工程承包合同

时间：2023-07-06 18:15:40 承包合同我要投稿

工程承包合同[热]

　　现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的工程承包合同，希望对大家有所帮助。

工程承包合同[热]

工程承包合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据工程的实际需要，现将花都港湾28、29#楼钢筋工程委托乙方进行劳务分包，甲乙双方本着实事求是，互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商达成如下协议：

　　一、承包范围

　　在包工不包料的'前提下将花都港湾28、29#楼所有钢筋工活，包括钢筋加工、钢筋绑扎。

　　二、工程价格

　　工程价格按实际所完成的建筑面积进行计算;基础与阳台各算一半。雨篷超过一米五按一半计算，楼层按六层+跃层计算;基础和主体共八个顶。

　　三、付款方法

　　1、按每平米七元计算。

　　2、楼层结顶付清乙方一切费用和工资，不得拖欠。

　　3、如果因天气变化楼未结顶，按干到几层结算几层，不得拖欠。

　　4、记工按每工肆拾元计算。乙方不包括装卸钢筋，如果甲方要求乙方卸则工资另算(七元/吨)。

　　四、食宿方面

　　1、伙食、住宿由甲方提供。

　　2、借支费用按每十天，每人次壹百元，如有其他经协商和甲方解决。

　　五、工程质量

　　工程质量均应按图纸设计、会审纪要、变更及施工规范要求施工，并得到优良标准，杜绝质量隐患及事故发生。

　　六、工程进度

　　能够按照甲方提供的总体合同进度工期要求完成，按照甲方制定的主体工程进度计划及月旬计划完成。如完不成后果自负。在施工过程中必须达到人走料清，如不清在甲方有权找人清理，工资有乙方承担，在施工过程中必须听从甲方安排，不听者如出现问题后果自负。

　　六、如乙方不能完成者，中途停工，或人走影响工程进度，工程款不予结算，一分不给，后果自负。

　　七、其他

　　1、未尽事项，双方协商解决。

　　2、本合同一式三份，乙方和甲方各持一份;合同自签订之日起生效。活完款清自动作废。

　　甲方签字：乙方签字：

　　年月日

工程承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方因甲方新建轻钢结构建筑物工程一事，经双方协商一致，签定如下合同。

　　一、工程承包方式

　　甲方将新建的厂房钢结构工程承包给乙方施工，工程中不包含土建，包含钢结构之类工程(房面彩钢瓦)，该工程包工包料，包工程施工中所用的机械、机具、运输，安全责任由乙方负责。乙方不包该工程建设中，地方政府需要的一切报批报建手续、证件和消防、安评、环评的验收资料，如甲方建筑物为重点防火单位，按要求须要在建筑物构件上做防火涂料的，做防火涂料的费用另行计价。甲方在该工程中向乙方签定的合同期限内。按期支付乙方工程款。

　　二、工程用料：与质量要求，验收标准。

　　(1)工程用料，按双方确定的施工图所标材料为准。乙方在施工中，不得单方面改变设计材料型号，所用材料，只准允许误差在国家标准之内。

　　(2)工程质量要求，验收标准。

　　按双方确定的`材质和制作方式，按图集结点要求布置，乙方向甲方提供材料生产厂家提供材质证明书为准。

　　三、工程单价和总造价：

　　甲方要建筑的厂房大约为x㎡，实际面积按甲方建筑物的滴水面积收方计算，每平方米单价为x元/㎡。增加工程另算。

　　四、付款方式：

　　五、工程期限：

　　乙方进场后，工期为x天，如遇到停电、下雨天，因甲方没按合同支付材料款，停工误期顺期延长。

　　六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字之日起生效。

　　甲方(签字)：

　　20xx年xx月xx日

　　乙方(签字)：

　　20xx年xx月xx日

工程承包合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方有×××村水渠建设工程一宗，经讨论承包给乙方进行施工，为了明确责任，按时、按质、按量完成施工任务，经双方共同协商，签订如下合同条款：

　　一、工程名称

　　××乡×××村水渠改扩建工程

　　二、工程规模

　　改扩建水渠全长约4000米。施工时需在被沙石填埋或损坏的原水渠基础上，进一步清淤、深挖、拓宽及改扩建。在施工时用适合水渠配比标准的钢筋混凝土对水渠两壁、底部及水渠渠坎进行混凝土浇筑加固。

　　三、质量要求

　　1、工程须严格按照合同预算开工，不得因乙方建设施工错误或质量不合格返工等原因导致预算超标，因乙方过错原因超出标准由乙方负责。

　　2、工程所需的砂子、石子、水泥、钢筋等由乙方负责购买，需达到工程建设质量标准，保证合同项目下的.工程没有施工、材料和工艺方面的缺陷，钢筋混凝土须达到硬度要求。

　　23、严格执行材料配合比，混凝土、特殊地段水渠引水管道需达到质量标准，因任何质量问题导致验收不合格由乙方负责返工建设，甲方不负相关责任，返工价款甲方不负责。

　　4、本合同的质量保证期为整个工程完工，并通过竣工验收后12个月。

　　5、甲方有权在质量保证期满之前任何时间根据本合同的规定要求对工程进行检查。如果甲方所进行的检查和实验证明部分工程或全部工程的质量不符合质量标准的要求，则甲方有权拒绝该部分或整个工程，且乙方必须采取一切必要的措施更换、修改、修补该部分或整个工程，直到甲方认为满意为止，乙方应承担由此而引发的一切费用。

　　四、工程造价

　　本工程合同造价：50000元（伍万元整）

　　五、工程结算

　　1、预付款：甲方不向乙方支付工程预付款，工程队自筹资金进行前期施工，税款由甲方负责。

　　2、工程进度付款：工程完工验收后，由甲方一次性付给乙方工程款5万元。

　　六、建设工期

　　工程建设工期年月日至年月日。

　　七、双方责任

　　甲方：

　　1、负责解决工程建设过程中的有关问题，甲方负责工程建设款的落实工作为乙方施工创造良好的条件，并按工程施工进度付款。

　　2、派出工程监理人员负责工程材料、设备、质量检验、工程质量、进度的监督。

　　3、负责工程竣工后验收、结算等工作。

　　乙方：

　　1、负责按标准采购工程所需砂子、石子、水泥等材料设备及工具，并严格确保工程质量按合同规定时间如期完成和交付使用；

　　2、负责组织工人按工程建设要求进行施工。

　　3、负责施工人员安全教育，增强安全意识，采用切实可行的安全措施，保障施工人员按章操作。凡因施工人员违章作业造成的工伤事故，责任由乙方承担，甲方不负任何经济责任和法律责任。

　　本合同一式二份，甲、乙各执一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　甲方：（公章）签章日期：

　　乙方：（公章）签章日期：

工程承包合同4

　　发包方：______________(以下简称甲方)

　　联系电话：_____________

　　施工队：_______________(以下简称乙方)

　　联系电话：_________________

　　甲乙双方本着友好协商、合作的态度，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，在平等、公正、公平的原则下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：__________________________ 工程内容：______________________

　　二、人工价格：______________每平方米计算。

　　三、付款方式

　　1、工人生活费按每人每天___________元支付。

　　2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。

　　3、工程竣工验收合格后，甲方支付总工程款的

　　4、保修金：工程工资总价________后支付。

　　五、材料

　　1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用，如应材料拖延工期的责任和经济损失，由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。

　　2、甲方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

　　3、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

　　六、工期

　　根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意，乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的.生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。

　　七、质量

　　1、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正。

　　2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。

　　3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。

　　4、乙方施工中严格执行安全施工规范。

　　5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。

　　6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。

　　发包人： (签章)

　　施工队： (签章)

　　身份证号码：

　　签约日期：

工程承包合同5

　　发包方：_____(以下称甲方)

　　承包方：_____(以下称乙方)

　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

　　1.工程名称：______

　　2.工程地点：______

　　3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份平方米。

　　4.承包内容：

　　5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。

　　6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：

　　(1)

　　(2)

　　7.工程开工日期：________年____月____日

　　8.工程竣工日期：________年____月____日

　　9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　10.甲方主要义务：

　　(1)

　　(2) 1

　　1.乙方主要义务

　　(1)

　　(2) 1

　　2.违约责任：

　　(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____计算违约金。

　　(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___计算违约金。

　　(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

　　(4)工程竣工后保险期________年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的'由甲方自理。

　　(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。 1

　　3.本合同附件：共___份 1

　　4.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。 1

　　5.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送XX银行一份。发包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____ 承包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____ 签约日期：________年____月____日

　　返

工程承包合同6

　　发包单位(甲方)：_____

　　承_____包_____人(乙方)：_____

　　第一条_____工程概况

　　工程名称：_____

　　工程地点：_____

　　工程内容：_____结构安装以实际主钢次钢实际吨位为准。实际吨位_____吨。360元/吨。彩钢安装以实际发生面积为准，_____12元/平。

　　第二条_____工程承包方式：_____

　　承包方式：_____清包，甲方负责所有材料进场。如有二次倒料甲方负责。

　　第三条_____工程工期要求：_____

　　第四条_____结算内容及工程款交付：_____乙方进驻现场设备安装完毕，甲方付给乙方全部工程款的30%，计：__________元。结构安装完毕，甲方付给乙方全部工程款的30%计_____元。彩板门窗安装完毕甲方付给乙方全部工程款的`30%计_____元。在工程结算验收合格，甲方付给乙方全部工程款的10%计元。

　　第五条_____双方其他约定

　　(一)_____水电部分：_____

　　在建筑过程中：_____甲方负责水电，电安装到现场。

　　(二)_____工程质量：_____

　　按照国家要求安装结构及屋面墙体彩板安装。

　　(三)_____乙方负责伙食，乙方自行负责施工人员及设备安全，出现一切事故均由乙方承担。

　　(四)_____在工程施工期间甲方必须按照合同约定按时给付乙方工程款，如出现拖欠款项造成工程延误等由甲方负责。

　　(五)_____乙方负责保修一年，从工程结束验收合格之日起。

　　(六)_____不尽事宜甲乙双方协商解决。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　发包单位(甲方)：__________承包人(乙方)：_____

　　代表签字：__________身份证号：_____

　　签订日期：__________年_____月_____日

工程承包合同7

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　该工程为民房住宅一栋，为明确双方权利责任，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规签字本合同，双方共同遵守。

　　第一条：工程名称：住宅平房一栋

　　第二条：工程地点：

　　第三条：工程概况：该住宅毛石基础、地圈梁、红砖结构、钢筋混凝土现浇面，建筑面积为平方米。

　　第四条：承包方式：包工包料，包括人工费、设备费、模板租赁费、脚手架、工具、用具安全费以及主体工程所需一切建筑材料费，均有承包方自构，甲方把关材料质量。

　　第五条：工程施工依据：以甲方提供图纸及施工说明书为依据进行施工。如需要变更的双方协商。

　　第六条：承包金额：每平方米人民币元，共平方，共计元，竣工决算按实际建筑面积结算。

　　第七条：付款方式：基础工程完成付给人民币完成付给人民币元，内外墙抹灰完成付给人民币元，余款工程全部竣工后一次性结清该款。

　　第八条：施工工期为天，自年月日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工，工程双方协商顺延。

　　第九条：双方的.权利与责任：

　　甲方的权利与责任

　　(一) 甲方有权监督所用的工程材料，劣质材料不得使用。

　　(二)工程质量监督有甲方指定人员，发现质量问题及时提出。

　　(三)甲方必须按合同规定的执行，付款到位，否则造成停工由甲方承担责任。

　　乙方的权利与责任

　　(一)乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求，按图纸及施工说明施工，确保工程质量过关。

　　(二)在施工期间确保安全，不得违章做业，如造成不安全事故由乙方承担责任。

　　第十条：工程竣工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任，任何一方不得违约，否则由违约方承担经济损失和法律责任。

　　第十一条：本合同一式二份，双方各执一份，签字后具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同8

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：开江县普安镇金山综合体道路改建工程

　　2、工程地点：普安镇谭家嘴村、宝塔坝村

　　3、工程内容：堡坎工程、填方、路面混凝土

　　4、工程立项批准文号：开发行审[20xx]22号

　　5、资金来源：专项资金

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工设计图及工程量清单范围

　　三、合同工期

　　开工日期：20xx年3月10日

　　竣工日期：20xx年5月30日

　　合同工期总日历天数80天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：符合国家现行施工质量验收规范的合格标准

　　五、合同价款及付款方式

　　1、合同价款

　　金额（大写）：中选价柒拾贰万捌仟玖佰元。（小写）：72、89万元。增减工程量按评审综合单价结算。

　　2、付款方式

　　该工程采用"334"的付款方式。即完成工程量的30%，支付合同款总额30%，工程完工后再支付合同款总额30%，余款在工程审计验收合格并留足质保金一年内付清。

　　六、组成合同的.文件

　　1、本合同协议书

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、工程量清单

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　本协议书中有关词语含义与国家工商总局示范文本《通用条款》中的定义相同。承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　七、双方责任及义务

　　1、甲方责任：

　　①甲方向乙方设计图纸，作技术交底。

　　②派驻现场技术监理人员（施工员）对工程实行指导监督、管理、检查工程质量、安全等。

　　③解决乙方在施工过程中所遇到的一些阻力。

　　④审拟工程开工、停工组织工程验收。

　　2、乙方责任：

　　①编制施工方案、组织有序施工。

　　②严格按照甲方要求进行施工，服从甲方施工人员安排，确保工期和质量。

　　③加强安全施工意识，制定安全施工措施，配备安全设备，加强安全管理，设立施工安全警示标志。乙方出现的一切安全事故如伤、残、病、亡（包括第三者）概由乙方负责，甲方不付任何责任。

　　④乙方必须按甲方要求进行施工，乙方提出任何合理建议或修改意见，需经甲方批准，并出具书面通知，方可变更施工，否则，造成的一切损失概由乙方负责。

　　⑤文明施工，在甲方协助下认真处理好建设居民、行人、车辆关系，避免由此而发生的矛盾纠纷，影响工程进度。

　　八、竣工验收：

　　工程竣工后由甲、乙双方及有关工程技术人员共同进行，如发现质量问题，乙方必须在双方议定的时间内按照合格要求进行返修完工，其维修费用、工程材料均由乙方负责。所需材料必须正品合格，竣工验收以国家颁布的施工验收规则和图纸及甲方要求为依据进行验收。

　　九、本合同未尽事宜须双方协商解决，并形成文字补充形式，以合同签字为准，视为合同条款。

　　本合同经双方签字（盖章）生效，正本一式肆份，甲乙双方各执一份，镇政府的财政所、办公室各执壹份存档。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承包合同9

　　建设单位(简称甲方)：____________

　　施工单位(简称乙方)：____________

　　经甲、乙双方共同友好协商达成一致，甲方将给水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合常德市建筑工程施工合同等有关规定，特签订本合同。

　　一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式

　　1、工程名称：____________

　　2、工程地点：____________

　　3、工程范围：现有给水管网及后期给水管网

　　4、承包形式：施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。

　　二、工期

　　1、施工工期：个日历天，根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。

　　2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：

　　(1)不可抗力;

　　(2)重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化;

　　(3)非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上;

　　三、质量标准：按照国家及市现行施工技术规范进行验收。

　　四、合同价款

　　工程造价：暂定合同价为￥元整(人民币)。(该价格不包括破绿化、道路费用，不包括给总包的配合费，配合费由甲方与总包协调解决，工程施工中发生的`设计变更等工程量签证由甲方和施工方协商签订并计入工程决算)。

　　五、甲方责任

　　1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点，具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。

　　2、按菏泽市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。

　　3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。

　　4、按合同及时支付工程款。

　　5、及时组织竣工验收工作。

　　六、乙方责任

　　1、合同签订后三天内提交施工组织设计。

　　2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求，组织人员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。

　　3、按甲方的要求编制好施工进度计划。

　　4、做好施工记录、隐蔽工程记录，及时提供施工记录表、竣工图。

　　5、作好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。

　　6、服从甲方、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。

　　七、工程款支付

　　1、合同签订后，甲方须向乙方支付合同总造价的%作为备料款，即人民币元整(￥元整);

　　2、工程进展到工程量的%时，甲方须向乙方支付合同总造价的%，即人民币元整(￥元整);

　　3、工程竣工验收合格并通水后，乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明，甲方向乙方支付余款，合同造价的%，即人民币元整(￥元整);

　　4、剩余%作为质保金，待本工程保修期(一年)满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。

　　八、工程质量标准

　　按国家和市现行有关施工验收规范，约定工程质量达到合格标准。

　　九、争议

　　履行合同过程中发生争议，经协商后仍不能解决，可向市人民法院起诉。

　　十、违约

　　1、乙方未按甲方要求的进度完工，每延误一天支付违约金元。

　　2、任何一方不全面履行合同条款均属违约，造成对方的经济、名誉等损失，由违约方承担责任和赔偿对方的经济损失。

　　十一、合同的生效与终止

　　1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效，至工程竣工验收并结清工程余款后，自行终止。

　　2、本合同一式份，甲方执乙方执份，均具有同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，经双方协商同意后可签订补充协议，与本合同有同等法律效力。

　　甲方(章)：____________乙方(章)：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　时间：_____年___月____日

工程承包合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下协议：

　　1、甲方将地处都江堰成都至都江堰客运铁路支线拆迁重建区地块1工程的水电安装部分承包给乙方施工修建。

　　2、开工日期：20年6月日

　　竣工日期：20年月日

　　总日历日期：天

　　乙方必须按此日历天数完成工程施工任务，逾期造成的损失由乙方负责。

　　3、施工内容：按建设方提的'安装部分工程量清单完成其工程量。

　　4、施工质量：乙方在施工过程中水电安装、调试、运行符合合格质量标准。质量验收由甲方负责，乙方负责协助完成。

　　5、工程承包总价：工程承包总价暂按投标总价，即：4967817.00元(大写：肆佰玖拾陆万柒仟捌佰壹拾柒元)

　　6、工程结算：

　　6.1、按安装部分工程量清单的固定综合单价结算。

　　6.2、甲方按照工程总造价的12.00%(百分之十二)收取乙方项目承包管理费(其中：空调设备单价不收取承包管理费)，上缴方式在建设单位拨付工程款时，按此比例收取。

　　6.3、甲方按国家规定的税率代扣代缴税金。(综合税率为3.84%)7、付款方式：建设方将工程款拨付到甲方账户后，甲方分六次支付工程款给乙方：

　　7.1、第一次：基础完成之后，按合同工程总额的10%支付。

　　7.2、第二次：一层浇筑楼板砼浇筑完成后，按合同工程总额的10%支付。

　　7.3、第三次：工程主体完成后，按合同工程总额的30%支付。

　　7.4、第四次：进入水电管道安装，按合同工程总额的20%支付。

　　7.5、第五次：工程完工后，按合同工程总额的10%支付。

　　7.6、第六次：工程经过竣工验收后，按合同工程总额的10%支付。余下5%，作为工程质量保证金，一年后退还。

　　8、合同份数：一式三份，其中甲方一份，乙方二份，双方签字盖章后生效。待工程验收合格结清工程款后自然失效。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

工程承包合同11

　　发包方：_________________(以下称甲方)

　　分包人：_________________(以下称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议;

　　一、工程概况

　　分包工程名称：_____________工程防水工程

　　分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。

　　分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。

　　二、工期

　　1、按甲方确定的进度计划要求工期。

　　2、施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。

　　3、如由于甲方的原因，工期可以延续(必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效)，但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。

　　4、其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力(不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨;由市政府规定的停止施工的各项条件);工期经甲方签字认可后可相应顺延。

　　三、工程质量标准

　　本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。

　　1、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

　　2、本合同使用汉语语言

　　3、本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。

　　4、甲方向乙方提供图纸的日期;本合同经双方签字盖章生效后一周内。

　　甲方向乙方提供图纸的套数; 1套。

　　四、双方一般职责

　　甲方代表

　　姓名：___________电话：___________

　　乙方项目经理

　　姓名：___________电话：___________

　　(1)甲方职责

　　1、负责该工程全过程管理和协调，并负责同施工总承包方、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围。

　　2、根据施工图纸及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。并终止己完工程剩余工程款。

　　3、负责施工过程中的质量、安全、进度等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。

　　4、乙方不能及时整改或明显不能履行合同，发生质量、安全事故、进度不满足要求或发生无故停工、不服从管理等事件，甲方有权解除合同，乙方承担相应的经济责任。

　　5、乙方不得以任何理由发生集体上访给甲方造成任何影响的行为。

　　6、乙方人员、材料、设备的进退场必须获得甲方的同意。如乙方任何人员不能满足现场要求，甲方有权在任意时间和地点责令离开工地，乙方必须无条件执行。

　　7、甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。

　　(2)乙方职责

　　1、乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。

　　2、乙方必须保证足够的款项支付工程所需人工、材料、机械费用，不得以任何理由作为拒绝支付该款项的条件，并承担由此造成的甲方任何直接和间接费用。

　　3、特殊工种必须持有有效的`上岗操作证并遵守各项操作规程。

　　4、乙方有按照甲方统一要求进行文明施工的义务，及时清理由自身施工所产生的建筑垃圾，保持施工场地的清洁。施工完毕应严格按甲方要求做到工完场清，材料机具堆(停)放整齐。做好施工期间车辆进出场的保洁。施工人员按甲方要求统一着装，费用自理。人员进入现场必须按要求佩戴安全防护用品。

　　5、乙方人员的交通、吃饭由乙方自行解决，安全保卫等责任由乙方承担。

　　6、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险。若乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，均由乙方承担经济赔偿及法律责任。人员的劳动综合保险由乙方自行办理，费用由乙方承担。

　　7、乙方不得将承揽的工程以任何方式进行转包。分包必须获得甲方同意。

　　8、如施工现场情况发生变化或设计变更等造成乙方的人员、机械的停工费由乙方自行承担。

　　9、施工现场乙方供应的原材料和半成品，如需要取样送检的，乙方应按甲方代表的要求完成取样送检工作，检测费用已含在合同单价中。

　　10、施工期间乙方委派的现场负责人必须24小时在现场。

　　五、质量与安全

　　1、双方关于分包工程质量标准的约定：一次性验收合格

　　以国家和____________省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准及设计图纸为准，同时满足甲方的施工要求，在施工过程中乙方要严格按照甲方、监理及业主审批合格后的施工方案施工，否则由此造成的一切损失由乙方自行承担。

　　2、乙方必须遵守国家的各项安全法规施工，如出现任何安全事故，需乙方承担全部法律及经济责任。

　　乙方在施工过程中出现因乙方不能满足甲方的工期、质量、安全及配合其他专业施工的现象时，甲方可另行选择其他单位，乙方必须无条件执行并承担相应损失。

　　六、合同价款与支付

　　包干综合单价：

　　序号____________项目____________名称____________单位____________单价(____________元)

　　施工面积(____________㎡)

　　材料品牌

　　(1)合同总价暂定____________元(人民币)，最后结算按照实际完成量结算。

　　1、本合同价款采用固定单价方式确定。单价内应考防水工作中所需人工费、材料费(含材料损耗)、机械费、现场安全、环保及文明施工费用、管理费、成品保护费、措施费、工程所在地其它规定费用、保险费、以及为完成本工程所需的辅助材料(水、水泥等)等均含合同包干单价中。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中，且每项单价在整个工期中固定不变(包括施工期间政策性调整及报价中自购材料风险，风险费用已含在报价及合同价中，结算时不作调整)。乙方向甲方提供建筑安装发票;单价内含税金。

　　机械设备保险及人员综合保险由分包单位单价内综合考虑，甲方不承担因此产生的任何费用。

　　本价款在本合同签订后不会因国家、行业及政府相关部门发布的政策性文件进行费用调整，一切价格风险均由乙方承担。

　　2、合同价款包括的范围：合同工作范围内的防水工程中所需人工、材料、机械使用等施工现场内所有涉及防水工程的一切工作内容。

　　费用的计算方法：工程量按实计算，防水材料损耗及搭接等均计入单价。

　　(2)合同价款的支付

　　1、甲方向乙方支付工程款(进度款)的时间和方式：

　　材料进入施工现场，甲方应支付乙方可完成工程量总价款的____________%工程款;工程结束验收合格后，扣除质保金，甲方应一次性将所有剩余工程款7日内全部支付乙方。余的情况下无息付清，甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具由龙井市税务部门提供的建筑安装统一发票。

　　1、乙方的管理费，规费、利润，应由乙方缴纳的税金等费用。

　　2、本身工作范围内的安全文明施工费用、场外道路保洁的人工费。

　　3、赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班加点费。

　　4、施工机械的停置及人员窝工费用。

　　5、夜间施工所发生的费用、机械进出场的费用。

　　6、乙方已经了解和勘察了施工现场及周围环境，在实际施工中，乙方不得提出因现场条件、价格等各种理由增加费用的要求，如发生此情况，甲方有权终止合同，乙方承担由此而对甲方造成的一切损失。

　　(4)由于乙方原因被清退出场或解除合同的，甲方按照实际完成合格工程量和相应结算单价的_70_%给乙方办理工程结算。

　　七、质量保证期为____________年。

　　质量保证期间发生属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，维修费用从乙方质量保证金中扣抵。

　　八、违约责任

　　(1)出现以下几种情况时，乙方应承担违约责任：

　　1、乙方未按甲方合理要求的节点完成的，乙方应向甲方支付每天____________的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间。

　　2、由乙方负责的部分分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付____________元的违约金。

　　3、乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关处罚的，乙方应向甲方支付每人____________元的违约金。

　　4、乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的，乙方应向甲方支付每人____________元的违约金。

　　5、乙方违反甲方相关规章制度和管理要求的，应向甲方支付每次____________元的违约金。

　　九、争议

　　1、甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向龙井市人民法院提起诉讼。

　　2、发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完成工作成果，除非双方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。

　　十、合同解除

　　(1)出现以下情况之一，甲方有权单方解除合同并追求乙方的责任：

　　1、乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求(出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不力时)。

　　2、因乙方原因停工三天及以上者。

　　3、施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。

　　4、不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。

　　5、内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。

　　6、未严格遵守协议或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。

　　7、工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。

　　8、将工程再分包、转包的。

　　9、乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。

　　十一、其他

　　1、乙方必须向甲方提供有效的企业证件(营业执照、资质等级证书、经营手册、安全生产许可证等)的复印件，并且在复印件上加盖单位红章。担保单位的企业证件一同提供。

　　2、未尽事宜双方另行协商。

　　3、本合同一式四份，由甲乙双方各两份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：___________________

　　乙方(盖章)：___________________

　　法定代表人：___________________

　　委托代理人：___________________

　　___________年___________月_________日

工程承包合同12

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：四方区天地林防水工程部

　　依照《_________________》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，双方就本工程防水工程事宜经友好协商达成一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称

　　2、工程地址

　　3、工程范围及内容：使用钢结构将阁楼分层、阳台加固、开天窗。

　　4、合同工期：

　　房顶维修：开工日期：xxxx年xx月xx日

　　竣工日期：工程具备施工条件计算20工作日内完成。

　　5、工程质量标准：

　　做法参见省标《建筑加固》L06J301及设计图纸，达到GB50108—20_________《技术规范》、GB50208—20_________《工程质量验收规范》等国家相关和合格标准要求。

　　第二条工程造价及承包、付款方式

　　1、承包方式：本合同采用综合包干单价，工程量按实结算。

　　乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出工期延长的要求。

　　2、合同造价：

　　（1）本合同总价暂定为人民币：xxx元

　　大写：

　　（2）综合包干单价，工程量以实际决算为准：____________详情见报价单项附表。

　　工程量计算规则：合同暂定工程量按设计图纸计算，结算工程量按甲乙双方认可的竣工图纸以实铺面积计算。工程施工技术资料只作为工程验收档案资料，_____工程结算依据。

　　3、付款方式：

　　合同签订时支付30%合同收付款共计元，材料进场支付30%共计xx元，，完工后工程验收合格经审计审结后应在30天内支付剩余工程款。预期未支付应向乙方支付3‰/日的违约金。

　　（1）甲方支付工程款时，乙方应向甲方提供正规发票，否则，甲方可拒绝支付工程款，造成的后果由乙方自行承担。

　　（2）甲方可以选择支票、转账方式支付到乙方指定对公账户中，本合同不可使用现金、银行（商业）承兑等方式结账。

　　（3）乙方指定结算账户（对公）：________________

　　户头：________________

　　开户行：________________

　　账号：____________________

　　第三条工程工期

　　1、乙方应严格按照合同约定和施工进度计划（乙方编制后经甲方认可）组织施工，确保工期。当现场基本具备施工条件后，乙方应积极做好开工前的检查和准备工作。

　　2、因以下原因造成完工期推迟及延误的，工期相应顺延：

　　（1）甲方要求设计变更或工程量变化。

　　（2）室外施工部分出现雨雪等天气不具备室外防水施工条件时。

　　（3）不可抗力（不可抗力在本合同中解释为：战争、_____、50年一遇的洪水、六级以上的地震、7级以上的台风、非乙方原因政府要求停工，其它任何因素均_____不可抗力）。

　　（4）因甲方原因造成工程推迟或停工的。

　　第四条工程质量和验收程序及标准

　　做法参见省标《建筑加固》L06J301及设计图纸，达到GB50108—20_________《技术规范》、GB50208—20_________《工程质量验收规范》等国家相关和合格标准要求。

　　第五条工程材料

　　1、乙方所采购的材料必须符合本工程的技术标准和要求且质量满足国家相关规范及技术规程的规定。

　　2、乙方负责供应工程所需全部材料，所有进场材料由乙方负责保管。

　　3、所有防水施工使用的材料厂家、品牌、规格型号等均应符合本合同约定。

　　4、材料进场时，乙方应提_____品合格证书及相应的检验报告（原件或加盖单位公章）。

　　5、进场的材料、成品及半成品，如发现品种、型号、规格、质量等不符合技术标准的规定或与封样样品不符，在问题未查清之前，该批材料、成品及半成品必须封存不得使用。经第三方确认不合格的，甲方有权要求乙方清退材料，乙方承担所有费用，由此延误的.工期不予顺延。

　　第六条安全生产、文明施工

　　1、乙方必须严格按照施工方案、安全操作规程和文明施工的相关规定组织施工，施工中造成伤亡事故由乙方负责，所发生费用由乙方承担。

　　2、乙方对现场人员按照安全生产规定进行安全教育，做好安全技术交底工作。乙方应做好作业区域的安全防护工作，对施工现场设置的安全标志、指令警示牌、护栏、安全网等安全防护设施做好保护并进行必要的维护。

　　3、甲方对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿，对于不在期限内整改的有权按有关规定进行安全处罚。

　　第七条甲方权利与责任：

　　1、甲方负责协调总承包单位提供施工用水点、用电点。协调现场的施工工作面（费用由甲方承担），确保乙方能够正常施工。

　　2、甲方代表有权要求更换甲方认为其能力或行为已不能胜任本工程相关工作或不能有效履行管理职责的乙方的任何成员，乙方在接到通知后三天内合格的替换人员必须到岗就位。

　　3、开工前10天甲方协调总包单位、乙方进行现场技术交底。

　　第八条乙方权利与责任：

　　1、乙方负责本工程的施工，确保工程质量和工期。

　　2、开工日期前7天，向甲方提供施工方案、进度计划。并按经甲方批准的施工方案和进度计划施工，接受甲方的检查、监督。

　　3、严格遵守甲方制定的各项管理制度和管理规定，按时参加生产例会及工作协调会，并执行会议指令并服从工程总包的管理。

　　4、收发文制度：双方应指定专人负责签收对方的书面来文，接受对方的合理指令、通知，对通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面回函。如在签收后24小时内未提出异议的，视为认可指令或通知的内容。任何情况下双方不得拒收对方的通知、指令、变更、整改单等书面来往函件，若发生拒收书面文件的情况，每出现一次应当承担1000元的违约责任。

　　5、过程产品的保护和最终产品在验收前的成品保护工作由乙方负责，并制定相应的技术措施和组织措施。乙方应当对相关单位的成品进行必要的'保护，因乙方原因造成其他相关单位的成品损坏，由乙方负责赔偿并承担相关责任。

　　6、乙方应尽可能为甲方的其他协作单位的工作提供一切合理的方便，并无条件服从甲方对工作面、进度的统一协调管理。

　　7、施工用水、电由乙方单独挂表计量，费用由乙方自己承担。

　　8、甲方样板房，乙方应无条件配合施工。

　　第九条违约责任：

　　1、未经甲方同意，乙方不得擅自变更设计，乙方擅自变更设计的，乙方须无条件恢复原设计要求，由此发生的费用和导致的甲方直接及间接经济损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　2、未经甲方同意，乙方不得私自将承包工程进行分包，否则甲方有权解除合同并要求乙方承担合同价款20%的违约金以及由此给甲方造成的损失。

　　3、工程验收时未达到合同约定的质量标准，乙方必须在甲方要求的期限内整改合格，发生的费用以及造成的损失由乙方承担，工期不予顺延。在甲方要求的期限内整改达到合格标准。

　　4、如乙方不能按照合同约定的工期完工，每逾期1天乙方应向甲方支付工程总造价3‰的违约金；逾期30天仍未弥补工期的，甲方有权解除合同。

工程承包合同13

　　发包人： XXXXXXXXXXXXXXX煤业有限公司(以下简称发包人)

　　承包人： (以下简称承包人)

　　一、工程概况

　　工程名称：XXXX煤矿井巷工程(一期开拓系统)

　　工程地址： XXXXXXXXXXXXXXXXXX村驻地工程内容：副平硐工程、一采区回风、轨道、皮带下山等工程(详见有关施工图)。

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：资金自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：XXXX煤矿副平硐、一采区回风、皮带、轨道下山等工程自开口至施工到设计位臵;包工包料、包质量包安全、包进度包管理。实际施工过程中发包方可按工程实施状况进行调整。

　　三、合同工期

　　开工日期： 20 年月6日(具体以开工报告为准)

　　竣工日期： 20 年月日前

　　合同工期总日历天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格品达100%;优良品率达95%以上

　　五、合同价款

　　金额(大写)：约：元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　①本合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④招标文件及答疑资料;⑤本合同专用条款;⑥本合同通用条款;⑦标准规范及有关技术文件;⑧图纸;⑨工程量清单;⑩工程报价单或预算书。

　　双方有关工程的'洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本合同条款关于争议的约定处理。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 20xx 年月日

　　合同订立地点：本合同双方约定：合同双方签字加盖印章后生效。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：法定代表人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：帐号：邮政编码：传真：开户银行：

工程承包合同14

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据建筑法和《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合，共同遵守：

　　第一条、承包方以包工及包石料形式承包建造。

　　一、大坝(按图纸施工)：

　　1、乙方包石料及人工，围水、围堰、绝水墙开挖筑建等，单价以整体方量计算，每立方110 .____元。

　　2、甲方提供一台拌和机，电费甲、乙双方各一半。

　　3、水泥、沙及监理、质监由甲方负责，但乙方必须按监管部门要求施工，必须保证质量。

　　二、机房、宿舍：

　　1、机房按图纸施工，附设吊机梁包支架、模板、人工每平方米270.____元，包贴两面外墙瓷片，包含基础及机组基础。

　　2、宿舍：按3.2米高，重力墙结构筑建，两房一厅一厨房一卫生间结构，包贴一面外墙瓷片，包支架、模板、人工每平方180.____元。

　　3、机房尾水档土墙，包石料、人工，每立方105.____元。

　　4、压力管镇墩，包石料、人工，每立方105.____元。

　　5、变压器台，包石料、人工每立方105.____元。

　　三、渠道、前池：

　　1、按图纸施工，平台开挖乙方派一人专职指挥平台开挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另计，如乙方取完石后，另爆破开挖打炮人工按每工120.____元。

　　2、石方彻筑包石料人工每立方105.____元，(无抽勾段外墙要批石口)。

　　3、水渠底铺盖10厘米砼，包平整地面、压光人工每立方70.____元。

　　4、水渠墙面批挡人工每平方6.____元。

　　四、工程质量标准及保质、保修条件，期限

　　以上项目乙方保证质量，发电站发电3个月内保证不出现渗漏，崩塌(山体塌方除外)如质量问题出现渗漏、崩塌，由乙方负责免费修复或重建。

　　五、付款方式：

　　1、乙方进场后一个星期内，开始按工程进度，由甲方支付____%工程进度款。

　　2、工程验收合格后，甲方五天内支付____%工程款给乙方。

　　3、余款待工程确保没有质量问题时，发电3个月余款5%保质金，6个月内付清。

　　六、施工期：

　　20____年11月进场施工，20____年5月底必须全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按误工期顺延。

　　七、甲方派出驻工地代表

　　对工程进度，工程的.质量进行监督，检查验收隐蔽工程。乙方要保证质量，注意安全，如乙方在施工过程中发生一切事故，由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

　　八、双方义务：

　　乙方进退场费用，生活生产设备。甲方负责提供生活用地，用电由乙方支付电费，在施工工期间，由甲方处理好村民关系，甲方不按期支付工程款，超过3个工作日起，乙方有权停止施工，停工期间的窝工及其他损失实甲方承担，工期顺延。乙方不能按期完工，按每天____元对乙方进行罚款。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同签字后生效，双方不得违约，有不尽事宜另行协商。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程承包合同15

　　发包方(拟园林产权所有人，以下简称甲方)：

　　委托代理人(姓名)：

　　住所地址：

　　联系电话：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　营业执照号：

　　注册地址：

　　法定代表人：联系电话：

　　委托代理人：联系电话：

　　本工程设计人：联系电话：

　　工程队负责人：联系电话：

　　依据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市场园

　　第一条工程概况

　　工程地点：

　　工程内容及做法(见附件二：家庭装饰工程报价书)

　　工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式：

　　(1) 乙方包工、包全部材料;

　　(2) 乙方包工、部份包料，甲方提供部份材料;

　　(3) 乙方包工、甲方包全部材料。

　　工程期限天;

　　开工日期年月日;

　　竣工日期年月日;

　　合同价款：本合同工程造价为(人民币)￥元，金额大写

　　(详见附件二：园林绿化工程报价书)。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理方另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及工程师的职责等通知乙方。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：

　　甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件一：园林绿化工程设计图纸);

　　甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表一：园林绿化工程设计图纸)，设计费元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

　　第四条甲方工作

　　开工之前天，为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则;

　　提供施工期间的水源、电源;

　　负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　参与工程质量和配合乙方施工进度的监督，负责材料验收进场、工程竣工验收。

　　不拆除承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　施工期间甲方仍需部份使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　分步工程验收并签字。

　　负责甲供材料、物品的及时提供

　　第五条乙方工作

　　施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准(见附件三：《质量验收标准》)，按期保质完成工程;

　　严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　保护好原场地，保证施工现场上、下水道的畅通，工程竣工交验前对现场物件及施工成品负保管责任。

　　保证施工现场的整洁，工程完工后负责清洁施工现场。

　　第六条工程变更

　　工程项目施工方式或物件改造如需变更，甲方至少提前三天通知乙方，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，并一次性付清增加内容的价款。

　　第七条材料供应

　　按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前提前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

　　按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收;

　　甲、乙双方任意一方购料，必须对材料验收合格并签字后才能施工，对甲方提供或指定购买的材料有明显缺陷或隐患的，应办理书面签证后乙方才能施工。

　　第八条工期延误

　　对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　工程量变化或设计变更;

　　不可抗力;

　　甲方同意工期顺延的其他情况。

　　因甲方未按合同约定完成其相应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准

　　双方约定本工程施工质量按《QB/T6016-97,家庭装饰工程质量规范》标准执行，具体验收标准见附件三：《质量验收标准》

　　施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由成都市装饰工程质监站对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证支出的相关费用由甲方负责。

　　第十条工程验收和保修

　　双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程进行验收：

　　基层、水电改造基层完工;

　　漆饰基层完工;

　　泥工面层及整体竣工。

　　乙方应提前三天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写分步工程验收单

　　工程竣工后，乙方应书面(或电话)通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。

　　本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年(非施工部分和甲方自购材料及自购物品不属质保范围)。验收合格签字后，填写工程保修卡。

　　第十一条工程款支付方式

　　双方约定按下列第种方式支付工程款;

　　此合同签定地为：本市装饰市场，工程款分两次支付;第一次于开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的 %，即元，第二次于工程进度过半验收三日内，甲方支付剩余工程款即元，由市场的有关管理部门负责代收(注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签定的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证并由甲方交纳1%的管理费)。

　　合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：

　　其它支付方式(定金)：元。

　　工程进度过半是指基层及水电改造基层完工。工程进度过半，三日之内经双方验收并填写验收单。

　　竣工验收后，乙方应向甲方提供决算资料，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字认定，甲方应在签字时间向乙方结清工程尾款。

　　工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任

　　合同双方当事人中的'任何一方因未履行合同的约定即视为违约，甲、乙双方议定违约金率为合同总价款的%，违反国家法律、法规及有关政策规定，给对方造成经济损失均由责任方承担责任;

　　合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定，给对方造成经济损失，或因违反国家法律、法规及有关地方政策规定，受到行政单位的处罚等，均由责任方赔偿由此而造成的全额损失;

　　未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

　　因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

　　甲方未按期支付工程款，每延误一天向对方支付违约金￥元;

　　由于乙方原因致使工程延误，每延误一天向对方支付违约金￥元;