项目工程承包施工合同
现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家收集的项目工程承包施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
甲方：___________(以下简称甲方)
乙方：___________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：地点：__。
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
建筑工程申请认证！财富值双倍检索优先专属展现同行交流
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：___________
乙方：___________
______年______月______日
【项目工程承包施工合同】相关文章：
工程项目承包施工合同01-09
项目施工工程承包合同03-20
工程项目承包安全施工合同03-07
工程项目施工承包合同03-27
承包装潢工程项目施工合同04-09
工程项目承包施工合同书02-28
工程施工项目合伙承包协议04-05
项目承包施工合同04-02
项目施工工程承包合同8篇03-20
工程项目施工内部承包合同04-04
