合同范本>承包合同>劳务承包合同

劳务承包合同

时间:2024-05-20 17:20:29 承包合同 我要投稿

劳务承包合同[经典15篇]

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的类型越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编帮大家整理的劳务承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

劳务承包合同[经典15篇]

劳务承包合同1

  甲方:________________

  乙方:________________

  根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》,甲乙双方经平等协商同意,本着互利的原则,自愿订立本合同,共同遵守本合同所列条款。

  一、甲方将名下砖厂生产任务承包给乙方,甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械及设备、工作宿舍、防雨设备、装载机等一切生产生活使用工具,除装载机和轮窑外,其余机械设备由乙方维修。

  二、承包期限为_______年,即本合同签订之日起至_______年_____月_____日底。

  三、乙方必须在_______年_____月_____日左右带工人进场,工人进场后一律不准打架斗殴。重点岗位工人由甲方负责购买劳动保险,发生工伤事故_______元以下由乙方负责。若因工人声音操作造成事故的,经劳动仲裁部门依法按比例分担,除上班工人以外,其余的闲杂人等安全甲方概不负责。

  四、为保障乙方工人利益,甲方负责成品堆放场地不影响乙方正常生产。如出现成品堆放过多影响乙方正常生产,所造成的损失由甲方负责。

  五、成品砖由甲方出售,每月月底结算乙方生产的`产量,次月_______—_______日甲方按乙方上月生产总量付给乙方工资。具体生产数量及价格:

  1、小红砖及小配砖全年生产总量不得超过一百万块,以19孔砖和9孔砖、12孔砖为主。

  2、甲方付给乙方生产价格小红砖每页_______元,小配砖每页_______元,19孔砖每页_______元,9孔砖每页_______元,12孔砖每页_______元。

  3、工资按月发放,如遇特殊情况甲乙双方可顺延几天,在生产结束后甲方必须付清乙方所有工资,另外付给乙方工人返程路费_______万元。

  六、如遇重大自然灾害,甲乙双方共同协商解决。

  七、合同签订后,乙方付给甲方____________万元保证金,在乙方工人进厂生产时,甲方须把保证金退给乙方,甲乙双方必须严格遵守合同不得违约,如因一方不履行合同造成的经济损失,由违约方承担。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方(签字):________________

  乙方(签字):________________

  签订日期:_______年_____月_____日

劳务承包合同2

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建,为了明确与确保双方的责任、权、利,经双方共同磋商,特拟定并达成以下条款,望双方共同遵守合同。

  一、工程名称:湖南省城步县风电厂升压站

  二、工程地点:城步县牛排山

  三、工程日期:___________年_________月——___________年_________月_________日

  四、承包方式:清包主体劳务

  五、劳务单价:

  1、房建主体按建筑面积计算每平方米240元

  2、基础以下工程劳务工资,浇混凝土每立方50元

  3、扎钢筋700元/吨,模板按展模面积28元/平方

  4、外脚手架13元每平方(按外围面积算);浇地坪15元每平方;雨蓬按实际完成工程量,价格参照基础工价计算。

  5、计时工资:大工240元/天;小工140元/天

  六、工作内容:本劳务工程只含房建主体劳务清包,和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。

  七、甲方责任:

  1、负责工地上的三通一平,确保乙方施工中原材料使用

  2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机,及钢筋加工机具、小型台式锯料机,等机具安装到工地。

  3、确保乙方在施工中的顺利进行,并做好周边协调工作

  4、确保民工的.生活费和劳务工资

  5、若发生民工停工待料,按民工实际出勤率补发工资

  八、乙方责任:

  1、严格按图施工,精心制作,做到不浪费原材料

  2、安生生产,文明施工,杜绝工伤事故发生

  3、施工中经常检查各部位的安全隐患,并确保工程质量

  4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放

  九、付款方法:

  1、乙方进场1个星期后,甲方预支乙方民工生活费

  2、每月月底计量一次,下月10号前预付民工工资,因春节临近,春节时不拖欠民工工资,春节后按月进度完成工程量的_________%预付工资,以此类推,全部工程完工后,剩余的20%30天内一次性付清。

  十、未尽事宜双方另外协商解决

  甲方(公章):__________________

  法定代表人(签字):__________________

  __________________年________月________日

  乙方(公章):__________________

  法定代表人(签字):__________________

  __________________年________月________日

劳务承包合同3

  甲方:

  乙方:

  依国家法律、政府和行业规定,双方就乙方为甲方提供安全保卫服务的相关事宜经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同条款。

  第1条合同标的

  双方同意由乙方为甲方提供项目日常安全保卫服务。

  第2条合同期限

  暂定一年,自20xx年6月10日起至20xx年6月9日止。

  第3条合同价格

  3.1价格标准:队员按2200元/人月(包干制),队长按2500元人月(包干制)。

  3.2安全保卫人员数量:17人(含队长1人)

  3.3服务价格:甲方应每月向乙方支付安全保卫服务费共计叁万柒仟柒佰元整。

  3.4甲方每月对乙方工作进行评估,若未发现安全保卫失职问题,综合评定达优良以上,每月15日前支付上月安全保卫服务费,乙方应开具发票给甲方。

  第4条安保范围

  4.1乙方根据项目整体的基本情况,安排班次及人员,全面负责项目的安全防范工作。

  4.2乙方对所派驻人员进行岗前培训及严格要求,保证巡查到位,不存在防范盲点。

  4.3乙方有责任与义务遵照《仓库治安管理条例》中的约定条款进行防范。

  第5条安保人员

  5.1乙方派往甲方工作的安全保卫人员(共17人)必须于20xx年6月10日前进场。

  5.2乙方应与所派安全保卫人员签订《劳动合同》并承担所派安全保卫人员的工资、社会保险及福利待遇。乙方所派人员在为甲方提供服务期间发生人身损害的,由乙方负责处理,甲方不承担任何责任。

  5.3乙方派驻甲方工作的安全保卫人员应仪表端庄,身体健康(25岁至45岁之间,),穿工作服上班(服装由乙方提供),配戴工作牌,上班时间按甲方要求,正确传达与执行。

  5.4乙方派驻甲方工作的安全保卫人员应遵守甲方的各项规章制度,保持甲方良好的工作环境与安全秩序,爱护甲方的财物,注意言行举止以维护甲方良好的形象,如发生有违法乱纪行为,并经查实属乙方安全保卫人员所为时,由甲方指出,通知乙方确认后,乙方应严肃处理相关责任人,并承担由此给甲方造成的损失。

  5.5乙方对派驻人员指定领班。每天负责巡视和工作调配,并收集甲方意见,任何有关甲方安全保卫投诉,均应及时处理。

  5.6乙方派驻甲方工作的安全保卫人员由乙方自行安排4天/月休息,并知会甲方。

  5.7对不符合甲方用工需求的乙方外派安全保卫人员,甲方有权提出更换,乙方在5个工作日内完成人员的调换。

  第6条安保标准

  6.1乙方必须严格按照本合同条款提供安全保卫工作。

  6.2乙方负责安全保卫方面的器械、服装及手电筒、对讲机的自行申购。

  第7条安保班次:

  工作时间:24小时轮值制(乙方亦可根据实时情况变化,进行班次/人员的调整,但需甲方同意方可执行)

  行政班:1人(队长)轮值:(2人)

  早班:8:00~16:00(3人)

  午班:16:00~24:00(5人)

  夜班:24:00~8:00(6人)

  第8条双方责任

  8.1甲方责任

  a甲方履行检查指导监督乙方的安全保卫工作,并对乙方的工作进行质量评估。

  b有义务为乙方提供人员休息的场所(含一间可供6人居住的.宿舍板房)及行政人员办公场地,以便乙方留守人员处理突发事件。

  c负责检查、监督乙方的工作质量,指出、纠正存在的问题。

  d甲方负责提供3张铁架床给乙方,乙方需妥善使用与保管,损坏按原价赔偿。

  8.2乙方责任

  a乙方派往甲方的安全保卫人员应服从甲方的领导和工作安排,遵守甲方的规章制度。

  b乙方派出安全保卫人员应认真履行执勤排班、考勤、在岗培训等业务管理职责,保证岗位满勤。

  c在值勤中,安保人员应仪表端庄,姿态良好,坚守岗位,认真履行职责。

  d乙方不定期组织对所派驻人员进行应急预案(火灾、盗抢、停电等)及安全应知应会等方面的培训。

  e乙方每周不少于三次以上配合甲方组织的查岗,并提供相关当值的值班记录。

  f乙方具备处理突发事件的能力,并自行构建辖区公安系统的关系。

  g乙方需要严格政审派驻安全保卫人员,不得安排留有案底或不良行为人员进驻甲方项目。

  h乙方安全保卫人员有以下行为之一者,则该安全保卫人员不能再在甲方工作。

  ●以任何方式占用甲方物品或偷窃;

  ●当值期间睡岗或脱岗者;

  ●受甲方监督员三次以上投诉者;

  ●私自触摸防火开关,造成直接经济损失;

  ●参与仓库的中介转让行为者;

  ●不穿工作服上岗者。

  I不满勤或有违反甲方严令规定不得违反行为之一,每发现一次扣除当月服务费500元,每月累计达5次以上,扣除服务费3000元。

  第9条违约责任

  9.1如甲方无正当理由拖欠安全保卫服务费,除支付逾期的利息外,还应按月支付相当于服务费5%的违约金给乙方。

  9.2如乙方提供的安全保卫服务质量达不到合同规定的标准,应支付月服务费5%的违约金给甲方。

  9.3如乙方安全保卫达不到合同要求,且经甲方三次以上书面告知乙方,安全保卫质量仍不符合合同约定的标准的,甲方有权单方面解除合同。

  第10条其他约定事项

  10.1因乙方安全保卫的行为而引起的甲方及其他员工、任何第三方人身损害或财产损失的,由乙方承担赔偿责任。

  10.2乙方负责安全保卫服务局限于甲方约定之范围,如甲方所需服务范围增加,则相应增加安全保卫人员(具体由甲乙双方另立协议进行约定执行)。

  10.3因不可抗力(双方在订立合同时不能预见,对其所发生的后果不能避免并不能克服的事件,如严重的台风、洪水、火灾、爆炸、战争及其他双方认为的意外事件)造成乙方延迟或不能履行或不能完全履约的,经甲乙双方协商后应免除乙方责任。

  10.4本合同生效后,如有未尽事宜,双方经友好协商同意后,以正式文件补充,补充文件与本合同具有同等效力,对本合同的任何变更,补充、续约、均须双方协商一致采用书面形式。

  10.5本合同附件与本合同具有同等效力。

  10.6未经甲方书面同意,乙方不得将本合同下的权利与义务转让给任何第三方。

  第11条争议处理

  11.1双方如在合作中发生分歧,应当通过友好协商解决,如协商后仍无法解决,双方应向所在地人民法院起诉。

  11.2对于本合同某一条款产生争议时而引起的协商、调解和诉讼,不影响其他条款的履行。

  甲方:乙方:公司

  代表签字: 代表签字:

  二0XX年六月十日 二0XX年六月十日

劳务承包合同4

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  为配合主体工程施工计划进度,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上达成一致,订立本合同,以资共同遵守。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.承包范围:

  4.承包方式:单价承包,承包金额合计:乙方承担为:包工包料,包质量、包安全生产、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。

  二、工程期限及进度

  1.工期:实际施工日期以发包方实际要求工期为准

  2.进度:乙方按甲方要求的进度计划组织人员,接受甲方的全面管理。

  3.暂停施工:因单价中隐含了各种风险,故不论何原因造成的停工损失费用由乙方自行承担。

  三、双方的权利和义务

  1、甲方的权利和义务

  (1)及时组织人员对乙方进行技术交底和安全教育。

  (2)甲方可根据工程进度要求,对乙方人员的配置进行调整,满足施工要求。

  (3)完工后对乙方及时进行结算并支付劳务费。

  2. 乙方的权利和义务

  (1)承担业主合同(专指项目经理部与业主签订的工程承包合同)文件规定的一切义务及风险,严格遵守业主合同文件的所有规定和要求。

  (2)根据承包的`工程量及甲方提出的进度计划投入足够的人员。

  (3)施工中必须履行甲方的各项指令,服从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。

  (4)加强对施工人员的安全意识及安全操作规程的教育。

  (5)保护施工场地清洁,做到文明施工。

  (6)乙方按工程质量、安全管理有关规定组织人员施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。

  (7)乙方在竣工检验合格后及时办理工程结算。

  (8)在乙方承担施工期间对外发生的一切经济债务,均由乙方承担,与甲方无关。

  四、费用结算及支付

  结算及支付。工程完工后乙方应及时结算,甲方支付乙方劳务费。

  五、违约责任

  1.乙方未能按甲方的要求及时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的能力,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担合同总价的10%的违约金。

  2.由于乙方原因致使合同无法履行,乙方承担合同总价的10%的违约金,并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。

  3.由于乙方违约,业主对甲方要求违约赔偿时,乙方应承担全部责任及费用。

  六、合同生效、终止

  1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

  2.甲乙双方履行合同全部义务,结算支付完毕,且责任期满,本合同自动失效。

  七、其他

  本合同一式肆份,甲乙双方各贰份,签字盖章后生效,工程完工后自动失效。

  甲方: (盖章)

  乙方: (盖章)

  甲方代表 (签字)

  乙方代表 (签字)

  年 月 日

  年 月 日

劳务承包合同5

  男方:中国工商银行股份有限公司庆阳分行

  乙方:甘肃省庆阳市庆达石油技术服务有限公司

  甲方:中国工商银行股份有限公司庆阳分行

  单位地址:庆阳市西峰区西大街23号

  联系电话:

  负责人:许国军

  乙方:甘肃省庆阳市庆达石油技术服务有限公司

  单位地址:庆阳市西峰区长庆大道40号

  联系电话:

  法定代表人:闫惠荣

  第一章 总则

  第一条 为了保障甲方后勤劳务服务工作,乙方为甲方提供后勤劳务保障的有偿服务。根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规的规定,明确双方的权利义务和责任,经甲乙双方平等协商,达成以下劳务服务承包合同:

  第二章 承包合同内容

  第二条 乙方有偿为甲方提供后勤劳务服务(包括甲方县支行及网点的后勤劳务服务)。

  第三条 为甲方提供劳务服务的范围及内容。

  (一)负责提供甲方业务及公务所需用车驾驶劳务服务。

  (二)负责提供甲方所需门卫、清洁卫生劳务服务。

  (三)负责提供甲方所需炊事劳务服务。

  (四)负责提供甲方所需业务凭证传递劳务服务。

  (五)负责提供甲方所需电能线路维护及勤杂工劳务服务。

  (六)负责提供甲方所需其他后勤保障的劳务服务。

  第三章 服务费用和结算方式

  第四条 劳务承包费用标准

  根据甲方后勤服务所需劳务人员及工作量,甲方每年支付给乙方劳务服务承包费(以实际结算为准,详见甲方提供的费用清单),劳务服务承包费用含:劳务人员工资、单位承担的养老、失业、医疗和工伤保险金【按实际数计算】、乙方的服务管理费【管理费每人每月按100元计算】。工伤保险金每年初一次性甲方给乙方付清,新增人员甲方给乙方一次性支付劳务中介费每人100元。

  第五条 支付方式

  (一)乙方在每月的10日前(节假日顺延)将按月收取服务承包费用的税务发票提供给甲方,甲方收到发票和费用清单后,在10日之内将当月的服务承包费用全额支付给乙方(节假日顺延)。

  (二)甲方给乙方支付的服务承包费以转账方式划入乙方帐户。

  (三)本承包合同签定生效后,甲方从20xx年1月份起按合同规定和要求给乙方支付服务承包费用。

  第四章 乙方的承诺与保证

  第六条 乙方向甲方作出如下承诺和保证:

  (一)乙方的组织机构是依法设立和具有法人资格的实体,能够独立承担民事和相关法律责任。

  (二)具有合法有效的经营许可证和有关部门及签证机关批准从事劳务的资质证明文件。

  (三)乙方具备与承担劳务服务相关责任的资质和赔付能力。

  第五章 双方的权利义务和责任

  第七条 甲方的权利义务:

  (一)有权对乙方提供的劳务服务工作进行检查和监督,随

  时向乙方通报服务情况及存在的问题,提出改进服务的意见。对提供服务的劳务人员进行管理和年度约束,若发现有不称职人员或违反约定服务事项的,有权要求乙方予以整改或退回不称职劳务人员。

  (二)为进行后勤服务的劳务工提供安全生产和工作的场所(不含食宿在内),提供必要的劳动工具和劳动保护用品(退出服务时完好归还工具),维护和保障劳务工的合法权益。

  (三)按照本服务协议的约定,按时足额给乙方支付后勤服务承包费用。

  第八条 乙方的权利义务:

  (一) 乙方对危及劳务人员生命安全、身体健康的工作环境和条件,有权向甲方提出整改意见和建议,并要求甲方立即纠正。

  (二) 乙方的劳务人员对甲方违反安全要求和规定的指挥及强令冒险作业,劳务工有权拒绝执行和向乙方反应情况,乙方有权向甲方提出纠改意见,甲方不进行纠改的,乙方可向有关部门反应情况,直至终结合同。

  (三) 乙方的劳务人员因工作不负责任或违规操作给甲方造成经济损失的,劳务工当事人要负责经济赔偿责任,乙方协助处理。造成严重不良社会影响的,甲方有权退回劳务工和要求劳务工给予相应赔偿。

  (四) 乙方按照《劳动合同法》等有关法律、法规的`规定要求与指派到甲方服务的劳务人员签订《劳动合同》,建立劳动雇佣关系,全面负责协调与劳务工的劳动争议,依法维护甲方和劳务人员的合法权益。

  (五) 劳务工在甲方提供的岗位工作期间发生伤、病、残、亡等事故的处理,由乙方与甲方参照《劳动法》、《工伤保险条例》及社会医疗保险等有关规定协商妥善处理。

  (六) 乙方要给在甲方提供服务工作的劳务人员缴纳养老、失业、医疗、工伤等社会保险金(向甲方提供缴纳凭证复印件)。

  (七) 乙方指派的劳务人员要爱护甲方提供的劳动工具和工作所需的设备,按规定对劳动工具和设备进行保养维护,对因不爱惜和违规操作造成财产损失的,由劳务工当事人负责赔偿经济损失。

  第九条 甲乙双方的责任

  (一) 劳务工在甲方服务期间发生严重违反规章制度或者有违法行为和问题的,甲方有权随时将该劳务工退回乙方,对此甲方不承担任何违约责任。

  (二) 劳务工失职和违规操作造成身体伤残的,一切责任由劳务工自负。

  (三) 劳务工是与乙方签订劳动合同,建立劳动雇佣关系的,发生劳动争议后是劳务人员与乙方之间的争议,应由乙方全权负责处理,因劳动争议产生的所有费用由乙方和劳务工承包。

  (四) 劳务工在甲方上班工作期间因保护国家、集体财产和公民人身安全被受伤致残的,由甲乙方双方共同负责协调处理好有关事宜,由此而产生的费用由甲方承担。

  (五) 劳务工在甲方上班工作期间无失职和违规操作行为而发生意外事故被受伤致残的,由乙方出面按《工伤保险条例》等有关规定全权负责协调处理相关事宜,甲方积极配合。

  (六) 劳务工在岗位工作期间以外发生的伤亡事故,均由劳务工自负,与甲乙双方无关。

  (七) 甲方应按约定时间足额支付乙方劳务服务承包费用,如逾期未支付劳务服务费用的,从逾期之日起按当月支付劳务服

劳务承包合同6

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保消防工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:

  一、工程名称:九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室

  二、工程地点及规模:九峰王家店

  三、承包内容及范围:

  1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。

  2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。

  3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。

  4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。

  四、承包单价及总价:

  甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

  五、工期

  总工期130天,20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

  六、付款方式:

  每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。

  七、工程质量保修:

  乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。

  八、安全文明施工

  1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。

  2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。

  3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

  4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。

  5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。

  6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。

  7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。

  8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

  9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。

  10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

  11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。

  十、安全管理及处罚细则:

  (一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。

  (二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

  (三)、安全管理处罚条例:

  1、进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。

  2、高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。

  3、高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。

  4、高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。

  5、施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。

  6、施工现场严禁烟火。

  7、施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。

  8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。

  9、楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。

  10、施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000。0元,并勒令该员工退场。

  11、员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。

  12、每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。

  十一、现场文明施工处罚细则:

  1、严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。

  2、不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角,生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。

  3、有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。

  4、不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。

  十二、甲乙双方的责任:

  1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。

  2、乙方的责任:

  1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。

  2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。

  3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的`后果,由乙方负一切责任。

  4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。

  5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

  6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。

  7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。

  8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。

  9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。

  十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

劳务承包合同7

  甲方:聊城市公路工程总公司巴南高速公路D3合同段项目经理部 (以下简称发包人)

  乙方: (以下简称承包人)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等,鉴于发包人承接了巴南D3合同段,在承包人充分了解了施工现场条件后,根据自愿、公平和诚实信用原则,双方就D3合同段桥梁单项工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、本合同的组成

  1、本合同和安全合同,补充协议及相关文件,以及发布发包人下发的各种文件、通知、计划。

  2、发包人与业主签订的总包合同及附件及施工过程中的相关文件;(以下简称"总包合同");

  3、技术规范(含招标文件补遗书中与此有关部分);

  4、图纸(含招标文件补遗书中与此有关部分);

  5、上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

  二、工作范围:D3合同全部桥梁(队伍施工桥梁单项按工程进度需要和队伍人员确定)单项的钢筋制作按的钢筋制作安装,混凝土的浇筑(模板的安装与拆除、支架的搭设、拆除,砼浇注与振捣养护等),钢绞线的制安。

  三、工期:按下发的文件、通知、计划等。

  四、发包人权利和义务

  1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系;

  2、向承包人创建开工条件及施工条件,向承包人交付相关主材料及机具;

  3、统一制定各项管理目标,实施对工程质量,工期,安全生产、文明施工,计量、实验化验的控制、监督、检查和验收并负责工程项目计划的下达并对承包人工程全过程进度、安全、质量、环保、文明施工进行监督管理;

  4、负责技术安全交底,组织图纸会审,交工验收,但并不免除承包人应承担的责任;

  5、发包人按照总体进度要求向承包人下达施工任务,当承包人不能满足发包人总体施工进度时,发包人有权调入其他施工队以达到加快进度,由此造成承包人的损失,由承包人自行承担。

  6、按本合同约定,向承包人支付劳务报酬。

  7、受承包方委托,给承包方施工作业人员统一办理人生意外伤害保险(集体险),其保险费用按照承包方50元/每人收取。

  五、履约保证金

  1、在协议签订之前,承包方必须向甲方缴纳履约保证金: 万元,该履约保证金待合同履约完成后三个月后支付。

  六、承包人责任和义务

  1、作用人员要求:年龄在18岁以上,50岁以下的男工;身体健康;能胜任本合同工程体力劳动;技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书;劳务人员的简况资料(包括姓名、性别、出生年月、籍贯、文化程度、技术状况、身份证号码、户口所在地。承包人必须每月在施工现场22天,发包人考勤,如缺勤一天罚200元,并建立劳务人员档案,每月编制工资表,每月同发包人一起发放民工工资,如出现民工闹事等罚款1000元/次—5000元/次。

  2、对本合同工作范围内的工程量向发包人负责,组织相应的人员施工作业,并组织持有相关资格证书的熟练工人投入工作,完成承包人下达的计划。

  3、严格按照设计图纸、施工验收规范,投入足够人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;对施工现场的管理规定,做到文明施工并承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

  4、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查,随时配合发包人、业主、监理工程师做好本工程材料及工程样品随机抽样试件。

  5、按发包人统一规划堆放材料,妥善保管、合理使用发包人提供或租赁给承包人使用材料(包括周转材料)及其他设施,接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况。

  6、配合发包人办理交工验收;做好施工场地构筑物和已完工程部分的成品保护工作,因承包人责任发生损坏,承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款并赔偿发包人损失。

  7、承包人须无条件服从发包人的指令以及发包人转发的'业主及监理工程师的指令,承包人应认真按照合同有关规定的标准、规范、设计要求及发包人、业主监理的指令组织施工。与现场其他单位协调配合,照顾全局。

  8、承包人必须严格遵守相关作业操作规程,结合本工程特点配备满足施工要求的作业人员,小型机具等。

  9、为加快施工进度,发包人需调整作息时间,承包人应无条件满足发包人工作要求。

  10、除非本合同另有约定,承包人应对其作业内容的实施、完工负责,承包人应承担并履行合同约定的、与劳务作业有关的所有责任、义务及工作程序。

  七、安全施工

  1、承包人必须根据法律法规及规章制度的要求,为其施工作业人员提供安全劳保用品、购买意外险及安全劳务保障(包括相关劳动及安全保障)。特殊工种人员必须坚持持证上岗,杜绝安全生产事故发生。

  2、承包人应遵守发包人工程建设安全生产有关管理规定,完善对作业人员的三级安全技术交底,教育承包人的作业人员,严格按安全标准进行施工,并随时接受发包人安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并接受发包人处罚,由于承包人安全措施不力、违背发包人安全技术交底或违反安全操作规程造成事故的责任和因此而发生的费用,均由承包人承担。

  八、材料物资供应

  1、钢材:工程所有的钢材均由甲方供应。钢筋施工损耗量核定为1%,若乙方因管理不善超过此核定标准,甲方将按钢筋购置价在承包人的工程价款中扣除。

  2、混凝土:施工过程中混凝土由发包人集中搅拌后运到施工现场。

  3、施工用电:根据发包人现有现场配电提供给承包人使用外,配电箱以外电线及其他电器设备由承包人负责。

  4、模板:对于桥梁系梁、墩柱、盖梁模板以及架管、扣件,按需经工区长签字审核后材料部门领取,在工程结束后归还,对模板、架管、扣件损坏严重、丢失的照价赔偿。

  4、材料及设备:发包人除负责提供以上1、2、3、4条及附表明确的材料外,工程所需要的其他一切材料(包括周转材料、和辅助材料等)、机械设备、工用具、养护设备、泥浆和施工用水均由乙方自行解决,发包方方概不负责。

  5、发包人提供的材料由承包人提前5天书面向发包人提交、设备、构配件需求计划,钢筋需提前10天报送计划,经过发包人现场施工员审核后交由发包人材料部门购买,材料机具到达现场后,承包人应立即进行验收并签收,发包人向承包人提交合格的材料机具,如质量规格型号不合要求,承包人在验收时应及时提出,发包人负责处理,工程施工需要的主要材料按施工进度供应。

  6、材料管理:由甲方提供的材料,一旦进入乙方施工作业范围,乙方都具有负责保管的责任。在施工期间,若材料保管不善造成材料丢失,其相关材料款由发包人直接从承包人劳务费中扣除。

  九、施工验收

  承包人应确保完成施工的质量,应复核相关技术标准和监理工程师要求。承包人施工完毕,应向发包人提交完工报告,通知发包人验收。但发包人与业主的工程验收结果表明承包人施工质量不合格时,承包人应承担无偿修复,并承担由此导致的发包人的相关损失。

  十、工程量的确认及支付

  1、本合同的劳务单价经双方签字确认后,承包人不得以任何理由提出变更单价。(单价清单附后)

  2、承包单价包含以上工作内容的相关劳务、除钢材、砂浆、施工用电、混凝土以外的所有费用(包括各种周转材料、机械设备、工用具、各项劳务费、低制易耗品费用、劳动保护费、管理费、缺陷修复费用、保险、利润和税金等),以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险及现场清理等,单价含税。承包人提供劳务发票,并附工资表。

  3、中期计量与支付:以每月月末之日为限,承包人申报合格工程,工程处,技术处现场收方确认(图纸设计量为依据),机料处,安保处,财务处审核进行审核计量,然后扣除10%民工工资保证金、扣除5%工程质量保证金、扣除5%安全保证金后承包人提供发票,并附工资表支付上月工程款。

  4、终期计量与支付:待承包人合同履行完毕并经竣工验收合格,办理工程结算,支付90%工程款,余5%质量保证金、5%安全保证金三个月后无质量缺陷问题后一次性支付。

  5、计日工计量与支付:对于需用计日工方式计量的工程内容,根据工程时间情况发生的计日工,经技术员、工区长审查、工程处批准同意后办理。申报方式:用计日工前技术员申报,工程处批准后派工。技术员必须严格按人员数、事由、时间段写清,8小时为一个工日,事实求是算出工数不得超计,用工三天内必须报工程处审核归档确认(如超过期限属于自动放弃)。(计日工单价清单附后)

  十一、违约责任

  1、工程实施期间,承包人人员不足,在发包人发出书面警告3天后,仍未改正的;由于承包人原因引起暂时停工,承包人不积极采取补救措施;一贯和公然无视发包人或者监理工程师口头或书面警告;不能持续有效执行发包人、监理工程师指令;在承包人接到替换修复和合格材料通知后2天内仍不遵守,在承包人接到关于安全整改的书面或口头通知2天内仍不整改的,若发生以上任一情况,发包人将对承包人每次按实际情况来确定罚款,从工程款中扣除,发包人并有权终止合同,所造成的损失,由承包人自行承担;

  2、对因自身原因造成的内在或者外在质量不合格,应按发包人、业主、监理指令无条件拆出返工重做或者修复,发包人将根据造成的负面影响的严重性对承包人进行罚款,并赔偿发包人一切相关损失,发包人并有权终止合同,所造成的损失,由承包人自行承担。

  3、发包人根据施工进度要求向承包人下达周计划、月计划,如承包人因自身原因不能完成发包人下达的计划,发包人按实际情况确定后给予承包人处以罚款,发包人并有权终止合同,所造成的损失,由承包人自行承担;

  4、承包人应承担自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款,以及赔偿由于以上原因给发包人造成的损失;

  十二、奖励与惩罚

  1、钢筋按设计图纸1%损耗供货,节约按节约金额的50%奖励承包人,超出部分按进价扣款。

  2、以发包人对承包人下达施工计划,如承包人能按期完成施工任务,工程结算时奖励原单价5%,如未按期完成惩罚单价的5%。

  十三、其他:双方协商同意有关设计变更文件、洽商记录、会议纪要以及资料图表等及发包人下达的各种书面通知、计划任务也是本合同的组成部分。

  十四、合同终止

  1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,承包人向发包人交付劳务作业成果,并经发包人验收合格后,本合同即告终止。

  2、本合同一经签认后不得转包,如承包人转包本合同无效。

  十五、本合同经双方签字后生效,本合同共 四 份,发包人执 三 份,承包人执 一 份,具有同等效力。

  发包人: 承包人:

  代表人:

  签订日期:

劳务承包合同8

  甲方(发包方):________

  乙方(承包方):肇庆市洁雅清洁服务有限施工

  甲乙双方经平等、充分协商,均对本合同条款已尽互相说明义务;对本合同所有条款均已充分注意,并对双方根据合同所享有的权利和承担的义务已详细了解。双方均认为本合同反映其真实意思。因此,双方同意签署本合同,以资共同遵守。

  一、承包项目:甲方决定将“园区清洁工作”承包给乙方,由乙方负责

  完成该劳务承包项目。

  二、承包期限:20__年7月1日至20__年6月30日。

  三、服务范围

  1、园区内所有外围的卫生清洁、(外围所含项目:公共道路、宣传栏、篮球场等公共设施);以及外墙清洗服务

  2、公司室内羽毛球场内所有公共设施的清洁;

  3、宿舍区走廊、楼梯、饮水器、内墙面等公共设施的清洁;

  四、标准要求

  1、园区所有外围公共设施做到全天保洁,无垃圾污物、无纸屑瓜果皮核、无污水顽迹;

  2、公司室内羽毛球场内所有公共设施保持每天清洁,用手摸不到明显灰尘,无垃圾污物、无纸屑瓜果皮核、无污水顽迹;

  3、宿舍区所有走道、楼梯、内墙面等公共设施,不得有积尘、保持无杂物、无蜘蛛网、无积水;

  4、维护好宿舍区内的花卉,进行计划性淋水。

  5、应保持垃圾存放点的整洁,内外无散落垃圾和污水;

  6、清运垃圾应及时,不遗漏,不得堆放在公共区内;

  7、保洁手拖车应停放在不妨碍车辆、行人通行的地方;

  8、所有作业工具应摆放整齐有序,不得随意乱放。

  五、劳务承包款的计算:

  每月的`劳务承包款人民币(大写)叁仟伍佰元整(¥ ____含税),不包吃不包住,另清洁卫生用水、设备用电、清洁用品均由甲方提供。

  六、付款方式:双方同意每月结算一次,并在下月20日前以现金方式支付上月的劳务承包款,

  七、工作时间:标准工时工作制,每天工作不低于7小时。

  八、甲方的权利和义务:

  1、甲方准时与乙方结算和支付劳务承包款。

  2、甲方为乙方提供有安全保障的工作环境,并配合乙方进行工作安全教育。甲方有权对乙方人员的工作安全进行监督和要求改进。

  3、甲方出资为乙方人员投保“意外伤害保险”。乙方人员为甲方提供劳务时发生事故造成伤害的证明,如属于保险理赔范围的,甲方协助乙方办理理赔事宜,如不属于保险理赔范围的,由乙方负责,甲方免责。

  九、乙方的权利和义务:

  1、根据甲方的上班时间,每天派出清洁人员进行清洁服务工作,清洁人员必须接受甲方的监督管理。

  2、在日常清洁服务工作中,如发现问题,当日处理,与甲方保持联

  系,做好各项检查工作。

  3、严格按照合同规定的范围进行清洁服务工作,并保持场地清洁符合约定的清洁标准。

  十、违约责任:

  1、乙方未能完成服务的内容及标准服务达不到约定的要求标准,由乙方承担违约责任并扣减当月服务费,扣减金额为每月承包费用的百分之十(即¥___),在三个月内,均不能达到甲方要求标准的,甲方有权终止本合同。

  2、若一方违约的,守约方有权单方面解除合同,违约方还须赔偿守约方的违约金,赔偿金额按每个月费用的百分之五十计算(即¥________);若造成守约方有其他经济损失的,违约方还应当承担赔偿责任。

  3、如一方确因特殊情况,需要终止合同的,必须征得另一方的同意,双方按合同期满处理。

  十一、争议的解决:甲乙双方如在工作中出现争议的,本着精诚合作,共同协商,互谅互让的原则去协商解决,如协商不成的,由法院处理。

  十二、其它约定:本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份,由甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):________

  乙方(盖章):肇庆洁雅清洁服务有限市公司

  联系方式:________

  联系方式:________

  代表签字:________

  乙方签约人身份证复印件:________

  签订时间:__年__月__日

劳务承包合同9

  甲方:

  乙方:

  为了给人民医院家属院小区的业主创造一个清洁、优美、舒适的生活环境,创立一流的文明物业,树立良好的公众形象,经双方协商达成以下承包协议:

  第一条:甲方将服务范围为

  一.1、2、3、4、5号楼的楼道卫生;1.2号楼的垃圾道卫生。 二、楼前、楼后各主干道卫生。 三、小区绿化及灌溉。 上述三项环境卫生委托给乙方负责清洁。

  第二条:保洁标准;上述环境卫生均要保持清洁,路面无纸屑等杂物,各号楼楼前垃圾堆放处每日给予清除。

  第三条:甲方支付给乙方劳务费每月元,(其中500元做月考评奖金),支付日期为每月1日。

  第四条:甲方的责任、权力、义务;

  1.甲方免费为乙方提供一辆垃圾车及两把铁锨;

  2.甲方有权对乙方的保洁区域进行监督和考核,根据考核评定情况,按保洁员的考核标准进行扣款;

  3.甲方要支持乙方工作的开展,积极协助乙方做好清洁管理和清洁卫生宣传教育工作;

  4.甲方如发现乙方违规作业,屡教不改者,甲方有权解除承包协议。

  第五条:乙方的权力与义务要求:

  1.乙方拥有甲方提供的垃圾车、铁锨外,其余一切卫生工具自己解决。

  2.乙方要爱惜甲方提供的保洁工具等,不得故意损坏、丢弃,此现象如经发现,由乙方负责赔偿。工作中安全问题由乙方自行负责;

  2.根据甲方授权,对甲方委托的清洁区域及各项清洁服务必须认真完成,保持公共环境卫生整洁、舒适,确保达到甲方制定的作业标准;

  3.遵守相关的.规章制度;

  4.根据乙方的工作性质不享受工休,乙方不享受甲方的其它各项福利待遇。

  5.若小区由于卫生原因而引起上级监管部门的处罚措施,均由乙方承担全部责任。

  第六条:单方解除协议须提前1个月通知对方,若未通知,则扣除当月劳务费,并付相应的违约金,本协议自双方签字之日起执行。

  第七条:本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

  甲方: 乙方:

  代表人:住址:

  身份证号:

  联系电话:

  日月日

劳务承包合同10

  合同签订方:

  施工方:

  在平等、互利和协商一致的原则下,本合同用于南泉广场工程施工的劳务人工费事宜。双方将本合同条款作为工作准则,在施工期间共同遵守。

  第一条 工程概况

  (一)工程名称:

  (二)工程地点:

  (三)施工面积:

  第二条 承包范围

  包括但不限于以下内容:   人工挖运土石方、回填土;   现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;   预制构件制作、安装;   砌砖;   铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;   安砌青石路沿及草坪路沿;   二布六油防水层;   脚手架搭拆;   梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;   建筑拆除(含除渣)、搭建临设;   零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

  第三条 承包金额

  详见本合同附件所包含单价和相应的名目包干价。承包金额由以下构成:单价×实际方量上、下浮比例金额。注意:本工程劳务人工费已经包括绿化工程,不再另立项目。如有需要,可根据实际情况进行调整。

  在进场之前,施工方需向合同签订方缴纳五百元保证金。如工程顺利进行15天后保证金将予以退还。主要分项工程单价已封装为本合同附件,其中包含管理费、工具费、交通费、保险费等相关费用。

  第四条 工期(三个月)

  (一)开工日期:

  (二)竣工日期:

  第五条 施工技术要求

  (一)施工前,合同签订方的技术人员需向施工方进行交底并要求施工方代表予以签字,确保清晰明了。  (二)施工方代表需对工人进行指挥,确保按照交底要求和施工规范进行施工,并在工程验收前作样板达标。  (三)每一道工序必须按照交底、施工、检查和验收的顺序进行。工序完成并通过验收方可进入下一环节工作。

  第六条 双方责任及工作

  (一)合同签订方的责任:  1.提供适宜的食宿条件;  2.协调施工方与其他相关工作的关系;

  3.在现场设置施工管理班子,负责安排工程进度、工程质量以及施工步骤,指导乙方施工,同时对质量安全工作进行监督检查。

  (二)乙方的职责

  1.严格按照合同中规定的工期、质量和安全要求进行工作,并根据甲方的要求调配相应的工种和工人数量,服从施工人员的安排,按照规范进行施工。

  2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。同时加强安全意识,提高防火、防盗的意识。

  3.组织工人进行文明施工,并确保钢筋工、电焊工等重要工种人员持证上岗。加强施工现场的管理,确保文明施工,周转材料的包干使用。其中,扣件按照3%,u形扣按照15%,钢管、钢模按照%的价格包干,如有问题全额赔偿。

  第七条 工程验收

  (一)在质量问题上,按照国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求。要确保分项工程优良以保证分部工程的优良,并确保单位工程优良。

  (二)验收的依据为甲方施工人员和监理工程师的签证。

  (三)质量问题造成的返工应由乙方全部承担,并承担其材料和人工费用。

  (四)由于甲方指挥失误造成的.返工,按照乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。

  第八条 人工费支付

  (一)工程开工后,甲方向乙方预支工人生活费用:每人每月共借支代金券250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。

  (二)每30天根据形象进度计算工作量。如果达到预计工期,则支付总工作量的70%的人工费用;如果完成工作量超出计划量,则支付80%;如果达不到,则支付60%。在支付人工费用时,必须扣除预支金额。如果甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求,否则可以罢工。

  (三)工程竣工并验收合格后,再计算总工作量。扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,并扣除损毁、短缺的部分,赔偿后10天内支付总额的95%,余款一个月后付清。

  (四)本工程如经有权单位评定为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励。若不符合优良标准,甲方将按附件单价下浮10%与乙方结算。

  第九条安全责任

  乙方必须严格遵守甲方规章制度和安全操作规程进行施工作业。如因乙方违规操作造成安全事故,由乙方全权负责。甲方不承担任何责任。在工程施工期间,乙方必须购买包括所有工人的人身意外伤害保险。保险费用由乙方自理。乙方需要提交工人名单,甲方负责代办保险手续。

  第十条未尽事宜由双方另行协商,并作为本合同的附件,双方承担共同遵守的责任。

  第十一条其它约定

  若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方将有权要求乙方无条件退场,不予进行结算。甲方也不会向乙方索赔遭受的工期和信誉损失。

  第十二条本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具备同等法律效力。在双方签字(盖章)之后生效。工程竣工验收合格并清算尾款后自然失效。

  甲方:

  乙方:

  负责人:

  委托人:

  代表:

  代表:

  签约时间:

  __年__月__日

劳务承包合同11

  发包单位(甲方) :

  承包单位(乙方) :

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦 0.2元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计: 元(人民币大写 )。

  4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。

  5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。

  第二条:施工工期

  1、工程期限:有效工期 7 天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的`因素,经业主确认后延长工期。

  2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。

  第三条:工程质量及适用的标准、规范

  1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。

  2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

  3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

  第四条:甲方责任

  1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。

  2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

  3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

  4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。

  5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

  第五条:乙方责任

  1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。

  2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

  3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。

  4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。

  第六条:其他事项

  本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

  甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。

  本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。 甲方(签章): 乙方(签章):

  负责人: 负责人:

  联系电话: 联系电话

劳务承包合同12

  发包方:____________________________

  承包方:____________________________

  甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。

  第一条工程概况

  (一)工程名称:____________________________

  (二)工程地点:____________________________

  (三)施工面积:____________________________

  第二条承包范围

  人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

  第三条承包金额

  详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

  承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额

  本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。

  本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

  第四条工期(三个月)

  (一)开工日期:____________________________

  (二)竣工日期:____________________________

  第五条施工技术要求

  (一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。

  (二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。

  (三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。

  第六条双方责任及工作

  (一)甲方工作

  1.提供食宿条件:

  2.为乙方施工协调有关工作关系:

  3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。

  (二)乙方工作

  1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。

  2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

  3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。

  ①.扣件按3%,

  ②.u形扣按15%,

  ③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。

  第七条工程验收

  (一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。

  (二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

  (三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

  (四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。

  第八条人工费支付

  (一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。

  (二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

  (三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。

  (四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。

  第九条安全责任

  乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。

  第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守

  第十一条其它约定

  若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

  第十二条本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。

  甲方:__________________

  乙方:_________________

  负责人:________________

  委托人:_______________

  代表:__________________

  代表:_________________

  签约时间:

  ____________年____________月___________日

  个人劳务承包合同2

  甲方:__________

  法定代表人或委托代理人:

  乙方:__________

  文化程度:

  出生日期年月日

  参加本单位工作时间年月日

  根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章,现甲、乙双方经平等协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作中共同遵守。

  一、劳动合同期限

  第一条本合同期限为年,自年月日始至年月日止,其中试用期为月,自年月日始至年月日止。

  二、岗位职务及工作内容

  第二条乙方同意按甲方工作需要,从事工作,担任部(店)。

  第三条乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。

  三、劳动保护和劳动条件

  第四条乙方工实行工作制。

  第五条甲方为乙方提供必要的工作条件,制定有关工作规范。

  第六条甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担,若乙方违约解除合同,应赔偿甲方此项费用。

  四、劳动报酬

  第七条甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。

  第八条甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资,其中试用期基本工资为元,转正后为元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。

  第九条甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的,应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。

  第十条由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙方每月生活费不低于元。

  五、保险、福利待遇

  第十一条甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。

  第十二条乙方患病或负伤,其工资及医疗保险待遇按国家和四川省有关法律、法规和规定执行。

  六、劳动纪律

  第十三条乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范,严格遵守甲方的劳动纪律。

  第十四条乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业秘密,不做有损客户和甲方利益的事。

  第十五条乙方应积极参加甲方组织的有关培训,努力提高自身业务素质和工作能力。

  第十六条未经甲方许可,乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。

  17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定,

  甲方可给予其相应纪律处分,直至解除合同,并追究其相应经济责任及其他法律责任。

  七、劳动合同的变更、解除、终止和续订

  第十八条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同相应变更相关内容。

  第十九条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更合同相关内容。

  20.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升(降)职的.,双方应另行订立合同,本合同自然终止。

  第二十一条经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。

  第二十二条乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;

  1.试用期内考核不合格;

  2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的;

  3.严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

  4.被依法追究刑事责任的。

  第二十三条有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但应在三十日前以书面形式通知乙方:

  1、乙方患病或非固工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事甲方另外安排的工作的

  2、乙方不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

  3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。

  第二十三条甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难,经向全体员工说明情况,听取员工代表或工会意见,并向劳动行政管理部门报告后,可以解除本合同。

  如依本条第一款解除合同后,甲方在六个月内再录用人员的,应优先录用乙方。

  24.乙方有以下列情形之一,甲方不得依据本合同第二十二、二十三条终止、解除本合同:

  1、患病或非固工负伤,在规定的医疗期内的;

  2、职工在孕期、产期、哺乳期的;

  3、法律、行政法规规定的其他情形。

  第二十五条乙方解除合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。

  第二十六条有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除合同:

  1、在试用期内甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

  2、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。

  第二十七条本合同期限届满,合同即行终止。当事任何一方在本合同期满前三十日向对方表示续订意向的,双方经协商同意,可以续订劳动合同。

  八、经济补偿与赔偿

  第二十八条本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿,按法律、法规和有关规定执行。

  九、劳动争议处理

  29、因履行本合同所发生的劳动争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成,合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

  十、其他

  第三十条甲方所制订的《四川省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度》作为本合同附件。

  第三十一条甲乙双方其他约定:

  32.本合同未尽事宜,或与今后国家、四川省有关规定相悖的,按有关规定执行。

  33.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字、盖章生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人或委托代理人:

  年月日

劳务承包合同13

  发包人: (以下简称甲方)承包人: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立如下合同:

  一、工程概括

  工程名称: 工程 工程地点:

  二、工程承包范围:

  1、工程人工费:钢筋制作及绑扎,混凝土浇注,木板制作和安装,机械安装和使用。

  2、工程作用辅材包括:机械与机具、支模所用板材及架料,五金。

  3、建设规模:6——10万平米,如甲、乙双方不愿合作,可协商解除合同。

  三、合同工期:

  开工日期:以甲方正负零起后开始计算。

  竣工日期:

  不可抗拒的因素除外,工期顺延。

  四、质量标准

  乙方必须按图施工,工程质量标准为合格工程,施工中若不按图施工和工程质量问题、返工重作所造成的'损失,由乙方负责。

  五、合同价款:

  按建筑面积该项目设计图纸及该合同约定的标准事项每平方米 元(人民币),基础另行计算。

  六、付款方式

  乙方进场后做到建筑面积达到1万平米时,甲方一次性支付乙方工程款,以后付款方式以此内推,工程全部竣工后30日内付清。逾期按银行同期利率标准的4倍计息,从逾期之日起超出30日息转本按2-4倍计息。

  七、保证金退还方式:保证金在乙方建筑面积达到1万平方米之时,甲方退还乙方保证金。

  八、双方责任与义务

  甲方责任

  1、甲方必须按质、按量准时给乙方提供原材料;

  2、甲方必须按照按约定付款给乙方;

  3、甲方负责工程所用的三通一平及费用;

  4、甲方必须购买二份保险;

  5、由甲方原因导致工程停工,工期顺延并承担相应的责任。

  6、甲方必须对乙方的所有辅材必须看管,不得任意丢失和转借,否则照价赔偿。

  乙方责任

  1、乙方在施工过程中必须按图施工,对甲方所供材料必须节俭和爱护,若导致浪费返工必须照价赔偿。

  2、乙方必须按质、按量、按约定进度安全完工,若导致质量,工期约定范围必追究其责任。

  3、乙方进场所有人员必须戴好安全帽;

  4、必须安全文明施工,若不按施工程序导致安全事故由乙方负责。

  5、乙方必须买一份保险

  另注:甲方所有铝合窗、幕墙、卷闸门、防盗门安装不含在本次协议中。

  九、合同生效

  合同订立时间: 年 月 日

  合同订立地点:

  本合同双方约定,甲、乙双方签字后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

劳务承包合同14

  发包人(以下简称甲方):

  承包人(以下简称乙方):

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立合同。

  一、 工程概况

  工程名称:杭政储出2号和睦A-19-A地块项目住宅小区工程

  工程地点:____市____区小河路与登云路交界处

  工程内容:土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填,基坑底人工修土,道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。

  二、 合同工期

  1、 按图纸要求尺寸进行开挖,自________年____月____日开始施工,在________年____月____日完成,工期为90天。

  2、 乙方在认可该合同工期时,视为同时认可合同工期包括停水、停工,遇到地下障碍物、设备、机械损坏维修,无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。

  三、 结算方式:

  1、结算:在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量,测量数值经监理公司、代建XX符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算,砼垫层及块石垫层厚度为200c;挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算,单价为33元每立方,本单价已含2%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的所有费用)。

  2、工程款支付:挖土全部完成付总款的100%,工程款按工程量的80%支付;挖土全部完成后付总款的85%,余款6个月后一次性付清。

  四、质量与施工要求:

  1、基底的.平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施,达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、在开挖过程中,乙方必须听从甲方施工员指挥,严禁超挖,因乙方超挖而引起的一切费用由乙方负责。

  4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方所有。

  五、安全要求:

  1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程实施技术操作规程中的安全注意事项进行施工,否则出现安全事故,概由乙方负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。

  5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。

  6、在施工期间,车辆无论在工地内或工地外,发生的事故由乙方负责

  六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签字盖章):

  日期:________年____月____日

  乙方(签字盖章):

  日期:________年____月____日

劳务承包合同15

  发包方:湖南省建筑工程集团总公司长泵项目部

  承包方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵守平等、自愿、公平的诚实、信用的原则,双方就长沙水泵厂麓谷装配基地大泵装配车间厂房项目工程施工事项充分协商一致,订立本合同。

  一、工程地点:长沙水泵厂麓谷装配基地

  二、承包范围:

  1、现场场地平整、硬化、临时工棚搭设。

  2、零星砼部分:协助维修开搅拌机,必须一机贰人,换班作业。

  3、自备全部小型工具。

  4、工程范围内所有砼浇筑工作。

  5、现场落地砼及时清理、利用;流浆及时冲洗。

  6、楼地面一遍成活搓平。

  8、施工场地范围场地卫生清扫(木工棚、钢筋棚处除外)。

  9、基坑、基槽、水池、地面等辅助土方清理、平整夯实及该部分小型机械设备。

  10、砼输送泵就位、接管、砼浇筑、振捣及养护以及堵管疏通等一切工作。

  11、砼运输道、支架及局部脚手架等工作。

  12、现场文明施工

  三、承包单价:

  承包范围1~12条工作内容按综合单价28元/m3,工程数量按砼浇筑实际量。

  四、质量要求及管理办法:

  1、质量标准:按优良标准及《建筑工程施工质量验收规范》要求验收。

  2、振捣密实,楼面上残砼及时清理干净。发现因振捣不到位出现空洞、麻面,每处罚款100元。

  3、配专人养护。发现养护未按时,每次罚款200元。

  4、地面标高、水平控制标准,地面搓平,达到一遍成活要求,未达到要求扣2元/㎡。

  5、楼板浇捣进专人对下层楼面同步进行清洗,如未及时清理,发现一层,罚款50元。

  6、甲方检查乙方施工质量,如有严重问题,甲方督促及时返工整改,乙方整改不力,影响工程交验。甲方有权力辞退乙方,另请施工队伍,乙方工资按实际完成任务的工资单价80%结算,结算后乙方必须主动退场,不得无理取闹。

  7、质量问题返工的一切材料费用由乙方负责。

  五、合同工期:

  1、工期要求:确保20xx年12月xx日前完工,如期完成工程任务,施工中严格按施工进度计划实施,雨天、半天内机械故障工期不顺延。

  2、奖罚:乙方参与施工的人力充足,能加班加点,在保证质量前提下按工段工期要求提前完成,甲方提前完成工期时间每天奖x元。由于乙方人力不足消极怠工而延误工期,影响其他班组工序正常施工,每影响一天罚x元。

  六、结算及付款方式

  1、乙方进场后每月预支生活费。

  2、试验水池及装配坑完成付实际完成工程量的50%(含生活费);砼工程完工、验收合格付至实际完成工程量的70%,竣工验收合格、办理结算后一月内付清总工资85%(含生活费),余额工程竣工后3个月内付清。

  3、合同承包范围内不发生任何计时工,总结算工资扣除乙方违章罚款,材料浪费,扣除施工用品、机具回交仓库差数价额为乙方实际结算工资。

  4、乙方能节约材料,优质安全,能按甲方要求提前完成承包任务(高速于周围同类工程),甲方将提前工期天数以工资总额0.5%予以奖励。

  七、材料管理

  1、甲方提供斗车、振动器给乙方,乙方负责使用保管、修理,工程完工如数交还甲方,斗车、振动器人为损坏扣300元/台。

  2、乙方使用的机械,必须配有专人操作,人为损坏按价赔偿。

  八、《技术交底》、《安全操作规程》、《安全生产责任书》见后附件。

  九、文明施工要求

  为了使本工地有良好的企业现象,乙方必须严格遵守工地各项文明施工制度,随时保持施工场地、公共生活区、寝室整洁文明。

  1、木工组清完拆模现场后,乙方需及时清扫垃圾转走;

  2、乙方转运材料时,严禁乱丢、乱放、并及时分类堆放整齐。

  3、施工区、生活区严禁乱倒饭屑、乱丢垃圾、随地大小便。

  4、工地范围内严禁留宿非工地施工人员小孩及在逃违法犯罪人员,严禁赌博、偷盗、斗殴及流氓犯罪行为。

  5、甲方对乙方一切影响文明施工行为将配情处罚,乙方必须虚心接受,积极配合整改。对于消极对待甲方管理的行为,甲方将从重处罚,情节严重的上报公安部门处理。

  6、泥工班组住宅区要求每天清扫一次,如检查未清扫,每天次罚款50元。

  十、双方责任:

  (1)甲方职责

  1、提供乙方生活中的住宿、食堂,其他乙方自理;

  2、提供乙方施工中的大型设备,施工场地以及施工中确保质量、进度、安全的必需设施与条件;

  3、委派施工管理人员,对本合同约定的'工程行使管理权利及职责;

  4、承担下列因素给乙方带来的质量、安全事故责任;①不可抗拒的因素;

  ②材料、设备(乙方违章使用除外)、图纸技术因素;(2)乙方职责

  1、组建完善的队内管理机构,聘用、配备充足适用工程施工需要的施工人员,确保工程进度如期完成,乙方必须配备名施工作业人员,乙方承担因人力达不到甲方要求所造成的工期损失责任;

  2、与所聘用的施工人员签订劳务合同,进行施工技术规范、施工安全规范教育(规范见附见),施工中严格管理,避免一切质量、安全事故的发生。做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害。乙方承担一切违章行为造成的质量、安全事故责任;

  3、乙方有权拒绝使用对质量、安全带来影响的不合格材料、设备,有权拒绝甲方管理人员的一切违章指挥,乙方有坚持原则,维护工程安全、自身安全的权利。

  4、乙方在施工中发现工地的一切对质量、安全有影响的隐患(包括材料、现场、违章指挥等)要及时通报甲方现场施工员,情况特殊可越级通报甲方项目经理,乙方在共同维护搞好工地质量、安全的职责。

  5、乙方有配合甲方施工管理、接受各项违章处罚的义务。

  十一、其它事项

  乙方对所聘用的劳务人员必须验收身份证,并与其签度劳务合同。

  十二、建设、监理对乙方施工中一切质量、安全、文明施工违章行为的处罚由乙方负责。

  十三、未尽事宜,双方协商解决。

  十四、本合同一式叁份,甲、乙双方各持一份,总公司一份,希共同遵守。

  甲方:乙方:

  20xx年12月xx日

《劳务承包合同[经典15篇].doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【劳务承包合同】相关文章:

[精选]劳务承包合同08-03

劳务承包合同【精选】07-30

劳务承包合同(经典)07-25

(精选)劳务承包合同07-26

劳务承包合同(经典)07-24

劳务承包合同(精选)11-20

劳务承包合同06-12

劳务承包合同[经典]08-04

(经典)劳务承包合同02-27

[精品]劳务承包合同08-01

劳务承包合同[经典15篇]

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的类型越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编帮大家整理的劳务承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

劳务承包合同[经典15篇]

劳务承包合同1

  甲方:________________

  乙方:________________

  根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》,甲乙双方经平等协商同意,本着互利的原则,自愿订立本合同,共同遵守本合同所列条款。

  一、甲方将名下砖厂生产任务承包给乙方,甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械及设备、工作宿舍、防雨设备、装载机等一切生产生活使用工具,除装载机和轮窑外,其余机械设备由乙方维修。

  二、承包期限为_______年,即本合同签订之日起至_______年_____月_____日底。

  三、乙方必须在_______年_____月_____日左右带工人进场,工人进场后一律不准打架斗殴。重点岗位工人由甲方负责购买劳动保险,发生工伤事故_______元以下由乙方负责。若因工人声音操作造成事故的,经劳动仲裁部门依法按比例分担,除上班工人以外,其余的闲杂人等安全甲方概不负责。

  四、为保障乙方工人利益,甲方负责成品堆放场地不影响乙方正常生产。如出现成品堆放过多影响乙方正常生产,所造成的损失由甲方负责。

  五、成品砖由甲方出售,每月月底结算乙方生产的`产量,次月_______—_______日甲方按乙方上月生产总量付给乙方工资。具体生产数量及价格:

  1、小红砖及小配砖全年生产总量不得超过一百万块,以19孔砖和9孔砖、12孔砖为主。

  2、甲方付给乙方生产价格小红砖每页_______元,小配砖每页_______元,19孔砖每页_______元,9孔砖每页_______元,12孔砖每页_______元。

  3、工资按月发放,如遇特殊情况甲乙双方可顺延几天,在生产结束后甲方必须付清乙方所有工资,另外付给乙方工人返程路费_______万元。

  六、如遇重大自然灾害,甲乙双方共同协商解决。

  七、合同签订后,乙方付给甲方____________万元保证金,在乙方工人进厂生产时,甲方须把保证金退给乙方,甲乙双方必须严格遵守合同不得违约,如因一方不履行合同造成的经济损失,由违约方承担。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方(签字):________________

  乙方(签字):________________

  签订日期:_______年_____月_____日

劳务承包合同2

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建,为了明确与确保双方的责任、权、利,经双方共同磋商,特拟定并达成以下条款,望双方共同遵守合同。

  一、工程名称:湖南省城步县风电厂升压站

  二、工程地点:城步县牛排山

  三、工程日期:___________年_________月——___________年_________月_________日

  四、承包方式:清包主体劳务

  五、劳务单价:

  1、房建主体按建筑面积计算每平方米240元

  2、基础以下工程劳务工资,浇混凝土每立方50元

  3、扎钢筋700元/吨,模板按展模面积28元/平方

  4、外脚手架13元每平方(按外围面积算);浇地坪15元每平方;雨蓬按实际完成工程量,价格参照基础工价计算。

  5、计时工资:大工240元/天;小工140元/天

  六、工作内容:本劳务工程只含房建主体劳务清包,和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。

  七、甲方责任:

  1、负责工地上的三通一平,确保乙方施工中原材料使用

  2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机,及钢筋加工机具、小型台式锯料机,等机具安装到工地。

  3、确保乙方在施工中的顺利进行,并做好周边协调工作

  4、确保民工的.生活费和劳务工资

  5、若发生民工停工待料,按民工实际出勤率补发工资

  八、乙方责任:

  1、严格按图施工,精心制作,做到不浪费原材料

  2、安生生产,文明施工,杜绝工伤事故发生

  3、施工中经常检查各部位的安全隐患,并确保工程质量

  4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放

  九、付款方法:

  1、乙方进场1个星期后,甲方预支乙方民工生活费

  2、每月月底计量一次,下月10号前预付民工工资,因春节临近,春节时不拖欠民工工资,春节后按月进度完成工程量的_________%预付工资,以此类推,全部工程完工后,剩余的20%30天内一次性付清。

  十、未尽事宜双方另外协商解决

  甲方(公章):__________________

  法定代表人(签字):__________________

  __________________年________月________日

  乙方(公章):__________________

  法定代表人(签字):__________________

  __________________年________月________日

劳务承包合同3

  甲方:

  乙方:

  依国家法律、政府和行业规定,双方就乙方为甲方提供安全保卫服务的相关事宜经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同条款。

  第1条合同标的

  双方同意由乙方为甲方提供项目日常安全保卫服务。

  第2条合同期限

  暂定一年,自20xx年6月10日起至20xx年6月9日止。

  第3条合同价格

  3.1价格标准:队员按2200元/人月(包干制),队长按2500元人月(包干制)。

  3.2安全保卫人员数量:17人(含队长1人)

  3.3服务价格:甲方应每月向乙方支付安全保卫服务费共计叁万柒仟柒佰元整。

  3.4甲方每月对乙方工作进行评估,若未发现安全保卫失职问题,综合评定达优良以上,每月15日前支付上月安全保卫服务费,乙方应开具发票给甲方。

  第4条安保范围

  4.1乙方根据项目整体的基本情况,安排班次及人员,全面负责项目的安全防范工作。

  4.2乙方对所派驻人员进行岗前培训及严格要求,保证巡查到位,不存在防范盲点。

  4.3乙方有责任与义务遵照《仓库治安管理条例》中的约定条款进行防范。

  第5条安保人员

  5.1乙方派往甲方工作的安全保卫人员(共17人)必须于20xx年6月10日前进场。

  5.2乙方应与所派安全保卫人员签订《劳动合同》并承担所派安全保卫人员的工资、社会保险及福利待遇。乙方所派人员在为甲方提供服务期间发生人身损害的,由乙方负责处理,甲方不承担任何责任。

  5.3乙方派驻甲方工作的安全保卫人员应仪表端庄,身体健康(25岁至45岁之间,),穿工作服上班(服装由乙方提供),配戴工作牌,上班时间按甲方要求,正确传达与执行。

  5.4乙方派驻甲方工作的安全保卫人员应遵守甲方的各项规章制度,保持甲方良好的工作环境与安全秩序,爱护甲方的财物,注意言行举止以维护甲方良好的形象,如发生有违法乱纪行为,并经查实属乙方安全保卫人员所为时,由甲方指出,通知乙方确认后,乙方应严肃处理相关责任人,并承担由此给甲方造成的损失。

  5.5乙方对派驻人员指定领班。每天负责巡视和工作调配,并收集甲方意见,任何有关甲方安全保卫投诉,均应及时处理。

  5.6乙方派驻甲方工作的安全保卫人员由乙方自行安排4天/月休息,并知会甲方。

  5.7对不符合甲方用工需求的乙方外派安全保卫人员,甲方有权提出更换,乙方在5个工作日内完成人员的调换。

  第6条安保标准

  6.1乙方必须严格按照本合同条款提供安全保卫工作。

  6.2乙方负责安全保卫方面的器械、服装及手电筒、对讲机的自行申购。

  第7条安保班次:

  工作时间:24小时轮值制(乙方亦可根据实时情况变化,进行班次/人员的调整,但需甲方同意方可执行)

  行政班:1人(队长)轮值:(2人)

  早班:8:00~16:00(3人)

  午班:16:00~24:00(5人)

  夜班:24:00~8:00(6人)

  第8条双方责任

  8.1甲方责任

  a甲方履行检查指导监督乙方的安全保卫工作,并对乙方的工作进行质量评估。

  b有义务为乙方提供人员休息的场所(含一间可供6人居住的.宿舍板房)及行政人员办公场地,以便乙方留守人员处理突发事件。

  c负责检查、监督乙方的工作质量,指出、纠正存在的问题。

  d甲方负责提供3张铁架床给乙方,乙方需妥善使用与保管,损坏按原价赔偿。

  8.2乙方责任

  a乙方派往甲方的安全保卫人员应服从甲方的领导和工作安排,遵守甲方的规章制度。

  b乙方派出安全保卫人员应认真履行执勤排班、考勤、在岗培训等业务管理职责,保证岗位满勤。

  c在值勤中,安保人员应仪表端庄,姿态良好,坚守岗位,认真履行职责。

  d乙方不定期组织对所派驻人员进行应急预案(火灾、盗抢、停电等)及安全应知应会等方面的培训。

  e乙方每周不少于三次以上配合甲方组织的查岗,并提供相关当值的值班记录。

  f乙方具备处理突发事件的能力,并自行构建辖区公安系统的关系。

  g乙方需要严格政审派驻安全保卫人员,不得安排留有案底或不良行为人员进驻甲方项目。

  h乙方安全保卫人员有以下行为之一者,则该安全保卫人员不能再在甲方工作。

  ●以任何方式占用甲方物品或偷窃;

  ●当值期间睡岗或脱岗者;

  ●受甲方监督员三次以上投诉者;

  ●私自触摸防火开关,造成直接经济损失;

  ●参与仓库的中介转让行为者;

  ●不穿工作服上岗者。

  I不满勤或有违反甲方严令规定不得违反行为之一,每发现一次扣除当月服务费500元,每月累计达5次以上,扣除服务费3000元。

  第9条违约责任

  9.1如甲方无正当理由拖欠安全保卫服务费,除支付逾期的利息外,还应按月支付相当于服务费5%的违约金给乙方。

  9.2如乙方提供的安全保卫服务质量达不到合同规定的标准,应支付月服务费5%的违约金给甲方。

  9.3如乙方安全保卫达不到合同要求,且经甲方三次以上书面告知乙方,安全保卫质量仍不符合合同约定的标准的,甲方有权单方面解除合同。

  第10条其他约定事项

  10.1因乙方安全保卫的行为而引起的甲方及其他员工、任何第三方人身损害或财产损失的,由乙方承担赔偿责任。

  10.2乙方负责安全保卫服务局限于甲方约定之范围,如甲方所需服务范围增加,则相应增加安全保卫人员(具体由甲乙双方另立协议进行约定执行)。

  10.3因不可抗力(双方在订立合同时不能预见,对其所发生的后果不能避免并不能克服的事件,如严重的台风、洪水、火灾、爆炸、战争及其他双方认为的意外事件)造成乙方延迟或不能履行或不能完全履约的,经甲乙双方协商后应免除乙方责任。

  10.4本合同生效后,如有未尽事宜,双方经友好协商同意后,以正式文件补充,补充文件与本合同具有同等效力,对本合同的任何变更,补充、续约、均须双方协商一致采用书面形式。

  10.5本合同附件与本合同具有同等效力。

  10.6未经甲方书面同意,乙方不得将本合同下的权利与义务转让给任何第三方。

  第11条争议处理

  11.1双方如在合作中发生分歧,应当通过友好协商解决,如协商后仍无法解决,双方应向所在地人民法院起诉。

  11.2对于本合同某一条款产生争议时而引起的协商、调解和诉讼,不影响其他条款的履行。

  甲方:乙方:公司

  代表签字: 代表签字:

  二0XX年六月十日 二0XX年六月十日

劳务承包合同4

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  为配合主体工程施工计划进度,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上达成一致,订立本合同,以资共同遵守。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.承包范围:

  4.承包方式:单价承包,承包金额合计:乙方承担为:包工包料,包质量、包安全生产、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。

  二、工程期限及进度

  1.工期:实际施工日期以发包方实际要求工期为准

  2.进度:乙方按甲方要求的进度计划组织人员,接受甲方的全面管理。

  3.暂停施工:因单价中隐含了各种风险,故不论何原因造成的停工损失费用由乙方自行承担。

  三、双方的权利和义务

  1、甲方的权利和义务

  (1)及时组织人员对乙方进行技术交底和安全教育。

  (2)甲方可根据工程进度要求,对乙方人员的配置进行调整,满足施工要求。

  (3)完工后对乙方及时进行结算并支付劳务费。

  2. 乙方的权利和义务

  (1)承担业主合同(专指项目经理部与业主签订的工程承包合同)文件规定的一切义务及风险,严格遵守业主合同文件的所有规定和要求。

  (2)根据承包的`工程量及甲方提出的进度计划投入足够的人员。

  (3)施工中必须履行甲方的各项指令,服从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。

  (4)加强对施工人员的安全意识及安全操作规程的教育。

  (5)保护施工场地清洁,做到文明施工。

  (6)乙方按工程质量、安全管理有关规定组织人员施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。

  (7)乙方在竣工检验合格后及时办理工程结算。

  (8)在乙方承担施工期间对外发生的一切经济债务,均由乙方承担,与甲方无关。

  四、费用结算及支付

  结算及支付。工程完工后乙方应及时结算,甲方支付乙方劳务费。

  五、违约责任

  1.乙方未能按甲方的要求及时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的能力,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担合同总价的10%的违约金。

  2.由于乙方原因致使合同无法履行,乙方承担合同总价的10%的违约金,并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。

  3.由于乙方违约,业主对甲方要求违约赔偿时,乙方应承担全部责任及费用。

  六、合同生效、终止

  1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

  2.甲乙双方履行合同全部义务,结算支付完毕,且责任期满,本合同自动失效。

  七、其他

  本合同一式肆份,甲乙双方各贰份,签字盖章后生效,工程完工后自动失效。

  甲方: (盖章)

  乙方: (盖章)

  甲方代表 (签字)

  乙方代表 (签字)

  年 月 日

  年 月 日

劳务承包合同5

  男方:中国工商银行股份有限公司庆阳分行

  乙方:甘肃省庆阳市庆达石油技术服务有限公司

  甲方:中国工商银行股份有限公司庆阳分行

  单位地址:庆阳市西峰区西大街23号

  联系电话:

  负责人:许国军

  乙方:甘肃省庆阳市庆达石油技术服务有限公司

  单位地址:庆阳市西峰区长庆大道40号

  联系电话:

  法定代表人:闫惠荣

  第一章 总则

  第一条 为了保障甲方后勤劳务服务工作,乙方为甲方提供后勤劳务保障的有偿服务。根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规的规定,明确双方的权利义务和责任,经甲乙双方平等协商,达成以下劳务服务承包合同:

  第二章 承包合同内容

  第二条 乙方有偿为甲方提供后勤劳务服务(包括甲方县支行及网点的后勤劳务服务)。

  第三条 为甲方提供劳务服务的范围及内容。

  (一)负责提供甲方业务及公务所需用车驾驶劳务服务。

  (二)负责提供甲方所需门卫、清洁卫生劳务服务。

  (三)负责提供甲方所需炊事劳务服务。

  (四)负责提供甲方所需业务凭证传递劳务服务。

  (五)负责提供甲方所需电能线路维护及勤杂工劳务服务。

  (六)负责提供甲方所需其他后勤保障的劳务服务。

  第三章 服务费用和结算方式

  第四条 劳务承包费用标准

  根据甲方后勤服务所需劳务人员及工作量,甲方每年支付给乙方劳务服务承包费(以实际结算为准,详见甲方提供的费用清单),劳务服务承包费用含:劳务人员工资、单位承担的养老、失业、医疗和工伤保险金【按实际数计算】、乙方的服务管理费【管理费每人每月按100元计算】。工伤保险金每年初一次性甲方给乙方付清,新增人员甲方给乙方一次性支付劳务中介费每人100元。

  第五条 支付方式

  (一)乙方在每月的10日前(节假日顺延)将按月收取服务承包费用的税务发票提供给甲方,甲方收到发票和费用清单后,在10日之内将当月的服务承包费用全额支付给乙方(节假日顺延)。

  (二)甲方给乙方支付的服务承包费以转账方式划入乙方帐户。

  (三)本承包合同签定生效后,甲方从20xx年1月份起按合同规定和要求给乙方支付服务承包费用。

  第四章 乙方的承诺与保证

  第六条 乙方向甲方作出如下承诺和保证:

  (一)乙方的组织机构是依法设立和具有法人资格的实体,能够独立承担民事和相关法律责任。

  (二)具有合法有效的经营许可证和有关部门及签证机关批准从事劳务的资质证明文件。

  (三)乙方具备与承担劳务服务相关责任的资质和赔付能力。

  第五章 双方的权利义务和责任

  第七条 甲方的权利义务:

  (一)有权对乙方提供的劳务服务工作进行检查和监督,随

  时向乙方通报服务情况及存在的问题,提出改进服务的意见。对提供服务的劳务人员进行管理和年度约束,若发现有不称职人员或违反约定服务事项的,有权要求乙方予以整改或退回不称职劳务人员。

  (二)为进行后勤服务的劳务工提供安全生产和工作的场所(不含食宿在内),提供必要的劳动工具和劳动保护用品(退出服务时完好归还工具),维护和保障劳务工的合法权益。

  (三)按照本服务协议的约定,按时足额给乙方支付后勤服务承包费用。

  第八条 乙方的权利义务:

  (一) 乙方对危及劳务人员生命安全、身体健康的工作环境和条件,有权向甲方提出整改意见和建议,并要求甲方立即纠正。

  (二) 乙方的劳务人员对甲方违反安全要求和规定的指挥及强令冒险作业,劳务工有权拒绝执行和向乙方反应情况,乙方有权向甲方提出纠改意见,甲方不进行纠改的,乙方可向有关部门反应情况,直至终结合同。

  (三) 乙方的劳务人员因工作不负责任或违规操作给甲方造成经济损失的,劳务工当事人要负责经济赔偿责任,乙方协助处理。造成严重不良社会影响的,甲方有权退回劳务工和要求劳务工给予相应赔偿。

  (四) 乙方按照《劳动合同法》等有关法律、法规的`规定要求与指派到甲方服务的劳务人员签订《劳动合同》,建立劳动雇佣关系,全面负责协调与劳务工的劳动争议,依法维护甲方和劳务人员的合法权益。

  (五) 劳务工在甲方提供的岗位工作期间发生伤、病、残、亡等事故的处理,由乙方与甲方参照《劳动法》、《工伤保险条例》及社会医疗保险等有关规定协商妥善处理。

  (六) 乙方要给在甲方提供服务工作的劳务人员缴纳养老、失业、医疗、工伤等社会保险金(向甲方提供缴纳凭证复印件)。

  (七) 乙方指派的劳务人员要爱护甲方提供的劳动工具和工作所需的设备,按规定对劳动工具和设备进行保养维护,对因不爱惜和违规操作造成财产损失的,由劳务工当事人负责赔偿经济损失。

  第九条 甲乙双方的责任

  (一) 劳务工在甲方服务期间发生严重违反规章制度或者有违法行为和问题的,甲方有权随时将该劳务工退回乙方,对此甲方不承担任何违约责任。

  (二) 劳务工失职和违规操作造成身体伤残的,一切责任由劳务工自负。

  (三) 劳务工是与乙方签订劳动合同,建立劳动雇佣关系的,发生劳动争议后是劳务人员与乙方之间的争议,应由乙方全权负责处理,因劳动争议产生的所有费用由乙方和劳务工承包。

  (四) 劳务工在甲方上班工作期间因保护国家、集体财产和公民人身安全被受伤致残的,由甲乙方双方共同负责协调处理好有关事宜,由此而产生的费用由甲方承担。

  (五) 劳务工在甲方上班工作期间无失职和违规操作行为而发生意外事故被受伤致残的,由乙方出面按《工伤保险条例》等有关规定全权负责协调处理相关事宜,甲方积极配合。

  (六) 劳务工在岗位工作期间以外发生的伤亡事故,均由劳务工自负,与甲乙双方无关。

  (七) 甲方应按约定时间足额支付乙方劳务服务承包费用,如逾期未支付劳务服务费用的,从逾期之日起按当月支付劳务服

劳务承包合同6

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保消防工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:

  一、工程名称:九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室

  二、工程地点及规模:九峰王家店

  三、承包内容及范围:

  1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。

  2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。

  3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。

  4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。

  四、承包单价及总价:

  甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

  五、工期

  总工期130天,20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

  六、付款方式:

  每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。

  七、工程质量保修:

  乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。

  八、安全文明施工

  1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。

  2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。

  3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

  4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。

  5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。

  6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。

  7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。

  8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

  9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。

  10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

  11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。

  十、安全管理及处罚细则:

  (一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。

  (二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

  (三)、安全管理处罚条例:

  1、进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。

  2、高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。

  3、高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。

  4、高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。

  5、施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。

  6、施工现场严禁烟火。

  7、施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。

  8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。

  9、楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。

  10、施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000。0元,并勒令该员工退场。

  11、员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。

  12、每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。

  十一、现场文明施工处罚细则:

  1、严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。

  2、不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角,生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。

  3、有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。

  4、不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。

  十二、甲乙双方的责任:

  1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。

  2、乙方的责任:

  1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。

  2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。

  3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的`后果,由乙方负一切责任。

  4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。

  5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

  6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。

  7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。

  8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。

  9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。

  十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

劳务承包合同7

  甲方:聊城市公路工程总公司巴南高速公路D3合同段项目经理部 (以下简称发包人)

  乙方: (以下简称承包人)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等,鉴于发包人承接了巴南D3合同段,在承包人充分了解了施工现场条件后,根据自愿、公平和诚实信用原则,双方就D3合同段桥梁单项工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、本合同的组成

  1、本合同和安全合同,补充协议及相关文件,以及发布发包人下发的各种文件、通知、计划。

  2、发包人与业主签订的总包合同及附件及施工过程中的相关文件;(以下简称"总包合同");

  3、技术规范(含招标文件补遗书中与此有关部分);

  4、图纸(含招标文件补遗书中与此有关部分);

  5、上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

  二、工作范围:D3合同全部桥梁(队伍施工桥梁单项按工程进度需要和队伍人员确定)单项的钢筋制作按的钢筋制作安装,混凝土的浇筑(模板的安装与拆除、支架的搭设、拆除,砼浇注与振捣养护等),钢绞线的制安。

  三、工期:按下发的文件、通知、计划等。

  四、发包人权利和义务

  1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系;

  2、向承包人创建开工条件及施工条件,向承包人交付相关主材料及机具;

  3、统一制定各项管理目标,实施对工程质量,工期,安全生产、文明施工,计量、实验化验的控制、监督、检查和验收并负责工程项目计划的下达并对承包人工程全过程进度、安全、质量、环保、文明施工进行监督管理;

  4、负责技术安全交底,组织图纸会审,交工验收,但并不免除承包人应承担的责任;

  5、发包人按照总体进度要求向承包人下达施工任务,当承包人不能满足发包人总体施工进度时,发包人有权调入其他施工队以达到加快进度,由此造成承包人的损失,由承包人自行承担。

  6、按本合同约定,向承包人支付劳务报酬。

  7、受承包方委托,给承包方施工作业人员统一办理人生意外伤害保险(集体险),其保险费用按照承包方50元/每人收取。

  五、履约保证金

  1、在协议签订之前,承包方必须向甲方缴纳履约保证金: 万元,该履约保证金待合同履约完成后三个月后支付。

  六、承包人责任和义务

  1、作用人员要求:年龄在18岁以上,50岁以下的男工;身体健康;能胜任本合同工程体力劳动;技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书;劳务人员的简况资料(包括姓名、性别、出生年月、籍贯、文化程度、技术状况、身份证号码、户口所在地。承包人必须每月在施工现场22天,发包人考勤,如缺勤一天罚200元,并建立劳务人员档案,每月编制工资表,每月同发包人一起发放民工工资,如出现民工闹事等罚款1000元/次—5000元/次。

  2、对本合同工作范围内的工程量向发包人负责,组织相应的人员施工作业,并组织持有相关资格证书的熟练工人投入工作,完成承包人下达的计划。

  3、严格按照设计图纸、施工验收规范,投入足够人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;对施工现场的管理规定,做到文明施工并承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

  4、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查,随时配合发包人、业主、监理工程师做好本工程材料及工程样品随机抽样试件。

  5、按发包人统一规划堆放材料,妥善保管、合理使用发包人提供或租赁给承包人使用材料(包括周转材料)及其他设施,接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况。

  6、配合发包人办理交工验收;做好施工场地构筑物和已完工程部分的成品保护工作,因承包人责任发生损坏,承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款并赔偿发包人损失。

  7、承包人须无条件服从发包人的指令以及发包人转发的'业主及监理工程师的指令,承包人应认真按照合同有关规定的标准、规范、设计要求及发包人、业主监理的指令组织施工。与现场其他单位协调配合,照顾全局。

  8、承包人必须严格遵守相关作业操作规程,结合本工程特点配备满足施工要求的作业人员,小型机具等。

  9、为加快施工进度,发包人需调整作息时间,承包人应无条件满足发包人工作要求。

  10、除非本合同另有约定,承包人应对其作业内容的实施、完工负责,承包人应承担并履行合同约定的、与劳务作业有关的所有责任、义务及工作程序。

  七、安全施工

  1、承包人必须根据法律法规及规章制度的要求,为其施工作业人员提供安全劳保用品、购买意外险及安全劳务保障(包括相关劳动及安全保障)。特殊工种人员必须坚持持证上岗,杜绝安全生产事故发生。

  2、承包人应遵守发包人工程建设安全生产有关管理规定,完善对作业人员的三级安全技术交底,教育承包人的作业人员,严格按安全标准进行施工,并随时接受发包人安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并接受发包人处罚,由于承包人安全措施不力、违背发包人安全技术交底或违反安全操作规程造成事故的责任和因此而发生的费用,均由承包人承担。

  八、材料物资供应

  1、钢材:工程所有的钢材均由甲方供应。钢筋施工损耗量核定为1%,若乙方因管理不善超过此核定标准,甲方将按钢筋购置价在承包人的工程价款中扣除。

  2、混凝土:施工过程中混凝土由发包人集中搅拌后运到施工现场。

  3、施工用电:根据发包人现有现场配电提供给承包人使用外,配电箱以外电线及其他电器设备由承包人负责。

  4、模板:对于桥梁系梁、墩柱、盖梁模板以及架管、扣件,按需经工区长签字审核后材料部门领取,在工程结束后归还,对模板、架管、扣件损坏严重、丢失的照价赔偿。

  4、材料及设备:发包人除负责提供以上1、2、3、4条及附表明确的材料外,工程所需要的其他一切材料(包括周转材料、和辅助材料等)、机械设备、工用具、养护设备、泥浆和施工用水均由乙方自行解决,发包方方概不负责。

  5、发包人提供的材料由承包人提前5天书面向发包人提交、设备、构配件需求计划,钢筋需提前10天报送计划,经过发包人现场施工员审核后交由发包人材料部门购买,材料机具到达现场后,承包人应立即进行验收并签收,发包人向承包人提交合格的材料机具,如质量规格型号不合要求,承包人在验收时应及时提出,发包人负责处理,工程施工需要的主要材料按施工进度供应。

  6、材料管理:由甲方提供的材料,一旦进入乙方施工作业范围,乙方都具有负责保管的责任。在施工期间,若材料保管不善造成材料丢失,其相关材料款由发包人直接从承包人劳务费中扣除。

  九、施工验收

  承包人应确保完成施工的质量,应复核相关技术标准和监理工程师要求。承包人施工完毕,应向发包人提交完工报告,通知发包人验收。但发包人与业主的工程验收结果表明承包人施工质量不合格时,承包人应承担无偿修复,并承担由此导致的发包人的相关损失。

  十、工程量的确认及支付

  1、本合同的劳务单价经双方签字确认后,承包人不得以任何理由提出变更单价。(单价清单附后)

  2、承包单价包含以上工作内容的相关劳务、除钢材、砂浆、施工用电、混凝土以外的所有费用(包括各种周转材料、机械设备、工用具、各项劳务费、低制易耗品费用、劳动保护费、管理费、缺陷修复费用、保险、利润和税金等),以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险及现场清理等,单价含税。承包人提供劳务发票,并附工资表。

  3、中期计量与支付:以每月月末之日为限,承包人申报合格工程,工程处,技术处现场收方确认(图纸设计量为依据),机料处,安保处,财务处审核进行审核计量,然后扣除10%民工工资保证金、扣除5%工程质量保证金、扣除5%安全保证金后承包人提供发票,并附工资表支付上月工程款。

  4、终期计量与支付:待承包人合同履行完毕并经竣工验收合格,办理工程结算,支付90%工程款,余5%质量保证金、5%安全保证金三个月后无质量缺陷问题后一次性支付。

  5、计日工计量与支付:对于需用计日工方式计量的工程内容,根据工程时间情况发生的计日工,经技术员、工区长审查、工程处批准同意后办理。申报方式:用计日工前技术员申报,工程处批准后派工。技术员必须严格按人员数、事由、时间段写清,8小时为一个工日,事实求是算出工数不得超计,用工三天内必须报工程处审核归档确认(如超过期限属于自动放弃)。(计日工单价清单附后)

  十一、违约责任

  1、工程实施期间,承包人人员不足,在发包人发出书面警告3天后,仍未改正的;由于承包人原因引起暂时停工,承包人不积极采取补救措施;一贯和公然无视发包人或者监理工程师口头或书面警告;不能持续有效执行发包人、监理工程师指令;在承包人接到替换修复和合格材料通知后2天内仍不遵守,在承包人接到关于安全整改的书面或口头通知2天内仍不整改的,若发生以上任一情况,发包人将对承包人每次按实际情况来确定罚款,从工程款中扣除,发包人并有权终止合同,所造成的损失,由承包人自行承担;

  2、对因自身原因造成的内在或者外在质量不合格,应按发包人、业主、监理指令无条件拆出返工重做或者修复,发包人将根据造成的负面影响的严重性对承包人进行罚款,并赔偿发包人一切相关损失,发包人并有权终止合同,所造成的损失,由承包人自行承担。

  3、发包人根据施工进度要求向承包人下达周计划、月计划,如承包人因自身原因不能完成发包人下达的计划,发包人按实际情况确定后给予承包人处以罚款,发包人并有权终止合同,所造成的损失,由承包人自行承担;

  4、承包人应承担自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款,以及赔偿由于以上原因给发包人造成的损失;

  十二、奖励与惩罚

  1、钢筋按设计图纸1%损耗供货,节约按节约金额的50%奖励承包人,超出部分按进价扣款。

  2、以发包人对承包人下达施工计划,如承包人能按期完成施工任务,工程结算时奖励原单价5%,如未按期完成惩罚单价的5%。

  十三、其他:双方协商同意有关设计变更文件、洽商记录、会议纪要以及资料图表等及发包人下达的各种书面通知、计划任务也是本合同的组成部分。

  十四、合同终止

  1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,承包人向发包人交付劳务作业成果,并经发包人验收合格后,本合同即告终止。

  2、本合同一经签认后不得转包,如承包人转包本合同无效。

  十五、本合同经双方签字后生效,本合同共 四 份,发包人执 三 份,承包人执 一 份,具有同等效力。

  发包人: 承包人:

  代表人:

  签订日期:

劳务承包合同8

  甲方(发包方):________

  乙方(承包方):肇庆市洁雅清洁服务有限施工

  甲乙双方经平等、充分协商,均对本合同条款已尽互相说明义务;对本合同所有条款均已充分注意,并对双方根据合同所享有的权利和承担的义务已详细了解。双方均认为本合同反映其真实意思。因此,双方同意签署本合同,以资共同遵守。

  一、承包项目:甲方决定将“园区清洁工作”承包给乙方,由乙方负责

  完成该劳务承包项目。

  二、承包期限:20__年7月1日至20__年6月30日。

  三、服务范围

  1、园区内所有外围的卫生清洁、(外围所含项目:公共道路、宣传栏、篮球场等公共设施);以及外墙清洗服务

  2、公司室内羽毛球场内所有公共设施的清洁;

  3、宿舍区走廊、楼梯、饮水器、内墙面等公共设施的清洁;

  四、标准要求

  1、园区所有外围公共设施做到全天保洁,无垃圾污物、无纸屑瓜果皮核、无污水顽迹;

  2、公司室内羽毛球场内所有公共设施保持每天清洁,用手摸不到明显灰尘,无垃圾污物、无纸屑瓜果皮核、无污水顽迹;

  3、宿舍区所有走道、楼梯、内墙面等公共设施,不得有积尘、保持无杂物、无蜘蛛网、无积水;

  4、维护好宿舍区内的花卉,进行计划性淋水。

  5、应保持垃圾存放点的整洁,内外无散落垃圾和污水;

  6、清运垃圾应及时,不遗漏,不得堆放在公共区内;

  7、保洁手拖车应停放在不妨碍车辆、行人通行的地方;

  8、所有作业工具应摆放整齐有序,不得随意乱放。

  五、劳务承包款的计算:

  每月的`劳务承包款人民币(大写)叁仟伍佰元整(¥ ____含税),不包吃不包住,另清洁卫生用水、设备用电、清洁用品均由甲方提供。

  六、付款方式:双方同意每月结算一次,并在下月20日前以现金方式支付上月的劳务承包款,

  七、工作时间:标准工时工作制,每天工作不低于7小时。

  八、甲方的权利和义务:

  1、甲方准时与乙方结算和支付劳务承包款。

  2、甲方为乙方提供有安全保障的工作环境,并配合乙方进行工作安全教育。甲方有权对乙方人员的工作安全进行监督和要求改进。

  3、甲方出资为乙方人员投保“意外伤害保险”。乙方人员为甲方提供劳务时发生事故造成伤害的证明,如属于保险理赔范围的,甲方协助乙方办理理赔事宜,如不属于保险理赔范围的,由乙方负责,甲方免责。

  九、乙方的权利和义务:

  1、根据甲方的上班时间,每天派出清洁人员进行清洁服务工作,清洁人员必须接受甲方的监督管理。

  2、在日常清洁服务工作中,如发现问题,当日处理,与甲方保持联

  系,做好各项检查工作。

  3、严格按照合同规定的范围进行清洁服务工作,并保持场地清洁符合约定的清洁标准。

  十、违约责任:

  1、乙方未能完成服务的内容及标准服务达不到约定的要求标准,由乙方承担违约责任并扣减当月服务费,扣减金额为每月承包费用的百分之十(即¥___),在三个月内,均不能达到甲方要求标准的,甲方有权终止本合同。

  2、若一方违约的,守约方有权单方面解除合同,违约方还须赔偿守约方的违约金,赔偿金额按每个月费用的百分之五十计算(即¥________);若造成守约方有其他经济损失的,违约方还应当承担赔偿责任。

  3、如一方确因特殊情况,需要终止合同的,必须征得另一方的同意,双方按合同期满处理。

  十一、争议的解决:甲乙双方如在工作中出现争议的,本着精诚合作,共同协商,互谅互让的原则去协商解决,如协商不成的,由法院处理。

  十二、其它约定:本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份,由甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):________

  乙方(盖章):肇庆洁雅清洁服务有限市公司

  联系方式:________

  联系方式:________

  代表签字:________

  乙方签约人身份证复印件:________

  签订时间:__年__月__日

劳务承包合同9

  甲方:

  乙方:

  为了给人民医院家属院小区的业主创造一个清洁、优美、舒适的生活环境,创立一流的文明物业,树立良好的公众形象,经双方协商达成以下承包协议:

  第一条:甲方将服务范围为

  一.1、2、3、4、5号楼的楼道卫生;1.2号楼的垃圾道卫生。 二、楼前、楼后各主干道卫生。 三、小区绿化及灌溉。 上述三项环境卫生委托给乙方负责清洁。

  第二条:保洁标准;上述环境卫生均要保持清洁,路面无纸屑等杂物,各号楼楼前垃圾堆放处每日给予清除。

  第三条:甲方支付给乙方劳务费每月元,(其中500元做月考评奖金),支付日期为每月1日。

  第四条:甲方的责任、权力、义务;

  1.甲方免费为乙方提供一辆垃圾车及两把铁锨;

  2.甲方有权对乙方的保洁区域进行监督和考核,根据考核评定情况,按保洁员的考核标准进行扣款;

  3.甲方要支持乙方工作的开展,积极协助乙方做好清洁管理和清洁卫生宣传教育工作;

  4.甲方如发现乙方违规作业,屡教不改者,甲方有权解除承包协议。

  第五条:乙方的权力与义务要求:

  1.乙方拥有甲方提供的垃圾车、铁锨外,其余一切卫生工具自己解决。

  2.乙方要爱惜甲方提供的保洁工具等,不得故意损坏、丢弃,此现象如经发现,由乙方负责赔偿。工作中安全问题由乙方自行负责;

  2.根据甲方授权,对甲方委托的清洁区域及各项清洁服务必须认真完成,保持公共环境卫生整洁、舒适,确保达到甲方制定的作业标准;

  3.遵守相关的.规章制度;

  4.根据乙方的工作性质不享受工休,乙方不享受甲方的其它各项福利待遇。

  5.若小区由于卫生原因而引起上级监管部门的处罚措施,均由乙方承担全部责任。

  第六条:单方解除协议须提前1个月通知对方,若未通知,则扣除当月劳务费,并付相应的违约金,本协议自双方签字之日起执行。

  第七条:本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

  甲方: 乙方:

  代表人:住址:

  身份证号:

  联系电话:

  日月日

劳务承包合同10

  合同签订方:

  施工方:

  在平等、互利和协商一致的原则下,本合同用于南泉广场工程施工的劳务人工费事宜。双方将本合同条款作为工作准则,在施工期间共同遵守。

  第一条 工程概况

  (一)工程名称:

  (二)工程地点:

  (三)施工面积:

  第二条 承包范围

  包括但不限于以下内容:   人工挖运土石方、回填土;   现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;   预制构件制作、安装;   砌砖;   铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;   安砌青石路沿及草坪路沿;   二布六油防水层;   脚手架搭拆;   梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;   建筑拆除(含除渣)、搭建临设;   零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

  第三条 承包金额

  详见本合同附件所包含单价和相应的名目包干价。承包金额由以下构成:单价×实际方量上、下浮比例金额。注意:本工程劳务人工费已经包括绿化工程,不再另立项目。如有需要,可根据实际情况进行调整。

  在进场之前,施工方需向合同签订方缴纳五百元保证金。如工程顺利进行15天后保证金将予以退还。主要分项工程单价已封装为本合同附件,其中包含管理费、工具费、交通费、保险费等相关费用。

  第四条 工期(三个月)

  (一)开工日期:

  (二)竣工日期:

  第五条 施工技术要求

  (一)施工前,合同签订方的技术人员需向施工方进行交底并要求施工方代表予以签字,确保清晰明了。  (二)施工方代表需对工人进行指挥,确保按照交底要求和施工规范进行施工,并在工程验收前作样板达标。  (三)每一道工序必须按照交底、施工、检查和验收的顺序进行。工序完成并通过验收方可进入下一环节工作。

  第六条 双方责任及工作

  (一)合同签订方的责任:  1.提供适宜的食宿条件;  2.协调施工方与其他相关工作的关系;

  3.在现场设置施工管理班子,负责安排工程进度、工程质量以及施工步骤,指导乙方施工,同时对质量安全工作进行监督检查。

  (二)乙方的职责

  1.严格按照合同中规定的工期、质量和安全要求进行工作,并根据甲方的要求调配相应的工种和工人数量,服从施工人员的安排,按照规范进行施工。

  2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。同时加强安全意识,提高防火、防盗的意识。

  3.组织工人进行文明施工,并确保钢筋工、电焊工等重要工种人员持证上岗。加强施工现场的管理,确保文明施工,周转材料的包干使用。其中,扣件按照3%,u形扣按照15%,钢管、钢模按照%的价格包干,如有问题全额赔偿。

  第七条 工程验收

  (一)在质量问题上,按照国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求。要确保分项工程优良以保证分部工程的优良,并确保单位工程优良。

  (二)验收的依据为甲方施工人员和监理工程师的签证。

  (三)质量问题造成的返工应由乙方全部承担,并承担其材料和人工费用。

  (四)由于甲方指挥失误造成的.返工,按照乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。

  第八条 人工费支付

  (一)工程开工后,甲方向乙方预支工人生活费用:每人每月共借支代金券250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。

  (二)每30天根据形象进度计算工作量。如果达到预计工期,则支付总工作量的70%的人工费用;如果完成工作量超出计划量,则支付80%;如果达不到,则支付60%。在支付人工费用时,必须扣除预支金额。如果甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求,否则可以罢工。

  (三)工程竣工并验收合格后,再计算总工作量。扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,并扣除损毁、短缺的部分,赔偿后10天内支付总额的95%,余款一个月后付清。

  (四)本工程如经有权单位评定为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励。若不符合优良标准,甲方将按附件单价下浮10%与乙方结算。

  第九条安全责任

  乙方必须严格遵守甲方规章制度和安全操作规程进行施工作业。如因乙方违规操作造成安全事故,由乙方全权负责。甲方不承担任何责任。在工程施工期间,乙方必须购买包括所有工人的人身意外伤害保险。保险费用由乙方自理。乙方需要提交工人名单,甲方负责代办保险手续。

  第十条未尽事宜由双方另行协商,并作为本合同的附件,双方承担共同遵守的责任。

  第十一条其它约定

  若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方将有权要求乙方无条件退场,不予进行结算。甲方也不会向乙方索赔遭受的工期和信誉损失。

  第十二条本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具备同等法律效力。在双方签字(盖章)之后生效。工程竣工验收合格并清算尾款后自然失效。

  甲方:

  乙方:

  负责人:

  委托人:

  代表:

  代表:

  签约时间:

  __年__月__日

劳务承包合同11

  发包单位(甲方) :

  承包单位(乙方) :

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦 0.2元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计: 元(人民币大写 )。

  4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。

  5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。

  第二条:施工工期

  1、工程期限:有效工期 7 天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的`因素,经业主确认后延长工期。

  2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。

  第三条:工程质量及适用的标准、规范

  1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。

  2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

  3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

  第四条:甲方责任

  1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。

  2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

  3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

  4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。

  5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

  第五条:乙方责任

  1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。

  2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

  3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。

  4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。

  第六条:其他事项

  本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

  甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。

  本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。 甲方(签章): 乙方(签章):

  负责人: 负责人:

  联系电话: 联系电话

劳务承包合同12

  发包方:____________________________

  承包方:____________________________

  甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。

  第一条工程概况

  (一)工程名称:____________________________

  (二)工程地点:____________________________

  (三)施工面积:____________________________

  第二条承包范围

  人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

  第三条承包金额

  详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

  承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额

  本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。

  本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

  第四条工期(三个月)

  (一)开工日期:____________________________

  (二)竣工日期:____________________________

  第五条施工技术要求

  (一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。

  (二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。

  (三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。

  第六条双方责任及工作

  (一)甲方工作

  1.提供食宿条件:

  2.为乙方施工协调有关工作关系:

  3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。

  (二)乙方工作

  1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。

  2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

  3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。

  ①.扣件按3%,

  ②.u形扣按15%,

  ③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。

  第七条工程验收

  (一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。

  (二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

  (三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

  (四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。

  第八条人工费支付

  (一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。

  (二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

  (三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。

  (四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。

  第九条安全责任

  乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。

  第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守

  第十一条其它约定

  若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

  第十二条本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。

  甲方:__________________

  乙方:_________________

  负责人:________________

  委托人:_______________

  代表:__________________

  代表:_________________

  签约时间:

  ____________年____________月___________日

  个人劳务承包合同2

  甲方:__________

  法定代表人或委托代理人:

  乙方:__________

  文化程度:

  出生日期年月日

  参加本单位工作时间年月日

  根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章,现甲、乙双方经平等协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作中共同遵守。

  一、劳动合同期限

  第一条本合同期限为年,自年月日始至年月日止,其中试用期为月,自年月日始至年月日止。

  二、岗位职务及工作内容

  第二条乙方同意按甲方工作需要,从事工作,担任部(店)。

  第三条乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。

  三、劳动保护和劳动条件

  第四条乙方工实行工作制。

  第五条甲方为乙方提供必要的工作条件,制定有关工作规范。

  第六条甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担,若乙方违约解除合同,应赔偿甲方此项费用。

  四、劳动报酬

  第七条甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。

  第八条甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资,其中试用期基本工资为元,转正后为元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。

  第九条甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的,应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。

  第十条由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙方每月生活费不低于元。

  五、保险、福利待遇

  第十一条甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。

  第十二条乙方患病或负伤,其工资及医疗保险待遇按国家和四川省有关法律、法规和规定执行。

  六、劳动纪律

  第十三条乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范,严格遵守甲方的劳动纪律。

  第十四条乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业秘密,不做有损客户和甲方利益的事。

  第十五条乙方应积极参加甲方组织的有关培训,努力提高自身业务素质和工作能力。

  第十六条未经甲方许可,乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。

  17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定,

  甲方可给予其相应纪律处分,直至解除合同,并追究其相应经济责任及其他法律责任。

  七、劳动合同的变更、解除、终止和续订

  第十八条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同相应变更相关内容。

  第十九条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更合同相关内容。

  20.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升(降)职的.,双方应另行订立合同,本合同自然终止。

  第二十一条经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。

  第二十二条乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;

  1.试用期内考核不合格;

  2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的;

  3.严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

  4.被依法追究刑事责任的。

  第二十三条有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但应在三十日前以书面形式通知乙方:

  1、乙方患病或非固工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事甲方另外安排的工作的

  2、乙方不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

  3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。

  第二十三条甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难,经向全体员工说明情况,听取员工代表或工会意见,并向劳动行政管理部门报告后,可以解除本合同。

  如依本条第一款解除合同后,甲方在六个月内再录用人员的,应优先录用乙方。

  24.乙方有以下列情形之一,甲方不得依据本合同第二十二、二十三条终止、解除本合同:

  1、患病或非固工负伤,在规定的医疗期内的;

  2、职工在孕期、产期、哺乳期的;

  3、法律、行政法规规定的其他情形。

  第二十五条乙方解除合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。

  第二十六条有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除合同:

  1、在试用期内甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

  2、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。

  第二十七条本合同期限届满,合同即行终止。当事任何一方在本合同期满前三十日向对方表示续订意向的,双方经协商同意,可以续订劳动合同。

  八、经济补偿与赔偿

  第二十八条本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿,按法律、法规和有关规定执行。

  九、劳动争议处理

  29、因履行本合同所发生的劳动争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成,合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

  十、其他

  第三十条甲方所制订的《四川省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度》作为本合同附件。

  第三十一条甲乙双方其他约定:

  32.本合同未尽事宜,或与今后国家、四川省有关规定相悖的,按有关规定执行。

  33.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字、盖章生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人或委托代理人:

  年月日

劳务承包合同13

  发包人: (以下简称甲方)承包人: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立如下合同:

  一、工程概括

  工程名称: 工程 工程地点:

  二、工程承包范围:

  1、工程人工费:钢筋制作及绑扎,混凝土浇注,木板制作和安装,机械安装和使用。

  2、工程作用辅材包括:机械与机具、支模所用板材及架料,五金。

  3、建设规模:6——10万平米,如甲、乙双方不愿合作,可协商解除合同。

  三、合同工期:

  开工日期:以甲方正负零起后开始计算。

  竣工日期:

  不可抗拒的因素除外,工期顺延。

  四、质量标准

  乙方必须按图施工,工程质量标准为合格工程,施工中若不按图施工和工程质量问题、返工重作所造成的'损失,由乙方负责。

  五、合同价款:

  按建筑面积该项目设计图纸及该合同约定的标准事项每平方米 元(人民币),基础另行计算。

  六、付款方式

  乙方进场后做到建筑面积达到1万平米时,甲方一次性支付乙方工程款,以后付款方式以此内推,工程全部竣工后30日内付清。逾期按银行同期利率标准的4倍计息,从逾期之日起超出30日息转本按2-4倍计息。

  七、保证金退还方式:保证金在乙方建筑面积达到1万平方米之时,甲方退还乙方保证金。

  八、双方责任与义务

  甲方责任

  1、甲方必须按质、按量准时给乙方提供原材料;

  2、甲方必须按照按约定付款给乙方;

  3、甲方负责工程所用的三通一平及费用;

  4、甲方必须购买二份保险;

  5、由甲方原因导致工程停工,工期顺延并承担相应的责任。

  6、甲方必须对乙方的所有辅材必须看管,不得任意丢失和转借,否则照价赔偿。

  乙方责任

  1、乙方在施工过程中必须按图施工,对甲方所供材料必须节俭和爱护,若导致浪费返工必须照价赔偿。

  2、乙方必须按质、按量、按约定进度安全完工,若导致质量,工期约定范围必追究其责任。

  3、乙方进场所有人员必须戴好安全帽;

  4、必须安全文明施工,若不按施工程序导致安全事故由乙方负责。

  5、乙方必须买一份保险

  另注:甲方所有铝合窗、幕墙、卷闸门、防盗门安装不含在本次协议中。

  九、合同生效

  合同订立时间: 年 月 日

  合同订立地点:

  本合同双方约定,甲、乙双方签字后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

劳务承包合同14

  发包人(以下简称甲方):

  承包人(以下简称乙方):

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立合同。

  一、 工程概况

  工程名称:杭政储出2号和睦A-19-A地块项目住宅小区工程

  工程地点:____市____区小河路与登云路交界处

  工程内容:土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填,基坑底人工修土,道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。

  二、 合同工期

  1、 按图纸要求尺寸进行开挖,自________年____月____日开始施工,在________年____月____日完成,工期为90天。

  2、 乙方在认可该合同工期时,视为同时认可合同工期包括停水、停工,遇到地下障碍物、设备、机械损坏维修,无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。

  三、 结算方式:

  1、结算:在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量,测量数值经监理公司、代建XX符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算,砼垫层及块石垫层厚度为200c;挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算,单价为33元每立方,本单价已含2%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的所有费用)。

  2、工程款支付:挖土全部完成付总款的100%,工程款按工程量的80%支付;挖土全部完成后付总款的85%,余款6个月后一次性付清。

  四、质量与施工要求:

  1、基底的.平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施,达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、在开挖过程中,乙方必须听从甲方施工员指挥,严禁超挖,因乙方超挖而引起的一切费用由乙方负责。

  4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方所有。

  五、安全要求:

  1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程实施技术操作规程中的安全注意事项进行施工,否则出现安全事故,概由乙方负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。

  5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。

  6、在施工期间,车辆无论在工地内或工地外,发生的事故由乙方负责

  六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签字盖章):

  日期:________年____月____日

  乙方(签字盖章):

  日期:________年____月____日

劳务承包合同15

  发包方:湖南省建筑工程集团总公司长泵项目部

  承包方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵守平等、自愿、公平的诚实、信用的原则,双方就长沙水泵厂麓谷装配基地大泵装配车间厂房项目工程施工事项充分协商一致,订立本合同。

  一、工程地点:长沙水泵厂麓谷装配基地

  二、承包范围:

  1、现场场地平整、硬化、临时工棚搭设。

  2、零星砼部分:协助维修开搅拌机,必须一机贰人,换班作业。

  3、自备全部小型工具。

  4、工程范围内所有砼浇筑工作。

  5、现场落地砼及时清理、利用;流浆及时冲洗。

  6、楼地面一遍成活搓平。

  8、施工场地范围场地卫生清扫(木工棚、钢筋棚处除外)。

  9、基坑、基槽、水池、地面等辅助土方清理、平整夯实及该部分小型机械设备。

  10、砼输送泵就位、接管、砼浇筑、振捣及养护以及堵管疏通等一切工作。

  11、砼运输道、支架及局部脚手架等工作。

  12、现场文明施工

  三、承包单价:

  承包范围1~12条工作内容按综合单价28元/m3,工程数量按砼浇筑实际量。

  四、质量要求及管理办法:

  1、质量标准:按优良标准及《建筑工程施工质量验收规范》要求验收。

  2、振捣密实,楼面上残砼及时清理干净。发现因振捣不到位出现空洞、麻面,每处罚款100元。

  3、配专人养护。发现养护未按时,每次罚款200元。

  4、地面标高、水平控制标准,地面搓平,达到一遍成活要求,未达到要求扣2元/㎡。

  5、楼板浇捣进专人对下层楼面同步进行清洗,如未及时清理,发现一层,罚款50元。

  6、甲方检查乙方施工质量,如有严重问题,甲方督促及时返工整改,乙方整改不力,影响工程交验。甲方有权力辞退乙方,另请施工队伍,乙方工资按实际完成任务的工资单价80%结算,结算后乙方必须主动退场,不得无理取闹。

  7、质量问题返工的一切材料费用由乙方负责。

  五、合同工期:

  1、工期要求:确保20xx年12月xx日前完工,如期完成工程任务,施工中严格按施工进度计划实施,雨天、半天内机械故障工期不顺延。

  2、奖罚:乙方参与施工的人力充足,能加班加点,在保证质量前提下按工段工期要求提前完成,甲方提前完成工期时间每天奖x元。由于乙方人力不足消极怠工而延误工期,影响其他班组工序正常施工,每影响一天罚x元。

  六、结算及付款方式

  1、乙方进场后每月预支生活费。

  2、试验水池及装配坑完成付实际完成工程量的50%(含生活费);砼工程完工、验收合格付至实际完成工程量的70%,竣工验收合格、办理结算后一月内付清总工资85%(含生活费),余额工程竣工后3个月内付清。

  3、合同承包范围内不发生任何计时工,总结算工资扣除乙方违章罚款,材料浪费,扣除施工用品、机具回交仓库差数价额为乙方实际结算工资。

  4、乙方能节约材料,优质安全,能按甲方要求提前完成承包任务(高速于周围同类工程),甲方将提前工期天数以工资总额0.5%予以奖励。

  七、材料管理

  1、甲方提供斗车、振动器给乙方,乙方负责使用保管、修理,工程完工如数交还甲方,斗车、振动器人为损坏扣300元/台。

  2、乙方使用的机械,必须配有专人操作,人为损坏按价赔偿。

  八、《技术交底》、《安全操作规程》、《安全生产责任书》见后附件。

  九、文明施工要求

  为了使本工地有良好的企业现象,乙方必须严格遵守工地各项文明施工制度,随时保持施工场地、公共生活区、寝室整洁文明。

  1、木工组清完拆模现场后,乙方需及时清扫垃圾转走;

  2、乙方转运材料时,严禁乱丢、乱放、并及时分类堆放整齐。

  3、施工区、生活区严禁乱倒饭屑、乱丢垃圾、随地大小便。

  4、工地范围内严禁留宿非工地施工人员小孩及在逃违法犯罪人员,严禁赌博、偷盗、斗殴及流氓犯罪行为。

  5、甲方对乙方一切影响文明施工行为将配情处罚,乙方必须虚心接受,积极配合整改。对于消极对待甲方管理的行为,甲方将从重处罚,情节严重的上报公安部门处理。

  6、泥工班组住宅区要求每天清扫一次,如检查未清扫,每天次罚款50元。

  十、双方责任:

  (1)甲方职责

  1、提供乙方生活中的住宿、食堂,其他乙方自理;

  2、提供乙方施工中的大型设备,施工场地以及施工中确保质量、进度、安全的必需设施与条件;

  3、委派施工管理人员,对本合同约定的'工程行使管理权利及职责;

  4、承担下列因素给乙方带来的质量、安全事故责任;①不可抗拒的因素;

  ②材料、设备(乙方违章使用除外)、图纸技术因素;(2)乙方职责

  1、组建完善的队内管理机构,聘用、配备充足适用工程施工需要的施工人员,确保工程进度如期完成,乙方必须配备名施工作业人员,乙方承担因人力达不到甲方要求所造成的工期损失责任;

  2、与所聘用的施工人员签订劳务合同,进行施工技术规范、施工安全规范教育(规范见附见),施工中严格管理,避免一切质量、安全事故的发生。做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害。乙方承担一切违章行为造成的质量、安全事故责任;

  3、乙方有权拒绝使用对质量、安全带来影响的不合格材料、设备,有权拒绝甲方管理人员的一切违章指挥,乙方有坚持原则,维护工程安全、自身安全的权利。

  4、乙方在施工中发现工地的一切对质量、安全有影响的隐患(包括材料、现场、违章指挥等)要及时通报甲方现场施工员,情况特殊可越级通报甲方项目经理,乙方在共同维护搞好工地质量、安全的职责。

  5、乙方有配合甲方施工管理、接受各项违章处罚的义务。

  十一、其它事项

  乙方对所聘用的劳务人员必须验收身份证,并与其签度劳务合同。

  十二、建设、监理对乙方施工中一切质量、安全、文明施工违章行为的处罚由乙方负责。

  十三、未尽事宜,双方协商解决。

  十四、本合同一式叁份,甲、乙双方各持一份,总公司一份,希共同遵守。

  甲方:乙方:

  20xx年12月xx日