月通知对方同意后,方能解除合同,如单方面违约须向对方一次性支付违约金1000元人民币、

  十一、乙方提前终止合同时间,以新的承包人接手之日止,方能解除(如无新承包人,乙方必须按合同继续履行);食堂经营过程中如遇工商税务及其他问题,乙方自行解决,甲方予以协助、

  十二、本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定履行、须由双方协商一致后履行,并须在合同上注明、

  十三、本合同壹式肆份,由双方签字盖章后生效,擅自更改无效、本合同由甲、乙双方各持壹份,甲方财务、工会或总务科各留存壹份、

  甲方签字:乙方签字:

  20xx年月日20xx年月日

承包合同范本5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。

  一、土地的面积、位置

  1、承包地位置:

  2、承包地面积:

  二、承包经营期限

  该地承包经营期限为 年,自 年 月 日至 年 月 日止。承包作用期间必须保持田块原形。

  三、承包金及交付方式

  1、该土地的承包金为每亩每年人民币 元,大写捌佰圆整,合同期间 年内承包价格不变。另外第一年先預付土地复耕押金 元一亩,此款共计 元,由经联社负责管理。

  2、每年 月 日前期间一周内,乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。

  四、甲乙双方的权利和义务

  1、合同期满后,甲方有权收回土地经营权。如乙方要求续续承包土地,可享受优先承包权,由甲乙双方协商合同事宜后重新签订承包合同。

  2、保障乙方自主经营,甲方不得随意破坏乙方的农作物等财产。乙方可以建设住宿房。

  3、合同期满后乙方负责整理田园,甲方必须退加每亩300元复耕的押金费,恢复田园平整。

  4、合同期间,严禁非法种拉严令禁止的.药种等,如发现,甲方可按违约,收回土地土地经营权,及时上报公安机关严办。

  五、合同的变更和解除

  1、如合同有不足事宜,需经双方协商,补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  2、在合同履行期间,甲方和乙方如有中止,按照每年承包金偿还至期满。

  六、本合同经甲乙双方签章后生效。

  七、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,送村委会一份。

  甲方:(签章)

  甲方地址:

  乙方:(签字)

  乙方住址:

  乙方身份证号码:

  乙方联系电话:

  签约日期:_______年___月___日

  签约地点:

承包合同范本6

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  经好友协商,根据国家相关法律法规,在平等、自愿、诚信信用的基础上,按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及附协议精神,为确保该工程项目与建设单位签订的《建设工程施工合同》全面履约,明确甲乙双方的责、权、利关系,特订立本合同,双方共同遵守。

  第一条 工程项目概况

  1、工程名称:宣城市香江金郡一期建设工程项目(1#、2#、3#、5#、9#、10#楼及地下室)

  2、工程地点:宣城市宣州区

  3、结构、层数:按图纸设计。

  4、总建筑面积:156937.6 M2

  5、承包范围:施工合同及招标文件中约定内容。

  6、工程暂定总造价:3200万整(工程最终结算时按实际审定结算造价调整)

  第二条 工程项目经营管理目标

  1、合同签订开工:以发包人开工令为准,工期720天

  2、工程质量等级:合格

  3、安全、文明要求:

  (1)杜绝人身伤亡事故:杜绝设备、火灾等重大事故。

  (2)创建(市)级安全质量标准化工地。

  4、承包预定造价¥3200.00万元。

  (1)施工中税金、公司管理费、农民工保障金、保险费、招投标管理费由甲方承担,乙方每次款到甲方账上甲方扣除12%后返还乙方。在建设单位不追究工程违约责任,发包方的企业信誉和形象不受损害的情况下,即视为承包方履约。

  (2)上交利费期限规定:

  上交利费随工程进度款收取:按建设单位每次实际支付工程进度款的12%收取:结算时消防工程最总按10%扣税管费调整。

  注:当工程款收取额超过本合同工程总造价时。甲方将对超收款额部分继续按合同约定比率计收管理费。

  (3)上交利费最终以决算审定造价调整。

  5、安全文明施工措施费和农民工工资保证金按工程所在地相关部门要求由甲方负责办理。

  第三条 甲、乙双方责任、权限

  甲方:

  1、负责指导和帮助乙方贯彻执行国家的法律、法规和行业规范、标准,严格履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》。

  2、负责组建项目经理部,按照职能行使对项目的管理、监督和控制,确保项目全面合同履约。本项目甲方选派建造师和安全员进入项目部工作,配合乙方对工程项目施工做好全面管理工作。

  3、对项目经理、安全员明确职责、权利和义务,按规定行使职责、权利和义务,在该项目建设全过程中有效。

  4、甲方必须保证乙方资金安全和及时支付,在该项目与建设单位预约转款时,由公司委派会计为乙方办理转账手续,扣除本合同中约定应收款项,余款在收到公司支付的工程款后叁个工作日内全额支付给乙方。

  7、有权对项目部的违规行为责令整改并进行查处。

  8、工程竣工交工后,在质量保修期内因施工原因出现的质量问题,及时通知乙方进场维修。

  9、负责对项目部经营过程及终结结算进行审计监督。

  乙方:

  1、该工程项目全部由乙方投资,负责承包范围内的施工任务。所需资金由乙方自筹。

  2、认真贯彻执行国家相关法律、法规和建设行业标准、规程及工程所在地相关管理部门规定,严格履行该项目所签合同、协议、承诺,对项目管理负全面责任。

  2、在集团公司的指导下,组建项目经理部,负责制定项目管理人员岗位责任制,按岗位职能履行职责。

  3、乙方应自觉接受和服从甲方管理,遵守和执行甲方的'各项规章制度,服从工程所在地相关管理部门监督和管理,加强工程施工过程的各项管理工作,保证按合同履约。自觉维护甲方企业形象和信誉,不损害甲方任何利益。

  4、接受集团公司各职能部门的业务督查和政府行业部门的检查,按规定期限向职能部门报送工程信息(各类业务报表、外部沟通信息及工作总结等)。

  5、负责项目的会计核算工作,负责项目所有成本开支(含社会管理费用和奖罚款等),建立健全项目核算账务和整理相关资料,确保无违规行为。

  6、严格施工生产过程控制,确保工期、工程质量及生产安全。如发生工期罚款或出现工程质量、生产安全问题,除所有损失费用由承包方承担外,公司将按公司规章制度给与承包方一定的经济处罚。

  7、不私自从建设单位向外转款和借款,不拖欠民工工资和工程材料款,积极清偿各类债务。

  8、乙方自行并全面承担该工程的盈亏责任及法律责任和后果,该工程发生的一切事物的后果均由乙方承担。

  第四条 奖罚规定

  1、按合同约定创建的优质工程,建设单位给予的工程质量奖的80%奖励给乙方,(含项目施工和管理的相关方)。未完成合同的约定质量目标的处罚和造成质量事故损失由乙方承担。

  2、按照年度创优计划安排的质量、安全达到目标,公司按照有关规定给予奖励。

  3、乙方必须确保安全文明施工,如发生一人次重伤罚乙方5000元,发生一人次死亡事故罚10000元,乙方同时承担处理安全事故所发生的全部费用和上级部门的罚款。

  4、工程款未按公司指定账户转款,发生体外循环用款,除要求全部追交公司外,给乙方按体外循环款额的3%处罚。

  5、如因乙方原因造成工程款、材料款、等经济诉讼时,乙方应承担全部经济责任和诉讼费用,并给予乙方20xx~30000元的罚款。

  6、工程在交付后发生责任质量问题,业主或用户投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方20xx-20000元处罚;保修期内维修费全部由乙方承担。

  7、对完成经营管理目标并对树立公司信誉做出显著成绩的,公司将视贡献程度给予乙方嘉奖;对未完成经营管理目标或发生企业损害企业信誉的事件,公司将视情节给予乙方严厉处罚。

  8、乙方要确保劳务工资及时足额支付,不得发生因劳务工资结算与支付而引起投诉事件,因投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方5000元20000元/次处罚 。

  第五条 补充条款

  甲乙双方应严格履行本合同各项条款内容,甲方与建设单位的合同及附协议乙方同步接受。

  第六条 其他

  1、本合同甲乙双方签字生效,乙方由承包方签署。

  2、本合同中有关项目管理未尽事项,按公司有关文件规定执行。

  3、本合同一式叁份,乙方一份,甲方贰份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同范本7

  发包方(甲方):**镇政府

  法定代表人:

  承包方(乙方):山阳市衡运物资贸易有限公司

  甲乙双方经充分协调,就甲方所有的***镇水力发电站承包事宜,达成如下协议:

  一、甲方将位于***镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩,承包于乙方进行经营,具体设备详见清单。

  二、乙方承包期限为30年,时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。

  三、甲方负责为乙方办理有关经营手续,以保证乙方依法进行经营活动。

  四、在承包期间,甲方应为乙方提供宽松的经营环境,保证乙方正常运营。

  五、乙方负责对其水电站的设备进行维护,修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。

  六、乙方承包前的债权、债务由甲方承担,乙方承包后的债权债务由乙方承担。

  七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时,甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金,逾期不交,甲方有权力加收乙方一定比例的'滞纳金。

  八、因国家政策或其它不可抗拒因素,造成合同不能继续履行时,双方本着为对方负责的态度,妥善解决问题,力争使各自的经济损失降到最低。

  九、承包期满,双方应对承包经营期间的资产进行合理清算,并优先由乙方进行继续承包。

  十、未尽事宜,由双方本着互惠互利原则,另行协商解决。

  十一、本合同一式份,双方各执一份。

  甲方 乙方

  法定代表人 法定代表人

  20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

承包合同范本8

  甲方:

  乙方:

  根据公司目标管理制度精神,遵循市场项目工程责任管理原则,公司实行单个工程项目组织实施个人负责制。为明确双方职责,保证工程质量、安全、工期、成本控制和合理效益目标的实现,甲、乙双方协商同意共同遵守以下条款:

  第一条:项目工程基本情况及要求

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围:

  4、工 期:

  5、工程质量:

  6、实施部门: 责任人:

  第二条:甲方职责与权利

  1、公司委派负责与发包方的联系协调,监督工程质量和工期,负责本工程项目的施工组织管理工作。

  2、负责提供工程设计图纸,协助乙方办理施工注册手续。

  3、负责审查项目部的具体施工组织方案(质量安全措施、工期进度安排)。

  4、监督中间验收和竣工验收,审定工程结算。

  5、乙方必须服从公司统一管理,若损害公司利益和信誉,或将工程转包他人,或偷工减料对工程质量不负责任,公司调查核实后将终止与乙方合同,并按《建筑法》追究承包人的相应责任。

  第三条:乙方职责与权利

  1、 服从公司统一管理、遵守公司规章制度、维护公司利益和信誉。2、负责办理项目工程施工注册事宜。

  3、全面负责项目工程现场施工的组织实施工作,切实做好安全与技术交底、图纸会审、施工队伍组织、施工方案与施工预算编制,材料计划与施工进度计划的编制,质量控制与安全措施以及文明施工等工作,做到施工现场有条不紊,整洁有序。

  4、认真做好项目工程的材料计划、保管、供应工作。根据设计和业主要求,认真做好市场调查,确保材料质量与合理价格,严禁使用伪劣材料,主要建材要先复检后使用,对特殊材料的采购和使用必须遵守国家法律的程序进行。

  5、负责组织调配好施工机具,随时进行检测,保证工程的顺利进行,对于特殊机械(国家规定属于特种项目、作业类)的租赁、使用,乙方必须依照国家法律规定与有资质的公司签订好租赁、安全等合同后,并经检测备案合格方可进行使用。

  6、严格执行施工规范,认真做好施工日志和质量与安全检查记录、材料复检、分部分项、工程报验、签证等工作,组织中间验收和竣工验收,编制工程竣工决算,同时要认真做好工程资料的整理、完善、收集和保存工作,工程竣工后,上交公司存档。

  7、严格遵守安全操作规程,负责施工从业人员劳动意外保险和工程的安全防护设施,随时对施工队伍进行安全教育和守法教育,杜绝安全事故和偷盗、赌博、打架斗殴等违法违纪事件。若发生安全事故和违法事件,承担由此产生的全部费用和责任。

  8、负责协调和施工现场管理中与业主、工程监理及相关部门的关系。接受业主、工程监理和职能部门的监督检查,切实做好自检自查工作,检查中发现的问题及时整改。

  9、必须同意按发包方提出的XX条件修建,并附承诺书。

  第四条、工程承包慨况:

  1、工程内容以建筑设计有限公司设计的施工图为准,建筑面积约 X平方米,若有更改,以甲方设计部门的更改通知为准。

  2、住宅、营业房、车库为砂浆墙顶面;楼梯间、营业房、外挑阳台、天棚面均为水泥砂浆打底防瓷面层,排水、空调孔预留由乙方负责,室内不安装内门;

  3、外墙面及外墙保温材料:门窗、栏杆、卷帘门由甲方负责,但乙方必须无条件配合甲方。甲方以每栋为单位施工期限为一个月,否则超期将计费给乙方。

  4、每个幢号的施工期为9个月,从每幢号开工之日起计算,因不可抗拒因素和非乙方原因引起的工期延误,工期顺延;

  5、各幢号的开工日期由甲乙双方协商决定并相互签字确认。

  6、工期提前或延误,甲方按每幢每日500.00元标准向乙方计发奖金或处罚金;工期延误到15日及以上的,甲方有权单方面终止合同,乙方自接到甲方终止合同通知后,三个月内必须退场,并不得因此向甲方主张任何权利;若乙方在规定期限内不退场而造成甲方损失,乙方承担赔偿责任。

  7、质保金甲方按工程总价款5℅从应付工程款中预留;

  8、乙方所留存于甲方处的保修金不计息,一年保修期满后,甲方向乙方退还保修金的50℅,剩余的保修金三年保质期满后退还乙方。

  9、该土建工程造价按设计图所确定面积计算(最终以房管所测定的建筑面积为准,车库以实测面积为准)。根据施工图纸及设计变更、现场签证、政府及相关部门文件等相关工程结算资料。建筑材料价格以甲、乙双方现场签字确认价格为准。按20xx年四川省建筑工程计价定额系列,三级二档计费,在双方认可的工程总价基础上让利﹪后作为工程承包结算总价。乙方按建筑面积每平方米XX元整向甲方交纳工程管理费。

  10、乙方应按建筑面积每平方米交纳工程保证金。工程施工进行中甲方将按工程进度在二层封顶完工退其保证金三分之一;主体封顶完工退其保证金三分之一;在脚手架拆除完工退余下的三分之一。

  11、该工程施工所用砂、石子材料,施工中由甲方统一供应,按建筑面积每平方米元结算,砂、石子材料款作为拨付款。

  12、乙方应保证施工现场符合有关规定,建筑残渣由乙方清理干净。

  13、乙方应负责工程的竣工验收,甲方应提供甲方负责的部分工程的'基本资料。乙方必须将每幢号的竣工备案资料完整的交予甲方及时办理备案手续。

  14、甲方保证施工场地的水、电,并满足施工所需负荷和容量,施工所用的水、电费由乙方负责交纳。

  15、若因甲方不按时拨款,工期顺延外,超期三日以上甲方还应当赔偿乙方停工待料的损失。

  16、工程付款方式:

  ①、工程款暂按XX元/平方米计价,最终以实际工程款办理结算。 ②、以现金拨付方式:每幢施工在一层封顶后,由甲方拨付工程总额15%的价款;三楼封顶后由甲方拨付工程总额10%的价款;五楼封顶后由甲方拨付工程总额10%的价款;主体竣工后甲方拨付工程

  总额15%的价款;竣工验收后乙方将全套备案资料及备案证书交与甲方,一个月内甲方拨付工程总额15%的价款;三个月内甲方拨付工程总额20%的价款,剩余的5%作为房屋质保金。其中另10℅的工程款由砂、石材料款作为拨付工程款在主体完工以实际用量结算并支付差额。乙方拨付工程款时,必须开据正规税务建安发票。乙方负责工程涉及的一切税费。交税后的票据原件报送回公司财务科统一核算管理。

  17、工程主体完工后,乙方最迟应在主体验收竣工后十五个工作日向甲方交付完整的竣工备案资料及质量验收报告。甲方与乙方在幢号竣工验收后十五日内办理幢号结算。

  18、对承包范围内的工程实现质量保修,其保修办法按国务院279号令《建筑工程质量管理条例》中第六章第四十条(一)、(二)、

  (三)、(四)款执行。在保修范围内和保修期限内发生的质量问题,乙方应履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。不履行保修义务或拖延履行保修业务的,按国务院279号令《建筑工程质量管理条例》中第六十六条执行。

  第五条:奖罚

  1、乙方必须严格履行合同,保证工程质量、工期、安全,如未完成工程和发生安全质量事故甲方将按工程总额建筑面积每平方米 伍元作为处罚。

  2、乙方不能履行合同,造成工程质量、安全事故、并拖延工期,甲方按工程总额视情节轻重给予1-2%的处罚,并向有关部门申报停止其资格,注销其证件。

  第六条:争议

  1、争议的解决程序:先协商、后调解、再起诉。

  2、争议的解决方式:甲、乙双方协商---建设主管部门调解---人民法院判决。

  第七条:合同的终止与变更

  1、本合同自签订之日起开始生效。

  2、因乙方严重不负责任造成质量低劣或出现重大事故影响甲方信益的,甲方除有权追究乙方的责任外,同时可随时有权终止合同。

  3、本合同未尽事项,甲、乙双方届时协商解决,签署补充协议,所签署的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  4、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,公司财务科一份。

  甲方: 联系电话:

  乙方: 联系电话:

  二○○ 年 月 日

承包合同范本9

  发包方: (简称甲方)

  承包方: (简称乙方)

  为使本工程施工顺利,确保工程质量、安全、工期,提高企业,职工的经济利益。根据有关法律条文规定,遵照平等、互利、自愿的原则,结合项目的实际情况,经双方友好协商,甲方把本项目的脚手架分项工程以包清工的形式承包给乙方,为了明确甲、乙双方的职责及义务,特订立以下协议:

  第一条 工程名称及地点:

  1、工程名称: XX 工程

  2、工程地点: XX

  第二条 工程内容及范围:

  1、XX脚手架分项工程施工。

  2、工作内容:根据本工程结构编制搭拆方案、绘制施工平立面图、分类报表、材料计划,房屋四周围护(搅拌机、出入口、防护棚)、登高楼梯(斜道)、基坑安全围护;主体外脚手架、洞口、临时房屋顶搭设、楼梯、防护棚、临边防护的搭拆,隔离网拉拆;脚手片,安全网围护挂、翻、拆、连接件预埋;扣件上油;落手清工作,场内运输。本工种用材料进入现场新钢管需派两人配合卸车,旧钢管自行卸车;堆放连接件以及在外墙装饰过程临时拆除、临时固定;拉接件预埋、制安、焊割;拆除后的本工程所有材料清理集中,按甲方指定位置堆放整齐。卸扣件,安全网拆叠入库,现场临设棚、舍搭拆等工作。包括钢筋、木工、工具房等操作棚,不包括物料提升机的搭拆,但包括通道口、通道板铺设,不包括新钢管的油漆,并且在此项工作中不存在任何点工。

  第三条 承包形式:包清工。

  第四条 承包费用及结算标准

  1、按实际搭设建筑面积计算,每平方米按 元综合计算,(如需搭设满堂脚手架,应由架子班搭设,其费用不高于市场价)此价位已包括如下:

  (1)工资及奖金。

  (2)各类津贴.及夜餐.保健等补贴

  (3)劳保福利,劳保用品,防暑饮料,防冻取暖。

  (4)非生产用工:包括社会义务用工,开会、学习、培训、探亲

  等用工及差旅费,因气候影响的停工,特殊停、待工费等。

  (5)作业队员的招募、进退场,工地之间转移等费用。

  (6)构件的场内水平运输,本工种范围内材料的装卸。

  2、乙方承诺脚手架工程质量安全工期保证金三千元整(本合同生效前提交)。保证金主体结束后退还,不计息。

  3、乙方进场后不预支生活费,甲方按每月完成的工作量,并应通过质量、安全、施工管理方面项目部管理人员认可后,发放生活费,每月每人每月 元出勤率不少于25日,但发放生活费的人员必须经安全员,办理过三级教育及持有本项目部制有效胸牌的工人,否则,不予发放。主体结顶后付至总价的 60%。达到项目部质量时,脚手架拆除后,在45天之内结算付清全额工程款。不足部分由乙方垫付,如不及时发到每个职工或卡职工工资导致向有关部门告状损害公司利益和名誉,每次罚款 元。

  4、如非正常原因,乙方中途退出施工的,甲方与乙方的结算按实际完成的工程量的50%算。保证金视实际发生的原因而确定是退回还是没收。

  5、乙方在现场所需用的安全帽、工作服、雨衣、保险带等统一向甲方领取,必须全员配备,费用由乙方自负。

  6、如遇上级部门大检查,本工种范围内所应紧急处理的各项工作由本班组负责,与兄弟班组责任范围不十分明确由项目部决定谁清理。

  第五条 工期标准

  乙方必须组织充足的施工技术力量,严格按照甲方的总体分项工期计划提前或及时完成,密切配合工种之间关系,若乙方原因拖延工期的,或无故停工,造成的影响及工期由乙方承担,甲方处以乙方罚款200元/日,罚金在保证金中扣除,如保证金不足扣除在当月工资款中扣除。

  第六条 质量标准

  1、外脚手架及防护等脚手架工程必须按现行《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》搭设。施工质量必须达成现行《建筑施施工安全检查标准》及市安监站标化验收优良标准。搭设不符合要求必须返工重搭,所造成的费用由乙方自负。

  如属本工程安全生产、文明施工、质量等原因影响省标化评选的

  按整个乙方承包总价10%计罚,现场施工的质量、安全、文明施工、环保按项目部治安管理条款及制度进行奖罚。

  第七条 甲、乙方责任

  (一)甲方责任

  1、全面履行合同,确保乙方正常施工。

  2、按施工方案落实采取安全施工措施,确保乙方劳务人员的安全生产与10人住宿宿舍。

  3、负责向乙方进行现场二级安全教育。

  4、负责技术交底、验收、现场施工与调配;材料采购。

  5、协调好内外部施工环境,为乙方作业做好各项后勤服务。

  (二)乙方责任

  1、严格执行项目部的各项规章制度,依照甲方的施工进度计划,组织合格的劳务人员进场施工,虚心接受有关人员及社会各界的监督检查及指导(特殊工种需持证上岗)。负责维护管理好本工种所有的施工机具、劳动保护设施以保证生产正常进行。按时完成甲方生产部门的生产任务。项目部需要乙方配合时必须全力服从。不得提任何附加条件。

  乙方负责脚手架搭设及安全防护材料的把关、验收工作,不合格材料不得用于工程。扣件的损耗率为1%,超出部分有乙方负责,节余部分由甲方按市场价给予奖励。钢管不存在损耗。损耗不包括因扣件的质量问题损坏,以及螺帽滑丝。

  2、班组工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。

  3、乙方施工人员探亲,禁止上工地现场,工地并不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。严禁在宿舍内用火烧饭,私拉电线,经查处没收器具并每次罚款100元。发生意外概由乙方承担责任。

  4、施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众打架,如在施工现场发生打架事件,不论有无理由每次罚款500元,如发现有承担责任人参与或背后指使罚承包责任人壹仟元每人次。严禁在工地或宿舍内,发现每次罚款壹佰元,罚金在质保金中扣除,如违反法律公安机关处理,项目部不予承担任何责任。

  5、对劳务人员进入现场施工,必须进行三级安全教育,严格执行安全规章制度,一旦发生安全事故,查清原因如属乙方责任的扣罚除质安保证金的同时,按事故的实际损失由乙方自负外,同时追究责任,视责任轻重采取重罚措施。发生其它意外,医疗费在1000元以内的.由乙方负责,在1000元以外部分甲方承担70%乙方承担30%,

  6、积极配合项目部质安部门工作,做好上通下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。

  7、发生安全事故应立即组织抢救,并保护现场,即刻上报,严禁隐瞒事故不报。

  8、乙方承包人应是本工种安全生产的第一责任人,应带头遵纪守法,不准违章指挥,准确摆好安全、质量、进度、效益的位置,保证全体施工人员,全方位的动转。

  9、积极配合项目部组织的安全知识学习,宣传及业余上课,并落实到每个职工,真正做到安全第一,预防为主,以人为本的现场安全氛围。

  10、乙方必须确保班组长、专职技术质量、安全检查员的到位,如不到位项目部有权100元/天·人处罚。

  第八条 材料、设备供应

  1、脚手架搭设材料由甲方负责采购,乙方应在使用前提早15天以书面上报用量计划。

  2、搭设防护所用机具等由乙方自备。

  3、乙方不得随意浪费材料、切截钢管。人为造成材料浪费由乙方承担全部损失。

  第九条 其他

  1、乙方必须充分有效的组织现场施工人员,必须满足本工程的进度需要,杜绝转包,一旦发生转包甲方有权终止合同,保证金没收。

  2、乙方应服从甲方的管理及指挥,执行本项目部的一切规章制度,遵守国家的政策法令,乙方在施工中因管理混乱,质量、安全不符合本协议要求,工期不符合甲方要求时,甲方有权单方终止协议,另行安排班组施工。终止协议时按阶段预付工资额终止结算,余额及保证金作甲方的损失弥补。

  3、协议经甲、乙双方签字后生效,本工程完工后终止。本协议一式叁份,甲方贰份,乙方一份。未尽事宜,按项目部有关规定执行,以上协议希双方共同执行。

  甲方: (盖章) 乙方:(盖章)

  代表(签名): 代表(签名):

  日期: 年 月 日 日期:

承包合同范本10

  发包人:

  承包人:

  甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下列工程施工事项协商一致、订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:柏乡荣华锦城住宅小区西街旧村改造(一期)楼建设工程(以上简称本工程)。

  2、工程地点:柏乡县西街村汉牡丹街东侧。

  3、工程内容:多层住宅,砖混结构,地上七层(底层为车库或储藏间)。

  二、承包范围及方式

  1、承包范围:承包范围包括楼施工图纸、设计说明、工程规范要求以及图纸会审记录内所有设计内容的制作与安装。

  3、电工承包方式:合同价格按照本工程图纸及说明,范围内所有强电、弱电_____元/㎡综合单价总包括(即所有制作安装、拆除。机械设备自备,塔吊除外;基础强电、弱电包括在建筑平米内不再另算)。

  4、砌体承包方式:以实砌砖为准,大砖(即多孔砖)单价_____元/块,小砖(即小红砖)单价_____元/块。

  三、合同工期

  1、以甲方与监理发出的开工令为准

  2、竣工日期:

  3、乙方必须服从于甲方现场管理人员的'管理,并于上述时间之前竣工(甲方确认的工期顺延除外)。

  四、质量标准

  工程质量标准:乙方合同范围内工程质量应达到国家合格标准。

  五、安全生产

  1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格要求安全标准的班组施工,并随时接受行业安检人员依法实施的监督检查,采取必要地安全防护措施,排除事故隐患,由于乙方安全措施不力,造成的事故,责任由乙方自负,甲方处于人道主义精神进行抢救,由此所产生地费用由乙方承担。

  2、乙方承担施工工人的工伤保险和意外伤害保险费用。

  六、付款方式

  1、本工程造价以实际完成工程量为最终结算价。

  2、付款方式为:从基础到封顶共计三次,第三层封顶后进行第一次付款(即分别为:3层、5层、7层主体封顶)每次为所干工程结点工程量的80%、待主体封顶验收合格后支付总工程量的90%,工程量结算核对完成后支付至工程量的100%。

  3、乙方达到以上条件后甲方在7日内支付完毕。

  七、违约金

  乙方应按照本合同工期规定时间完成,每延误1天向甲方支付违约金1000元。

  八、未尽事宜

  其他未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼或仲裁机构进行仲裁。

  九、本合同一式两份,双方签字后生效。

  甲方:

  乙方:

  日期:

承包合同范本11

  订立合同双方:

  甲方:

  乙方:

  经甲方、乙方认真协商,现甲方将300(叁佰)只羊承包给乙方,达成如下合同内容: 本合同,以供双方共同遵守.

  一,承包期限

  承包期共________年,从二零一__年____月___日起至二零一____年_____月__日止.

  二,承包牲畜数量

  甲方将羊承包给乙方饲养,共300只.其中,山羊________只,绵羊________只. 三,承包费数额及交付时间

  1、乙方在为甲方承包喂养期间,每年乙方必须保证向甲方交付88只小羊,每只小羊重量不得低于10公斤,如果乙方不能向甲方交付88只小羊,也可向甲方每年交付每只羊300元(叁佰元整),合计每年26000元(贰万陆仟元整)。

  2、每年承包费乙方必须于当年8月31日前向甲方交清。否则视为违约,甲方有权利收回所承包的羊。

  四、甲方的违约责任

  甲方如不按时、按量向乙方提供300只羊,应向乙方偿付违约金______元,以致乙方不能进行正常饲养的,乙方可以提出解除合同.

  五,乙方的违约责任

  1.乙方如不按合同规定的时间、规格、数量交付甲方羊和承包费,每逾期 一天,应按其总价的10%,向甲方偿付违约金.超过15天仍未履行承包任务的`,甲方可以提出解除合同,收回牲畜重新发包给他人.

  2.乙方如将所承包饲养的羊出售给他人,应向甲方偿付违约金________元.

  3、乙方在饲养过程中如果出现的丢失、生病等造成所承包牲畜数量减少情况,由乙方自行承担责任,甲方不承担任何责任。

  4、合同期满后,乙方必须按时将承包的300只羊如数向甲方交清,少一只山羊,需向甲方赔偿800元(捌佰元整),少一只绵羊,需向甲方赔偿1000元(壹仟元整)。

  六、其它

  因甲方承包给乙方的价钱较低,乙方每年免费向甲方提供5只羊供甲方食用。

  本合同自承包开始之日起生效,合同期满自行失效.合同期满后,甲乙双方如愿意继续承包,应重新订立合同.合同执行中如乙方不能执行合同,配偶和子女必须继续履行此合同的义务.

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,合同副本一式二份,西尼尔村委会、西尼尔镇司法所各留存一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同范本12

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  经甲、乙双方协商,甲方自愿将后头坝东至李坝院小路交界处,北边和大路徐山止,的山林及山场卖给乙方,为保障双方合法权益,现达成以下协议:

  一、甲方当事人的姓名 住所

  住所

  住所

  乙方当事人的姓名住所

  二、甲方承包给乙方的山林位于后头坝东至李坝院小路交界处,北边和大路徐山止,的'山林及山场卖给乙方,四至界线:东 西 南 北 面积约 亩。

  三、甲方转让给乙方的山林要求保留原来的路,梗,以及原来的私人旱田不在本合同约束之内。

  四、承包期限从 年 月 日起至 年 月 日。

  五、甲方山场承包给乙方后,种植的林木所产生的经济效益于甲方无关。买卖山场松树达成如下协议:

  六、 买卖山场售价为二十一万五千元人民币,乙方一次性付清。

  七、乙方必须于20xx年阳历2月22号前将林木砍伐后将松树栽上归还甲方,栽树的条件按标准执行。

  八、一切开支费用由乙方支付。

  九、砍伐后的树枝归甲方所有。

  十、承包期间,甲方负责处理周边村民关系,维护好山场内的正常经营,甲方应积极配合乙方各项工作,不得借故推诿。

  十一、本协议签字生效后,乙方在遵守原甲方承包合同规定的前提下自主经营甲方不得干涉,且不得单方面终止合同,否则,乙方因此产生的经济损失由甲方赔偿。

  十二、林木成林后,乙方同意砍伐才能砍伐,甲方不得随意在此山场砍伐,违者按村规民约处罚。

  十三、林木成林后如甲方反悔,按市场价的十倍赔偿给乙方。

  十四、砍山场由林业部门批复才能砍伐,否则甲方不负责任。

  此协议一式 份,双方各执 份,村民 份。

  甲方签字: 乙方签字:

  年 月 日

承包合同范本13

  甲方:

  乙方:

  甲方将所属山林的空闲地发包给乙方耕种,根据《农村土地承包法》的`有关规定,双方签订如下合同:

  一、承包方位

  甲方将所属山林的空闲地发包给乙方耕种,其座落方位:东与冯家望旱地相邻,南与水沟交界,西与冯友元林地的交界沟相邻,北与路交界。

  二、承包面积

  面积100亩左右,以甲方发包给乙方的四至界线为准。

  三、包期限:

  共5年。即20______年1月1日至20______年4月31日止。

  四、承包金额及上交方式

  合计承包金额伍万元,分五年付清,即每年的1月1日付给甲方现金1万元。

  五、甲乙双方的权利和义务

  1、甲方从乙方签定合同之日起将山林空闲地发包给乙方使用,土地所有权属甲方。

  2、乙方在经营期内甲方负责协调处理乙方相邻之间的关系。

  3、合同到期后,乙方若继续耕种,甲方不向乙方收取任何费用,耕种至乙方自动放弃为准。

  六、违约责任

  合同期内,甲乙任何一方非法律规定或合同约定不得单方终止合同,否则违约方应付违约金1万元给对方。

  七、本合同一式二份,甲乙双方各一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

承包合同范本14

  发包方:乌海市公路___省际通道________项目部

  (甲方) 承包方:(乙方)

  经甲,乙双方代表协商,本着自愿合作,平等互利、以诚相待的原则达成一致,协商内容双方共同遵守,否则一切责任及经济损失由违约方承担。

  一, 协议内容

  1、合同工程内容

  甲方根据工程需要特招聘乙方承建护坡工程,具体由甲方负责人指示,工程段落:,工程数量依据设计图纸。

  2、合同总承包单价(其中包括材料、砌体、开槽、刷坡、勾缝、抹面等一切设计中包含的内容)

  M7.5浆砌片石:130元/m3

  水泥由发包方提供:费用由乙方负担,单价以水泥出厂价为准,另加运费。

  二, 质量要求

  1、乙方所承建工程必须达到省际通道的各项指标,提供的工程产品必须达到交通部1999年颁发的优良工程的标准;

  2、乙方所使用的原材料场均应满足规范和设计要求,使用前必须送项目部做试验审批,并经监理工程师确认后方可使用,所用机械设备满足工艺、质量要求;

  3、工程产品经甲方和业主验收合格,如发现质量事故所造成的损失和业主对项目的`罚款由乙方承担,且甲方有权终止合同,将乙方清退出场。

  三、工期进度

  乙方承诺所承建工程必须在20xx年5月25日全部完工,并制定合理的施工组织设计旬进度计划,甲方据此对乙方进行检查。如发现进度计划严重滞后,甲方将视为乙方无能力完成,甲方随时有权对乙方作无条件退场处理,造成一切经济损失均由乙方承担。

  四、安全措施

  乙方必须在施工过程中建立安全生产体系,认真执行交通部颁发,向施工人员进行安全技术交底,杜绝一切质量事故和安全事故的发生,如发生均由乙方自行处理并承担相应的社会和经济责任。

  五、付款方式

  1、乙方进场后甲方不予以支付任何款额。

  2、待乙方完成工程量且业主计量后,支付完成工程量的80%;交工验收合格后,支付剩余15%的款额;剩余5%留待质保期满无质量缺陷且全线验收完毕一次付清。

  3、乙方应向甲方出具相同金额的合法税票。

  4、甲方只对乙方合格工程验收计量,甲方对乙方的材料、人工、机械等一切费用都不承担。

  5、乙方在施工中不得损坏甲方路面及护肩板等构筑物,否则造成的一切损失由乙方负责。乙方完工后负责清理施工现场。

  六、责任

  1、甲方为乙方提供施工场地技术指导及相应的设计文件技术资料和过程监督、计量、负责与监理工程师沟通,负责给工程的协调,积极为乙方创造工作面。

  2、乙方必须听从甲方负责人的指挥与调配,积极配合甲方工作人员,在确保质量的前提下保证工程进度。

  3、乙方对承包工程的质量、进度负第一责任,根据甲方的计划随时调整施工力量来满足施工要求,因乙方主观原因造成质量事故的乙方负全部责任及承担全部经济损失,延误工期按总工程款的10%进行处罚,并作无条件退场处理。

  4、若甲乙双方中有任何一方不履行合同内容按违约行为处理,协调不成的到乌海市有管辖权的人民法院处理。

  七、其他

  1、本合同一式贰份,双方各执壹份;

  2、本合同自甲、乙双方签字、印章后生效;

  3、其他未尽事宜双方协商解决;

  4、附件

  甲方: 乙方:

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  电话0476—_______电话

  年 月 日 年 月 日

承包合同范本15

  本合同各方当事人

  甲方:

  法定代表人:

  住所地:

  电话:

  乙方:

  法定代表人:

  住所地:

  电话:

  本餐厅承包经营合同书由上述各方于××年××月××日在××市订立:

  经甲、乙两方友好商量,就乙方承包经营甲方餐厅事宜,达成如下条款两方共同遵照执行:

  第一条 合同标的物

  1、甲方提供给乙方承包经营的餐厅位于××市××路××号,面积共××平方米。

  2、餐厅附有经营所需设施、设备、用具(见清单)

  第二条 承包期限

  乙方承包经营期限为:自××年××月××日至××年××月××日。

  第三条 价金及支付

  1、押金:乙方向甲方缴纳押金人民币××元,承包结束后两方交接结清有关物业、设备、用具及有关费用后××内退还。

  2、承包费:乙方承包经营期内,应每月向甲方交纳承包费人民币××元,交纳的时间为:每月××日前交纳当月租金。

  3、其他费用:乙方承包经营期间的物业管理费、水电费、税费、垃圾费、排污费等所有经营所需要交纳费用,由乙方按照规定向有关部门或单位缴纳。

  4、押金和承包费用的支付方式:第1项和第2项约定的款项由乙方按照约定时间以现金的方式向甲方交纳。

  第四条 甲方的权利义务

  1、甲方按约定提供餐厅给乙方经营餐饮,保证乙方独立自主经营。

  2、为乙方提供现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等。(另附清单)

  3、负责对乙方经营活动及食品卫生安全、质量、价格、服务等进行检查和监督。

  4、保证乙方经营所需的'水、电正常供应(特殊情况例外)

  5、负责餐厅屋面、室外水、电的维护、维修。

  第五条 乙方的权利义务

  1、必须合法经营,主动接受政府有关部门及甲方的管理、检查、监督和处罚。受处罚后的一切善后事宜由乙方自理。

  2、负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修,并确保合同期结束时餐厅所有资产完好和不流失。人为损坏或被盗,按原价赔偿。

  3、认真做好食品卫生安全、社会治安、消防安全用工等方面的工作,确保安全。

  4、按合同规定如期交纳有关费用。

  5、承担承包期内因乙方原因所产生的一切责任。

  6、承担所聘用人员的劳保、医疗、伤亡、用工、计生、治安及福利等费用和责任。

  7、未经甲方同意,乙方不得擅自对房屋、设施做任何改动。(包括在墙上打洞)

  8、未经甲方同意,乙方不得擅自转让承包或变相转让他人经营。

  第六条 违约责任

  1、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙两方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约,违约方应向守约方支付违约金××元,给守约方造成损失的,还应当赔偿给守约方造成的损失。

  2、乙方迟延交付押金及承包费的,每迟延一日,应按拖欠金额每日万分之××向甲方支付违约金,超过××日未支付的,甲方有权终止合同,所收取押金作为违约金予以没收,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失。

  3、乙方擅自转让承包或变相转让他人经营的,甲方有权终止承包合同,并将保证金作为违约金予以收缴不予返还乙方,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失。

  4、乙方不得中途无故中止合同,如确须中止合同,乙方应提前××个月以书面形式通知甲方,从停止经营之日起,乙方向甲方支付与××个月承包款作为违约金。

  第七条 保密责任

  任何一方对因餐厅承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

  第八条 合同终止

  1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,两方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

  2、合同终止后,合同两方仍应承担原合同内所规定之两方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。

  第九条 补充与变更

  本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

  第十条 不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十一条 争议的解决

  本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好商量的方式予以解决。

  如果两方通过友好商量不能解决争议,则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。

  第十二条 生效条件

  本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

  第十四条 其他

  本合同—式三份,具有相同法律效力。各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续。

  甲方: 乙方:

  法定代表人(或授权代表)(签字) 法定代表人(或授权代表)(签字)

《承包合同范本(集锦15篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【承包合同】相关文章:

承包合同承包合同02-22

承包合同承包合同6篇02-22

承包合同承包合同7篇02-22

承包合同承包合同(7篇)02-22

承包合同法_承包合同范本_工程建筑承包合同范本01-27

承包合同04-07

经典承包合同03-19

承包合同05-29

承包合同精选03-28

建筑工程承包合同工程建设承包合同11-16

承包合同范本(集锦15篇)

  随着人们法律观念的日益增强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编收集整理的承包合同范本,欢迎阅读与收藏。

承包合同范本(集锦15篇)

承包合同范本1

  出租方(以下简称甲方):

  承租方(以下简称乙方):

  为充分利用乡冬闲田,发展经济,依照有关法律、法规,经甲、乙双方友好协商,将甲方水田的冬季使用权承包给乙方种植泽泻,现就有关事宜达成如下条款,以兹共同遵守。

  一、甲方将位于县乡村的水田 192 亩的小_使用权转让给乙方用于种植泽泻。

  二、合同期限从________年____月____日起到________年____月____日止。

  三、转让价格及结算方式:按每亩100元,共计19200元,以现金一次付清。

  四、甲方负责做好所涉及的农户工作,并造具花名册由各农户签字认可后交乙方存档。

  五、甲方在大春收完水稻后不能把水放掉,小_季节不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营活动;乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权及甲方享有的所有权利,但不能改变土地用地性质。

  六、上述条款是甲、乙双方在平等、自愿基础上达成,任何一方不得违约,否则,单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担。

  七、本合同自双方签字之日起生效,一式三份,甲、乙双方各执一份,报送主管部门备案一份。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 自愿出租冬水田小_使用权农户签字: 简单的土地承包合同范_二 发包方:甲 承包方:乙 为明确甲乙双方的权利、义务,经双方平等协商,签订本合同。

  第一条:甲方同意将 村西(窑_) 亩土地承包给乙方使用。(附图)

  第二条:承包期限为________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。

  第三条:承包费为每年 元人民币。交付方式为:乙方

  第一次先交付甲方________年承包费,

  第二次在第________年____月____日交付 ,

  第三次在 。除此之外,乙方不负担甲方其他任何费用。

  第四条:甲方保证发包土地使用权的完整,并帮助乙方协调本宗土地的.周边村可能出现的有关事宜。

  第五条:乙方承包本宗土地必须合法经营。

  第六条:承包期内,本合同不因乙方因病不能继续经营而中止,其继承人可承继本合同约定的权力和义务。

  第七条:除双方协商一致外,任何一方不得无故解除本合同,否则应赔偿对方的经济损失。

  第八条:在承包期限内,若遇国家政策变化或因不可抗力致使合同无法继续履行,由此造成的经济损失双方互不承担责任, 但甲方应返还乙方剩余年限的承包费。

  第九条:本合同承包期满或双方协商一致解除合同后____日内,乙方向甲方办理交接手续,并保证土地及其地上建筑等的相对完整。

  第十条:乙方不得将本宗土地转包第三方。

  第十一条:在履行本协议的过程中,双方遇到分歧应协商解决,若达成一致可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第十二条:乙方在承包期内,对土地布局进行改动要经甲方同意。

  第十三条:本合同发行完毕后,甲方若继续对外承包或出租,在同等条件下,乙方有优先承包或承租权。

  第十四条:本合同一式两份,双方各执一份为凭。

  第十五条:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

  第十六条:本合同未尽事宜,双方可另行协商,做出补充协议附后。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  日期:

承包合同范本2

  林业承包合同 订立合同双方: _________县_____公社(乡)_______大队(村)_________生产队,以下简称甲方; ___________________县______________公社(乡)________大队(村)________生产队社员_____________,以下简称乙方。 为了发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化,发展森林蓄水保土,调节气候,改善环境和提供林产品的作用,根据《森林法》的有关规定和中央(83),(84)一号等有关文件的精神,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  一、承包内容,面积和地点

  甲方将座落在_________的林地(山地)_____________亩,发包给乙方植树和管理,四界是:南至_______________,北至____________________,东至________________,西至________________。

  二、承包期

  承包期为______年零_________个月,从一九_____年______月_____日起,到一九___年____月_____日止。

  三、林木收益分配

  ⒈ 承包林地内原有林木、成材林木(成材林木的标准,按林业主管部门的规定确定)实行______:_____分成,甲方得_____成,乙方得______成;幼林实行______:____分成,甲方得______成,乙方得_______成。

  ⒉ 承包期内乙方新植树木、成材林木实行_______:______分成,甲方得_____成,乙方得_____成。

  ⒊ 对原有林木的修枝材、脚材,按_____:______分成,甲方得_______成,乙方得____成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材,归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行。

  四、种植密度,采伐与纳税

  ⒈ 承包期间,乙方必须保证承包林地范围内,每亩植树不少于____株,树苗由乙方自备(或由甲方提供)。

  ⒉ 在承包期内,甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时,应由双方向有关主管部门提出申请,经批准发给采伐许可证后,按批准采伐的方式(如择伐,皆伐或渐伐)进行采伐。对采伐后的空地,实行谁采伐谁补种的.原则,由采伐方在采伐当年或次年完成新造林。更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活。甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的,应向乙方支付劳务费,费用由双方议定。

  ⒊ 采伐税实行谁采伐谁负担,应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。

  五、双方的义务

  ⒈ 承包期间,乙方负责山林树木的管理防护。乙方应做到“三有”,即有专人护林,有房屋岗棚,有护林器械。

  ⒉ 乙方不得在林地野外用火,不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦,采石,采砂,采土和进行其他毁林行为。

  ⒊ 乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。一但发生火灾,乙方除积极采取灭火措施外,应及时向甲方报告。

  ⒋ 上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款,甲方必须及时、合理地分配给乙方。

  ⒌ 承包期内林木治虫费用,由甲方承担_____%,乙方承担_______%。

  六、奖惩

  ⒈ 承包期内,如果林木被盗伐,乙方未发现或未抓住盗伐人的,被盗伐一株,乙方应向甲方赔偿人民币______元。如乙方发现或抓住盗伐人的,应交给甲方处理,按所盗伐树木对盗伐人作价罚款______倍,罚款全部(或部分)奖给乙方,被盗伐的树木归甲方所有。甲乙双方未经批准擅自砍伐树木的,砍伐一株,罚款_____元给对方。

  ⒉ 甲方如克扣上级发放用于造林、育林的资金、物资和贷款,除应如数补齐外,还应向乙方偿付相当于其价值的_______%的违约金。

  ⒊ 如因乙方的责任造成火灾,对于烧毁树木,应视乙方责任的大小?决定其应付赔偿的数额。

  七、不可抗力

  如遇不可抗力的自然灾害,造成乙方承包林地内林木的损失,经调查证实后,对损失部分林木,双方均不负责。

  八、其它_________________________________________________________________________________________________________________。

  本合同自承包起算之日起生效,至承包期满失效。承包期满后双方如愿意继续承包,应重新订立合同。在承包期内,承包户主如去世,其家庭成员有承包继承权。 本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同;合同执行中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送公社管委会(乡政府),大队(村委会),(如经公证或鉴证,还应送公证或鉴证机关)各留存一份。

  甲方:______________县______________公社(乡)____________大队(村)______生产队__________(公章) 代表人:_______________(盖章)

  乙方:_________________县____________公社(乡)__________大队(村)_______生产队社员__________(盖章或签名)______年______月____日订

承包合同范本3

  甲方:乙方:

  甲乙双方经协商,为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程,明确双方的权利、义务,签订本协议。

  第一条合作事项

  玉兰大道围墙工程施工。

  第二条承包方式

  乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产,严格执行安全生产施工规范,出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方,配合测量、和技术交底。

  第三条承包内容

  一、乙方负责本围墙工程内容:安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元㎡按实决算)。

  二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。

  第四条质量标准

  乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。

  第五条工程价款

  围墙工程按140元,长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于400长,年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后,建设单位支付项目部工程款,甲方付乙方工程款的90%,5%待本工程审计结算后付清,剩下5%作为质保金________年后无息支付。

  第六条工期及双方权利与责任

  6.1安装工期根据双方工程进度,工期为____日历天。工期开始时间为________年____月____日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成,无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。

  6.2甲方负责为乙方施工提供下列条件:施工所需水、电引接点。

  6.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程,承担施工期间的安全责任,若发生安全事故一切由乙方承担责任,与甲方无关。

  6.4施工前,乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求,发现问题及时与甲方报告。

  6.5乙方对属于施工工程质量出现的.问题承担________年的保修责任。保修期内出现需维修事项,乙方应在接到通知24小时内进行维修,直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。

  6.6乙方应为本工程提供维修服务,若因非乙方原因造成的需维修事宜,乙方应以优惠价格为甲方提供服务。

  第七条违约责任

  乙方迟延完成工程,按迟延工程对应价款2%日的标准向甲方支付违约金。

  第八条争议解决、合同文本与生效

  因本合同发生的纠纷,双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日生效。

  甲方代表签字:乙方代表签字:________年____月____日________年月

承包合同范本4

  发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)合同签订时间:

  合同签订地点:甲方所在地

  甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,双方在平等互利、协商一致的基础上,为明确双方权利义务关系,现对乙方承包甲方食堂的'有关事项达成如下一致条款:

  一、甲方提供现食堂所属以营场地(共约150平方米),食堂经营的卫生许可证及食堂现有设施、

  二、医院职工食堂,乙方只有管理权、使用权、无所有权,职工用餐后,所有清扫、拖地、食物残渣处理等均由乙方处理、食堂内的公物不得损坏遗失、损坏,照价赔偿、

  三、乙方签订合同时,需一次性缴纳承包风险金5000元,于签订合同时一次付清、在使用过程中,食堂设备、设施的保养、维修以及卫生许可证验收、食堂工作人员体验等一切费用均由乙方自理、

  五、乙方在承包期内依法自主经营、自负盈亏、承包方所有食堂工作人员必须经区防疫站体格健康合格,方有资格承包、食堂不能转包,否则甲方将予以收回,并按违约收取违约金10000元、

  六、乙方需改变经营场所结构,必须征得甲方同意后方可进行,费用由乙方负责,合同解除时,不得拆除、

  七、乙方在承包期内消耗的水、电、气费按规定的收费标准于每月5日前主动向甲方缴纳、乙方有责任维护好供应管网,如有损坏,照价赔偿、食堂提供一套不锈钢燃气灶具,若需改造或更新,其费用由甲方负责,其余用品均由乙方自行购买、为了便捷服务,医院增添的电脑刷卡系统一套,日常维修费由乙方自理,医院不再投入资金增加和维修设备、八、乙方在承包期内必须保证将病员及陪伴饭菜送至病房,保证医院职工及节假日值班人员正常用餐且保质保量,如发生伤亡、食物中毒等一切事件由乙方自行负责,甲方不负任何责任、

  九、承包费每月300元人民币,每月末30日以前交纳次月租金且一次性支付,逾期不交按承包费的3%计日收取滞纳金;如10天之内不交租金,甲方有权收回食堂设备、设施按照财产清单逐一清点后,无一缺失、损坏,方可退还风险金,否则,将从风险中逐一扣除、

  十、甲乙双方如需提前终止合同,必须在半年后提前壹月通知对方同意后,方能解除合同,如单方面违约须向对方一次性支付违约金1000元人民币、

  十一、乙方提前终止合同时间,以新的承包人接手之日止,方能解除(如无新承包人,乙方必须按合同继续履行);食堂经营过程中如遇工商税务及其他问题,乙方自行解决,甲方予以协助、

  十二、本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定履行、须由双方协商一致后履行,并须在合同上注明、

  十三、本合同壹式肆份,由双方签字盖章后生效,擅自更改无效、本合同由甲、乙双方各持壹份,甲方财务、工会或总务科各留存壹份、

  甲方签字:乙方签字:

  20xx年月日20xx年月日

承包合同范本5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。

  一、土地的面积、位置

  1、承包地位置:

  2、承包地面积:

  二、承包经营期限

  该地承包经营期限为 年,自 年 月 日至 年 月 日止。承包作用期间必须保持田块原形。

  三、承包金及交付方式

  1、该土地的承包金为每亩每年人民币 元,大写捌佰圆整,合同期间 年内承包价格不变。另外第一年先預付土地复耕押金 元一亩,此款共计 元,由经联社负责管理。

  2、每年 月 日前期间一周内,乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。

  四、甲乙双方的权利和义务

  1、合同期满后,甲方有权收回土地经营权。如乙方要求续续承包土地,可享受优先承包权,由甲乙双方协商合同事宜后重新签订承包合同。

  2、保障乙方自主经营,甲方不得随意破坏乙方的农作物等财产。乙方可以建设住宿房。

  3、合同期满后乙方负责整理田园,甲方必须退加每亩300元复耕的押金费,恢复田园平整。

  4、合同期间,严禁非法种拉严令禁止的.药种等,如发现,甲方可按违约,收回土地土地经营权,及时上报公安机关严办。

  五、合同的变更和解除

  1、如合同有不足事宜,需经双方协商,补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  2、在合同履行期间,甲方和乙方如有中止,按照每年承包金偿还至期满。

  六、本合同经甲乙双方签章后生效。

  七、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,送村委会一份。

  甲方:(签章)

  甲方地址:

  乙方:(签字)

  乙方住址:

  乙方身份证号码:

  乙方联系电话:

  签约日期:_______年___月___日

  签约地点:

承包合同范本6

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  经好友协商,根据国家相关法律法规,在平等、自愿、诚信信用的基础上,按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及附协议精神,为确保该工程项目与建设单位签订的《建设工程施工合同》全面履约,明确甲乙双方的责、权、利关系,特订立本合同,双方共同遵守。

  第一条 工程项目概况

  1、工程名称:宣城市香江金郡一期建设工程项目(1#、2#、3#、5#、9#、10#楼及地下室)

  2、工程地点:宣城市宣州区

  3、结构、层数:按图纸设计。

  4、总建筑面积:156937.6 M2

  5、承包范围:施工合同及招标文件中约定内容。

  6、工程暂定总造价:3200万整(工程最终结算时按实际审定结算造价调整)

  第二条 工程项目经营管理目标

  1、合同签订开工:以发包人开工令为准,工期720天

  2、工程质量等级:合格

  3、安全、文明要求:

  (1)杜绝人身伤亡事故:杜绝设备、火灾等重大事故。

  (2)创建(市)级安全质量标准化工地。

  4、承包预定造价¥3200.00万元。

  (1)施工中税金、公司管理费、农民工保障金、保险费、招投标管理费由甲方承担,乙方每次款到甲方账上甲方扣除12%后返还乙方。在建设单位不追究工程违约责任,发包方的企业信誉和形象不受损害的情况下,即视为承包方履约。

  (2)上交利费期限规定:

  上交利费随工程进度款收取:按建设单位每次实际支付工程进度款的12%收取:结算时消防工程最总按10%扣税管费调整。

  注:当工程款收取额超过本合同工程总造价时。甲方将对超收款额部分继续按合同约定比率计收管理费。

  (3)上交利费最终以决算审定造价调整。

  5、安全文明施工措施费和农民工工资保证金按工程所在地相关部门要求由甲方负责办理。

  第三条 甲、乙双方责任、权限

  甲方:

  1、负责指导和帮助乙方贯彻执行国家的法律、法规和行业规范、标准,严格履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》。

  2、负责组建项目经理部,按照职能行使对项目的管理、监督和控制,确保项目全面合同履约。本项目甲方选派建造师和安全员进入项目部工作,配合乙方对工程项目施工做好全面管理工作。

  3、对项目经理、安全员明确职责、权利和义务,按规定行使职责、权利和义务,在该项目建设全过程中有效。

  4、甲方必须保证乙方资金安全和及时支付,在该项目与建设单位预约转款时,由公司委派会计为乙方办理转账手续,扣除本合同中约定应收款项,余款在收到公司支付的工程款后叁个工作日内全额支付给乙方。

  7、有权对项目部的违规行为责令整改并进行查处。

  8、工程竣工交工后,在质量保修期内因施工原因出现的质量问题,及时通知乙方进场维修。

  9、负责对项目部经营过程及终结结算进行审计监督。

  乙方:

  1、该工程项目全部由乙方投资,负责承包范围内的施工任务。所需资金由乙方自筹。

  2、认真贯彻执行国家相关法律、法规和建设行业标准、规程及工程所在地相关管理部门规定,严格履行该项目所签合同、协议、承诺,对项目管理负全面责任。

  2、在集团公司的指导下,组建项目经理部,负责制定项目管理人员岗位责任制,按岗位职能履行职责。

  3、乙方应自觉接受和服从甲方管理,遵守和执行甲方的'各项规章制度,服从工程所在地相关管理部门监督和管理,加强工程施工过程的各项管理工作,保证按合同履约。自觉维护甲方企业形象和信誉,不损害甲方任何利益。

  4、接受集团公司各职能部门的业务督查和政府行业部门的检查,按规定期限向职能部门报送工程信息(各类业务报表、外部沟通信息及工作总结等)。

  5、负责项目的会计核算工作,负责项目所有成本开支(含社会管理费用和奖罚款等),建立健全项目核算账务和整理相关资料,确保无违规行为。

  6、严格施工生产过程控制,确保工期、工程质量及生产安全。如发生工期罚款或出现工程质量、生产安全问题,除所有损失费用由承包方承担外,公司将按公司规章制度给与承包方一定的经济处罚。

  7、不私自从建设单位向外转款和借款,不拖欠民工工资和工程材料款,积极清偿各类债务。

  8、乙方自行并全面承担该工程的盈亏责任及法律责任和后果,该工程发生的一切事物的后果均由乙方承担。

  第四条 奖罚规定

  1、按合同约定创建的优质工程,建设单位给予的工程质量奖的80%奖励给乙方,(含项目施工和管理的相关方)。未完成合同的约定质量目标的处罚和造成质量事故损失由乙方承担。

  2、按照年度创优计划安排的质量、安全达到目标,公司按照有关规定给予奖励。

  3、乙方必须确保安全文明施工,如发生一人次重伤罚乙方5000元,发生一人次死亡事故罚10000元,乙方同时承担处理安全事故所发生的全部费用和上级部门的罚款。

  4、工程款未按公司指定账户转款,发生体外循环用款,除要求全部追交公司外,给乙方按体外循环款额的3%处罚。

  5、如因乙方原因造成工程款、材料款、等经济诉讼时,乙方应承担全部经济责任和诉讼费用,并给予乙方20xx~30000元的罚款。

  6、工程在交付后发生责任质量问题,业主或用户投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方20xx-20000元处罚;保修期内维修费全部由乙方承担。

  7、对完成经营管理目标并对树立公司信誉做出显著成绩的,公司将视贡献程度给予乙方嘉奖;对未完成经营管理目标或发生企业损害企业信誉的事件,公司将视情节给予乙方严厉处罚。

  8、乙方要确保劳务工资及时足额支付,不得发生因劳务工资结算与支付而引起投诉事件,因投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方5000元20000元/次处罚 。

  第五条 补充条款

  甲乙双方应严格履行本合同各项条款内容,甲方与建设单位的合同及附协议乙方同步接受。

  第六条 其他

  1、本合同甲乙双方签字生效,乙方由承包方签署。

  2、本合同中有关项目管理未尽事项,按公司有关文件规定执行。

  3、本合同一式叁份,乙方一份,甲方贰份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同范本7

  发包方(甲方):**镇政府

  法定代表人:

  承包方(乙方):山阳市衡运物资贸易有限公司

  甲乙双方经充分协调,就甲方所有的***镇水力发电站承包事宜,达成如下协议:

  一、甲方将位于***镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩,承包于乙方进行经营,具体设备详见清单。

  二、乙方承包期限为30年,时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。

  三、甲方负责为乙方办理有关经营手续,以保证乙方依法进行经营活动。

  四、在承包期间,甲方应为乙方提供宽松的经营环境,保证乙方正常运营。

  五、乙方负责对其水电站的设备进行维护,修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。

  六、乙方承包前的债权、债务由甲方承担,乙方承包后的债权债务由乙方承担。

  七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时,甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金,逾期不交,甲方有权力加收乙方一定比例的'滞纳金。

  八、因国家政策或其它不可抗拒因素,造成合同不能继续履行时,双方本着为对方负责的态度,妥善解决问题,力争使各自的经济损失降到最低。

  九、承包期满,双方应对承包经营期间的资产进行合理清算,并优先由乙方进行继续承包。

  十、未尽事宜,由双方本着互惠互利原则,另行协商解决。

  十一、本合同一式份,双方各执一份。

  甲方 乙方

  法定代表人 法定代表人

  20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

承包合同范本8

  甲方:

  乙方:

  根据公司目标管理制度精神,遵循市场项目工程责任管理原则,公司实行单个工程项目组织实施个人负责制。为明确双方职责,保证工程质量、安全、工期、成本控制和合理效益目标的实现,甲、乙双方协商同意共同遵守以下条款:

  第一条:项目工程基本情况及要求

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围:

  4、工 期:

  5、工程质量:

  6、实施部门: 责任人:

  第二条:甲方职责与权利

  1、公司委派负责与发包方的联系协调,监督工程质量和工期,负责本工程项目的施工组织管理工作。

  2、负责提供工程设计图纸,协助乙方办理施工注册手续。

  3、负责审查项目部的具体施工组织方案(质量安全措施、工期进度安排)。

  4、监督中间验收和竣工验收,审定工程结算。

  5、乙方必须服从公司统一管理,若损害公司利益和信誉,或将工程转包他人,或偷工减料对工程质量不负责任,公司调查核实后将终止与乙方合同,并按《建筑法》追究承包人的相应责任。

  第三条:乙方职责与权利

  1、 服从公司统一管理、遵守公司规章制度、维护公司利益和信誉。2、负责办理项目工程施工注册事宜。

  3、全面负责项目工程现场施工的组织实施工作,切实做好安全与技术交底、图纸会审、施工队伍组织、施工方案与施工预算编制,材料计划与施工进度计划的编制,质量控制与安全措施以及文明施工等工作,做到施工现场有条不紊,整洁有序。

  4、认真做好项目工程的材料计划、保管、供应工作。根据设计和业主要求,认真做好市场调查,确保材料质量与合理价格,严禁使用伪劣材料,主要建材要先复检后使用,对特殊材料的采购和使用必须遵守国家法律的程序进行。

  5、负责组织调配好施工机具,随时进行检测,保证工程的顺利进行,对于特殊机械(国家规定属于特种项目、作业类)的租赁、使用,乙方必须依照国家法律规定与有资质的公司签订好租赁、安全等合同后,并经检测备案合格方可进行使用。

  6、严格执行施工规范,认真做好施工日志和质量与安全检查记录、材料复检、分部分项、工程报验、签证等工作,组织中间验收和竣工验收,编制工程竣工决算,同时要认真做好工程资料的整理、完善、收集和保存工作,工程竣工后,上交公司存档。

  7、严格遵守安全操作规程,负责施工从业人员劳动意外保险和工程的安全防护设施,随时对施工队伍进行安全教育和守法教育,杜绝安全事故和偷盗、赌博、打架斗殴等违法违纪事件。若发生安全事故和违法事件,承担由此产生的全部费用和责任。

  8、负责协调和施工现场管理中与业主、工程监理及相关部门的关系。接受业主、工程监理和职能部门的监督检查,切实做好自检自查工作,检查中发现的问题及时整改。

  9、必须同意按发包方提出的XX条件修建,并附承诺书。

  第四条、工程承包慨况:

  1、工程内容以建筑设计有限公司设计的施工图为准,建筑面积约 X平方米,若有更改,以甲方设计部门的更改通知为准。

  2、住宅、营业房、车库为砂浆墙顶面;楼梯间、营业房、外挑阳台、天棚面均为水泥砂浆打底防瓷面层,排水、空调孔预留由乙方负责,室内不安装内门;

  3、外墙面及外墙保温材料:门窗、栏杆、卷帘门由甲方负责,但乙方必须无条件配合甲方。甲方以每栋为单位施工期限为一个月,否则超期将计费给乙方。

  4、每个幢号的施工期为9个月,从每幢号开工之日起计算,因不可抗拒因素和非乙方原因引起的工期延误,工期顺延;

  5、各幢号的开工日期由甲乙双方协商决定并相互签字确认。

  6、工期提前或延误,甲方按每幢每日500.00元标准向乙方计发奖金或处罚金;工期延误到15日及以上的,甲方有权单方面终止合同,乙方自接到甲方终止合同通知后,三个月内必须退场,并不得因此向甲方主张任何权利;若乙方在规定期限内不退场而造成甲方损失,乙方承担赔偿责任。

  7、质保金甲方按工程总价款5℅从应付工程款中预留;

  8、乙方所留存于甲方处的保修金不计息,一年保修期满后,甲方向乙方退还保修金的50℅,剩余的保修金三年保质期满后退还乙方。

  9、该土建工程造价按设计图所确定面积计算(最终以房管所测定的建筑面积为准,车库以实测面积为准)。根据施工图纸及设计变更、现场签证、政府及相关部门文件等相关工程结算资料。建筑材料价格以甲、乙双方现场签字确认价格为准。按20xx年四川省建筑工程计价定额系列,三级二档计费,在双方认可的工程总价基础上让利﹪后作为工程承包结算总价。乙方按建筑面积每平方米XX元整向甲方交纳工程管理费。

  10、乙方应按建筑面积每平方米交纳工程保证金。工程施工进行中甲方将按工程进度在二层封顶完工退其保证金三分之一;主体封顶完工退其保证金三分之一;在脚手架拆除完工退余下的三分之一。

  11、该工程施工所用砂、石子材料,施工中由甲方统一供应,按建筑面积每平方米元结算,砂、石子材料款作为拨付款。

  12、乙方应保证施工现场符合有关规定,建筑残渣由乙方清理干净。

  13、乙方应负责工程的竣工验收,甲方应提供甲方负责的部分工程的'基本资料。乙方必须将每幢号的竣工备案资料完整的交予甲方及时办理备案手续。

  14、甲方保证施工场地的水、电,并满足施工所需负荷和容量,施工所用的水、电费由乙方负责交纳。

  15、若因甲方不按时拨款,工期顺延外,超期三日以上甲方还应当赔偿乙方停工待料的损失。

  16、工程付款方式:

  ①、工程款暂按XX元/平方米计价,最终以实际工程款办理结算。 ②、以现金拨付方式:每幢施工在一层封顶后,由甲方拨付工程总额15%的价款;三楼封顶后由甲方拨付工程总额10%的价款;五楼封顶后由甲方拨付工程总额10%的价款;主体竣工后甲方拨付工程

  总额15%的价款;竣工验收后乙方将全套备案资料及备案证书交与甲方,一个月内甲方拨付工程总额15%的价款;三个月内甲方拨付工程总额20%的价款,剩余的5%作为房屋质保金。其中另10℅的工程款由砂、石材料款作为拨付工程款在主体完工以实际用量结算并支付差额。乙方拨付工程款时,必须开据正规税务建安发票。乙方负责工程涉及的一切税费。交税后的票据原件报送回公司财务科统一核算管理。

  17、工程主体完工后,乙方最迟应在主体验收竣工后十五个工作日向甲方交付完整的竣工备案资料及质量验收报告。甲方与乙方在幢号竣工验收后十五日内办理幢号结算。

  18、对承包范围内的工程实现质量保修,其保修办法按国务院279号令《建筑工程质量管理条例》中第六章第四十条(一)、(二)、

  (三)、(四)款执行。在保修范围内和保修期限内发生的质量问题,乙方应履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。不履行保修义务或拖延履行保修业务的,按国务院279号令《建筑工程质量管理条例》中第六十六条执行。

  第五条:奖罚

  1、乙方必须严格履行合同,保证工程质量、工期、安全,如未完成工程和发生安全质量事故甲方将按工程总额建筑面积每平方米 伍元作为处罚。

  2、乙方不能履行合同,造成工程质量、安全事故、并拖延工期,甲方按工程总额视情节轻重给予1-2%的处罚,并向有关部门申报停止其资格,注销其证件。

  第六条:争议

  1、争议的解决程序:先协商、后调解、再起诉。

  2、争议的解决方式:甲、乙双方协商---建设主管部门调解---人民法院判决。

  第七条:合同的终止与变更

  1、本合同自签订之日起开始生效。

  2、因乙方严重不负责任造成质量低劣或出现重大事故影响甲方信益的,甲方除有权追究乙方的责任外,同时可随时有权终止合同。

  3、本合同未尽事项,甲、乙双方届时协商解决,签署补充协议,所签署的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  4、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,公司财务科一份。

  甲方: 联系电话:

  乙方: 联系电话:

  二○○ 年 月 日

承包合同范本9

  发包方: (简称甲方)

  承包方: (简称乙方)

  为使本工程施工顺利,确保工程质量、安全、工期,提高企业,职工的经济利益。根据有关法律条文规定,遵照平等、互利、自愿的原则,结合项目的实际情况,经双方友好协商,甲方把本项目的脚手架分项工程以包清工的形式承包给乙方,为了明确甲、乙双方的职责及义务,特订立以下协议:

  第一条 工程名称及地点:

  1、工程名称: XX 工程

  2、工程地点: XX

  第二条 工程内容及范围:

  1、XX脚手架分项工程施工。

  2、工作内容:根据本工程结构编制搭拆方案、绘制施工平立面图、分类报表、材料计划,房屋四周围护(搅拌机、出入口、防护棚)、登高楼梯(斜道)、基坑安全围护;主体外脚手架、洞口、临时房屋顶搭设、楼梯、防护棚、临边防护的搭拆,隔离网拉拆;脚手片,安全网围护挂、翻、拆、连接件预埋;扣件上油;落手清工作,场内运输。本工种用材料进入现场新钢管需派两人配合卸车,旧钢管自行卸车;堆放连接件以及在外墙装饰过程临时拆除、临时固定;拉接件预埋、制安、焊割;拆除后的本工程所有材料清理集中,按甲方指定位置堆放整齐。卸扣件,安全网拆叠入库,现场临设棚、舍搭拆等工作。包括钢筋、木工、工具房等操作棚,不包括物料提升机的搭拆,但包括通道口、通道板铺设,不包括新钢管的油漆,并且在此项工作中不存在任何点工。

  第三条 承包形式:包清工。

  第四条 承包费用及结算标准

  1、按实际搭设建筑面积计算,每平方米按 元综合计算,(如需搭设满堂脚手架,应由架子班搭设,其费用不高于市场价)此价位已包括如下:

  (1)工资及奖金。

  (2)各类津贴.及夜餐.保健等补贴

  (3)劳保福利,劳保用品,防暑饮料,防冻取暖。

  (4)非生产用工:包括社会义务用工,开会、学习、培训、探亲

  等用工及差旅费,因气候影响的停工,特殊停、待工费等。

  (5)作业队员的招募、进退场,工地之间转移等费用。

  (6)构件的场内水平运输,本工种范围内材料的装卸。

  2、乙方承诺脚手架工程质量安全工期保证金三千元整(本合同生效前提交)。保证金主体结束后退还,不计息。

  3、乙方进场后不预支生活费,甲方按每月完成的工作量,并应通过质量、安全、施工管理方面项目部管理人员认可后,发放生活费,每月每人每月 元出勤率不少于25日,但发放生活费的人员必须经安全员,办理过三级教育及持有本项目部制有效胸牌的工人,否则,不予发放。主体结顶后付至总价的 60%。达到项目部质量时,脚手架拆除后,在45天之内结算付清全额工程款。不足部分由乙方垫付,如不及时发到每个职工或卡职工工资导致向有关部门告状损害公司利益和名誉,每次罚款 元。

  4、如非正常原因,乙方中途退出施工的,甲方与乙方的结算按实际完成的工程量的50%算。保证金视实际发生的原因而确定是退回还是没收。

  5、乙方在现场所需用的安全帽、工作服、雨衣、保险带等统一向甲方领取,必须全员配备,费用由乙方自负。

  6、如遇上级部门大检查,本工种范围内所应紧急处理的各项工作由本班组负责,与兄弟班组责任范围不十分明确由项目部决定谁清理。

  第五条 工期标准

  乙方必须组织充足的施工技术力量,严格按照甲方的总体分项工期计划提前或及时完成,密切配合工种之间关系,若乙方原因拖延工期的,或无故停工,造成的影响及工期由乙方承担,甲方处以乙方罚款200元/日,罚金在保证金中扣除,如保证金不足扣除在当月工资款中扣除。

  第六条 质量标准

  1、外脚手架及防护等脚手架工程必须按现行《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》搭设。施工质量必须达成现行《建筑施施工安全检查标准》及市安监站标化验收优良标准。搭设不符合要求必须返工重搭,所造成的费用由乙方自负。

  如属本工程安全生产、文明施工、质量等原因影响省标化评选的

  按整个乙方承包总价10%计罚,现场施工的质量、安全、文明施工、环保按项目部治安管理条款及制度进行奖罚。

  第七条 甲、乙方责任

  (一)甲方责任

  1、全面履行合同,确保乙方正常施工。

  2、按施工方案落实采取安全施工措施,确保乙方劳务人员的安全生产与10人住宿宿舍。

  3、负责向乙方进行现场二级安全教育。

  4、负责技术交底、验收、现场施工与调配;材料采购。

  5、协调好内外部施工环境,为乙方作业做好各项后勤服务。

  (二)乙方责任

  1、严格执行项目部的各项规章制度,依照甲方的施工进度计划,组织合格的劳务人员进场施工,虚心接受有关人员及社会各界的监督检查及指导(特殊工种需持证上岗)。负责维护管理好本工种所有的施工机具、劳动保护设施以保证生产正常进行。按时完成甲方生产部门的生产任务。项目部需要乙方配合时必须全力服从。不得提任何附加条件。

  乙方负责脚手架搭设及安全防护材料的把关、验收工作,不合格材料不得用于工程。扣件的损耗率为1%,超出部分有乙方负责,节余部分由甲方按市场价给予奖励。钢管不存在损耗。损耗不包括因扣件的质量问题损坏,以及螺帽滑丝。

  2、班组工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。

  3、乙方施工人员探亲,禁止上工地现场,工地并不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。严禁在宿舍内用火烧饭,私拉电线,经查处没收器具并每次罚款100元。发生意外概由乙方承担责任。

  4、施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众打架,如在施工现场发生打架事件,不论有无理由每次罚款500元,如发现有承担责任人参与或背后指使罚承包责任人壹仟元每人次。严禁在工地或宿舍内,发现每次罚款壹佰元,罚金在质保金中扣除,如违反法律公安机关处理,项目部不予承担任何责任。

  5、对劳务人员进入现场施工,必须进行三级安全教育,严格执行安全规章制度,一旦发生安全事故,查清原因如属乙方责任的扣罚除质安保证金的同时,按事故的实际损失由乙方自负外,同时追究责任,视责任轻重采取重罚措施。发生其它意外,医疗费在1000元以内的.由乙方负责,在1000元以外部分甲方承担70%乙方承担30%,

  6、积极配合项目部质安部门工作,做好上通下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。

  7、发生安全事故应立即组织抢救,并保护现场,即刻上报,严禁隐瞒事故不报。

  8、乙方承包人应是本工种安全生产的第一责任人,应带头遵纪守法,不准违章指挥,准确摆好安全、质量、进度、效益的位置,保证全体施工人员,全方位的动转。

  9、积极配合项目部组织的安全知识学习,宣传及业余上课,并落实到每个职工,真正做到安全第一,预防为主,以人为本的现场安全氛围。

  10、乙方必须确保班组长、专职技术质量、安全检查员的到位,如不到位项目部有权100元/天·人处罚。

  第八条 材料、设备供应

  1、脚手架搭设材料由甲方负责采购,乙方应在使用前提早15天以书面上报用量计划。

  2、搭设防护所用机具等由乙方自备。

  3、乙方不得随意浪费材料、切截钢管。人为造成材料浪费由乙方承担全部损失。

  第九条 其他

  1、乙方必须充分有效的组织现场施工人员,必须满足本工程的进度需要,杜绝转包,一旦发生转包甲方有权终止合同,保证金没收。

  2、乙方应服从甲方的管理及指挥,执行本项目部的一切规章制度,遵守国家的政策法令,乙方在施工中因管理混乱,质量、安全不符合本协议要求,工期不符合甲方要求时,甲方有权单方终止协议,另行安排班组施工。终止协议时按阶段预付工资额终止结算,余额及保证金作甲方的损失弥补。

  3、协议经甲、乙双方签字后生效,本工程完工后终止。本协议一式叁份,甲方贰份,乙方一份。未尽事宜,按项目部有关规定执行,以上协议希双方共同执行。

  甲方: (盖章) 乙方:(盖章)

  代表(签名): 代表(签名):

  日期: 年 月 日 日期:

承包合同范本10

  发包人:

  承包人:

  甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下列工程施工事项协商一致、订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:柏乡荣华锦城住宅小区西街旧村改造(一期)楼建设工程(以上简称本工程)。

  2、工程地点:柏乡县西街村汉牡丹街东侧。

  3、工程内容:多层住宅,砖混结构,地上七层(底层为车库或储藏间)。

  二、承包范围及方式

  1、承包范围:承包范围包括楼施工图纸、设计说明、工程规范要求以及图纸会审记录内所有设计内容的制作与安装。

  3、电工承包方式:合同价格按照本工程图纸及说明,范围内所有强电、弱电_____元/㎡综合单价总包括(即所有制作安装、拆除。机械设备自备,塔吊除外;基础强电、弱电包括在建筑平米内不再另算)。

  4、砌体承包方式:以实砌砖为准,大砖(即多孔砖)单价_____元/块,小砖(即小红砖)单价_____元/块。

  三、合同工期

  1、以甲方与监理发出的开工令为准

  2、竣工日期:

  3、乙方必须服从于甲方现场管理人员的'管理,并于上述时间之前竣工(甲方确认的工期顺延除外)。

  四、质量标准

  工程质量标准:乙方合同范围内工程质量应达到国家合格标准。

  五、安全生产

  1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格要求安全标准的班组施工,并随时接受行业安检人员依法实施的监督检查,采取必要地安全防护措施,排除事故隐患,由于乙方安全措施不力,造成的事故,责任由乙方自负,甲方处于人道主义精神进行抢救,由此所产生地费用由乙方承担。

  2、乙方承担施工工人的工伤保险和意外伤害保险费用。

  六、付款方式

  1、本工程造价以实际完成工程量为最终结算价。

  2、付款方式为:从基础到封顶共计三次,第三层封顶后进行第一次付款(即分别为:3层、5层、7层主体封顶)每次为所干工程结点工程量的80%、待主体封顶验收合格后支付总工程量的90%,工程量结算核对完成后支付至工程量的100%。

  3、乙方达到以上条件后甲方在7日内支付完毕。

  七、违约金

  乙方应按照本合同工期规定时间完成,每延误1天向甲方支付违约金1000元。

  八、未尽事宜

  其他未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼或仲裁机构进行仲裁。

  九、本合同一式两份,双方签字后生效。

  甲方:

  乙方:

  日期:

承包合同范本11

  订立合同双方:

  甲方:

  乙方:

  经甲方、乙方认真协商,现甲方将300(叁佰)只羊承包给乙方,达成如下合同内容: 本合同,以供双方共同遵守.

  一,承包期限

  承包期共________年,从二零一__年____月___日起至二零一____年_____月__日止.

  二,承包牲畜数量

  甲方将羊承包给乙方饲养,共300只.其中,山羊________只,绵羊________只. 三,承包费数额及交付时间

  1、乙方在为甲方承包喂养期间,每年乙方必须保证向甲方交付88只小羊,每只小羊重量不得低于10公斤,如果乙方不能向甲方交付88只小羊,也可向甲方每年交付每只羊300元(叁佰元整),合计每年26000元(贰万陆仟元整)。

  2、每年承包费乙方必须于当年8月31日前向甲方交清。否则视为违约,甲方有权利收回所承包的羊。

  四、甲方的违约责任

  甲方如不按时、按量向乙方提供300只羊,应向乙方偿付违约金______元,以致乙方不能进行正常饲养的,乙方可以提出解除合同.

  五,乙方的违约责任

  1.乙方如不按合同规定的时间、规格、数量交付甲方羊和承包费,每逾期 一天,应按其总价的10%,向甲方偿付违约金.超过15天仍未履行承包任务的`,甲方可以提出解除合同,收回牲畜重新发包给他人.

  2.乙方如将所承包饲养的羊出售给他人,应向甲方偿付违约金________元.

  3、乙方在饲养过程中如果出现的丢失、生病等造成所承包牲畜数量减少情况,由乙方自行承担责任,甲方不承担任何责任。

  4、合同期满后,乙方必须按时将承包的300只羊如数向甲方交清,少一只山羊,需向甲方赔偿800元(捌佰元整),少一只绵羊,需向甲方赔偿1000元(壹仟元整)。

  六、其它

  因甲方承包给乙方的价钱较低,乙方每年免费向甲方提供5只羊供甲方食用。

  本合同自承包开始之日起生效,合同期满自行失效.合同期满后,甲乙双方如愿意继续承包,应重新订立合同.合同执行中如乙方不能执行合同,配偶和子女必须继续履行此合同的义务.

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,合同副本一式二份,西尼尔村委会、西尼尔镇司法所各留存一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同范本12

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  经甲、乙双方协商,甲方自愿将后头坝东至李坝院小路交界处,北边和大路徐山止,的山林及山场卖给乙方,为保障双方合法权益,现达成以下协议:

  一、甲方当事人的姓名 住所

  住所

  住所

  乙方当事人的姓名住所

  二、甲方承包给乙方的山林位于后头坝东至李坝院小路交界处,北边和大路徐山止,的'山林及山场卖给乙方,四至界线:东 西 南 北 面积约 亩。

  三、甲方转让给乙方的山林要求保留原来的路,梗,以及原来的私人旱田不在本合同约束之内。

  四、承包期限从 年 月 日起至 年 月 日。

  五、甲方山场承包给乙方后,种植的林木所产生的经济效益于甲方无关。买卖山场松树达成如下协议:

  六、 买卖山场售价为二十一万五千元人民币,乙方一次性付清。

  七、乙方必须于20xx年阳历2月22号前将林木砍伐后将松树栽上归还甲方,栽树的条件按标准执行。

  八、一切开支费用由乙方支付。

  九、砍伐后的树枝归甲方所有。

  十、承包期间,甲方负责处理周边村民关系,维护好山场内的正常经营,甲方应积极配合乙方各项工作,不得借故推诿。

  十一、本协议签字生效后,乙方在遵守原甲方承包合同规定的前提下自主经营甲方不得干涉,且不得单方面终止合同,否则,乙方因此产生的经济损失由甲方赔偿。

  十二、林木成林后,乙方同意砍伐才能砍伐,甲方不得随意在此山场砍伐,违者按村规民约处罚。

  十三、林木成林后如甲方反悔,按市场价的十倍赔偿给乙方。

  十四、砍山场由林业部门批复才能砍伐,否则甲方不负责任。

  此协议一式 份,双方各执 份,村民 份。

  甲方签字: 乙方签字:

  年 月 日

承包合同范本13

  甲方:

  乙方:

  甲方将所属山林的空闲地发包给乙方耕种,根据《农村土地承包法》的`有关规定,双方签订如下合同:

  一、承包方位

  甲方将所属山林的空闲地发包给乙方耕种,其座落方位:东与冯家望旱地相邻,南与水沟交界,西与冯友元林地的交界沟相邻,北与路交界。

  二、承包面积

  面积100亩左右,以甲方发包给乙方的四至界线为准。

  三、包期限:

  共5年。即20______年1月1日至20______年4月31日止。

  四、承包金额及上交方式

  合计承包金额伍万元,分五年付清,即每年的1月1日付给甲方现金1万元。

  五、甲乙双方的权利和义务

  1、甲方从乙方签定合同之日起将山林空闲地发包给乙方使用,土地所有权属甲方。

  2、乙方在经营期内甲方负责协调处理乙方相邻之间的关系。

  3、合同到期后,乙方若继续耕种,甲方不向乙方收取任何费用,耕种至乙方自动放弃为准。

  六、违约责任

  合同期内,甲乙任何一方非法律规定或合同约定不得单方终止合同,否则违约方应付违约金1万元给对方。

  七、本合同一式二份,甲乙双方各一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

承包合同范本14

  发包方:乌海市公路___省际通道________项目部

  (甲方) 承包方:(乙方)

  经甲,乙双方代表协商,本着自愿合作,平等互利、以诚相待的原则达成一致,协商内容双方共同遵守,否则一切责任及经济损失由违约方承担。

  一, 协议内容

  1、合同工程内容

  甲方根据工程需要特招聘乙方承建护坡工程,具体由甲方负责人指示,工程段落:,工程数量依据设计图纸。

  2、合同总承包单价(其中包括材料、砌体、开槽、刷坡、勾缝、抹面等一切设计中包含的内容)

  M7.5浆砌片石:130元/m3

  水泥由发包方提供:费用由乙方负担,单价以水泥出厂价为准,另加运费。

  二, 质量要求

  1、乙方所承建工程必须达到省际通道的各项指标,提供的工程产品必须达到交通部1999年颁发的优良工程的标准;

  2、乙方所使用的原材料场均应满足规范和设计要求,使用前必须送项目部做试验审批,并经监理工程师确认后方可使用,所用机械设备满足工艺、质量要求;

  3、工程产品经甲方和业主验收合格,如发现质量事故所造成的损失和业主对项目的`罚款由乙方承担,且甲方有权终止合同,将乙方清退出场。

  三、工期进度

  乙方承诺所承建工程必须在20xx年5月25日全部完工,并制定合理的施工组织设计旬进度计划,甲方据此对乙方进行检查。如发现进度计划严重滞后,甲方将视为乙方无能力完成,甲方随时有权对乙方作无条件退场处理,造成一切经济损失均由乙方承担。

  四、安全措施

  乙方必须在施工过程中建立安全生产体系,认真执行交通部颁发,向施工人员进行安全技术交底,杜绝一切质量事故和安全事故的发生,如发生均由乙方自行处理并承担相应的社会和经济责任。

  五、付款方式

  1、乙方进场后甲方不予以支付任何款额。

  2、待乙方完成工程量且业主计量后,支付完成工程量的80%;交工验收合格后,支付剩余15%的款额;剩余5%留待质保期满无质量缺陷且全线验收完毕一次付清。

  3、乙方应向甲方出具相同金额的合法税票。

  4、甲方只对乙方合格工程验收计量,甲方对乙方的材料、人工、机械等一切费用都不承担。

  5、乙方在施工中不得损坏甲方路面及护肩板等构筑物,否则造成的一切损失由乙方负责。乙方完工后负责清理施工现场。

  六、责任

  1、甲方为乙方提供施工场地技术指导及相应的设计文件技术资料和过程监督、计量、负责与监理工程师沟通,负责给工程的协调,积极为乙方创造工作面。

  2、乙方必须听从甲方负责人的指挥与调配,积极配合甲方工作人员,在确保质量的前提下保证工程进度。

  3、乙方对承包工程的质量、进度负第一责任,根据甲方的计划随时调整施工力量来满足施工要求,因乙方主观原因造成质量事故的乙方负全部责任及承担全部经济损失,延误工期按总工程款的10%进行处罚,并作无条件退场处理。

  4、若甲乙双方中有任何一方不履行合同内容按违约行为处理,协调不成的到乌海市有管辖权的人民法院处理。

  七、其他

  1、本合同一式贰份,双方各执壹份;

  2、本合同自甲、乙双方签字、印章后生效;

  3、其他未尽事宜双方协商解决;

  4、附件

  甲方: 乙方:

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  电话0476—_______电话

  年 月 日 年 月 日

承包合同范本15

  本合同各方当事人

  甲方:

  法定代表人:

  住所地:

  电话:

  乙方:

  法定代表人:

  住所地:

  电话:

  本餐厅承包经营合同书由上述各方于××年××月××日在××市订立:

  经甲、乙两方友好商量,就乙方承包经营甲方餐厅事宜,达成如下条款两方共同遵照执行:

  第一条 合同标的物

  1、甲方提供给乙方承包经营的餐厅位于××市××路××号,面积共××平方米。

  2、餐厅附有经营所需设施、设备、用具(见清单)

  第二条 承包期限

  乙方承包经营期限为:自××年××月××日至××年××月××日。

  第三条 价金及支付

  1、押金:乙方向甲方缴纳押金人民币××元,承包结束后两方交接结清有关物业、设备、用具及有关费用后××内退还。

  2、承包费:乙方承包经营期内,应每月向甲方交纳承包费人民币××元,交纳的时间为:每月××日前交纳当月租金。

  3、其他费用:乙方承包经营期间的物业管理费、水电费、税费、垃圾费、排污费等所有经营所需要交纳费用,由乙方按照规定向有关部门或单位缴纳。

  4、押金和承包费用的支付方式:第1项和第2项约定的款项由乙方按照约定时间以现金的方式向甲方交纳。

  第四条 甲方的权利义务

  1、甲方按约定提供餐厅给乙方经营餐饮,保证乙方独立自主经营。

  2、为乙方提供现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等。(另附清单)

  3、负责对乙方经营活动及食品卫生安全、质量、价格、服务等进行检查和监督。

  4、保证乙方经营所需的'水、电正常供应(特殊情况例外)

  5、负责餐厅屋面、室外水、电的维护、维修。

  第五条 乙方的权利义务

  1、必须合法经营,主动接受政府有关部门及甲方的管理、检查、监督和处罚。受处罚后的一切善后事宜由乙方自理。

  2、负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修,并确保合同期结束时餐厅所有资产完好和不流失。人为损坏或被盗,按原价赔偿。

  3、认真做好食品卫生安全、社会治安、消防安全用工等方面的工作,确保安全。

  4、按合同规定如期交纳有关费用。

  5、承担承包期内因乙方原因所产生的一切责任。

  6、承担所聘用人员的劳保、医疗、伤亡、用工、计生、治安及福利等费用和责任。

  7、未经甲方同意,乙方不得擅自对房屋、设施做任何改动。(包括在墙上打洞)

  8、未经甲方同意,乙方不得擅自转让承包或变相转让他人经营。

  第六条 违约责任

  1、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙两方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约,违约方应向守约方支付违约金××元,给守约方造成损失的,还应当赔偿给守约方造成的损失。

  2、乙方迟延交付押金及承包费的,每迟延一日,应按拖欠金额每日万分之××向甲方支付违约金,超过××日未支付的,甲方有权终止合同,所收取押金作为违约金予以没收,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失。

  3、乙方擅自转让承包或变相转让他人经营的,甲方有权终止承包合同,并将保证金作为违约金予以收缴不予返还乙方,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失。

  4、乙方不得中途无故中止合同,如确须中止合同,乙方应提前××个月以书面形式通知甲方,从停止经营之日起,乙方向甲方支付与××个月承包款作为违约金。

  第七条 保密责任

  任何一方对因餐厅承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

  第八条 合同终止

  1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,两方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

  2、合同终止后,合同两方仍应承担原合同内所规定之两方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。

  第九条 补充与变更

  本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

  第十条 不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十一条 争议的解决

  本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好商量的方式予以解决。

  如果两方通过友好商量不能解决争议,则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。

  第十二条 生效条件

  本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

  第十四条 其他

  本合同—式三份,具有相同法律效力。各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续。

  甲方: 乙方:

  法定代表人(或授权代表)(签字) 法定代表人(或授权代表)(签字)