合同范本>承包合同>架子工承包的合同

架子工承包的合同

时间:2024-05-27 10:07:37 承包合同 我要投稿

架子工承包的合同15篇(必备)

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的架子工承包的合同,欢迎阅读与收藏。

架子工承包的合同15篇(必备)

架子工承包的合同1

  甲方 身份证号码

  乙方 身份证号码

  经甲乙双方共同协商,本着平等、互利甲方自愿 的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下:

  一、 工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  二、 承包范围及工程内容:本工程的 总建筑面积 ㎡,周边搭设钢管双排脚手架,每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口),安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设,保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时,按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工,每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道,搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷,以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除,统一堆放到现场指定的位置。

  三、工程单价:负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算,每平方米 元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算,每平方以 元(壹拾肆元整)包干价。

  四、付款方式:付款方式根据甲方主合同为基准,乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的工程量,由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%,余下的20%拆除脚手架后一个月内付清,余下10%与竣工验收后两个月内付清。

  五、工程工期:乙方工期必须同甲方施工进度同步,无条件服从甲方安排,按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期,中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的,甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款),必要时清退出场。

  六、工程质量:按照国家规范及现行标准进行施工,并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收,对进场的材料不合格的严禁使用,乙方搭设不规范必须返工,出现的`返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的前提下,在项目部的按安排下从事作业,要做到每样材料用到实处,接受项目部的监督。安全文明施工,做到工完场清。

  七、工程安全责任:乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥,并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底,不得乱施工,违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故,20xx0.00元以内的(包括20xx0.00)费用由乙方自行负责。20xx0.00元以上的按三七划分,甲方七成(甲方负责的七层,同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销),乙方三成。该工程开工后,乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象,没人每次罚款500.00元,并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则,不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理,否则违章、违规造成的一切后果,必须罚款处理追究其法律责任。

  八、为了确保质量,乙方委派负责,必须进驻工地,连续3天不到现场,视为自愿退出合同,甲方按实做工程量的50%结算。

  九、本合同壹式叁份,甲乙双方各执一份,另公司留一份存档备查,双方签字生效。(本合同解释权由甲方)

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

架子工承包的合同2

  发包人:__________________项目部 以下简称:甲方

  承包人:__________________脚手架班组 以下简称:乙方

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法

  规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,协商一致,甲方决定将 工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工,为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守。

  第一条 工程名称:__________________

  第二条 承包范围:甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

  第三条 架子类型:________ 式钢管脚手架。

  第四条 承包方式:包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

  第四条 合同价款及结算方式:

  1、的全部工作内容按_____________________元/平方米(建筑面积)结算,此综合单价__________________ 含开具当地税务部门认可的发票费用。

  2、现场签证发生后,必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效,否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的,甲方有权在结算中视为无效。

  3、结算依据:包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单,且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章,否则无效,乙方自行承担相应后果。

  第五条 付款方式:

  1、按月乙方已完工程量付_____________%;

  2、工程完工付 ________%;

  3、甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付___________%(注:乙方领取该笔款项时,需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单);

  4、剩余___________%作为本工程的保修金,在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起 年)届满后 日内无息支付。 在付款时,乙方必须提供所有工人和乙方,签字捺印的人工工资发放证明,否则甲方有权拒付承包费。

  第六条 质量标准:本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注:必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

  第七条 工期:

  1、本工程于________ 年________ 月________ 日开工至________ 年________ 月 ________日完工,乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求,具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

  2、乙方应根据自己的承包范围,合理安排劳动力计划,严格执行进度计划,确保按时完工。

  第八条 安全施工:

  1、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工,施工现场应按JGJ________《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

  2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施,承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

  3、进场前,乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等,乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况,乙方应承担由此产生的一切责任。

  4、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系,由乙方承担相应的法律责任,与甲方无关,甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

  5、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作,否则后果自负,如甲方每发现一次,视为乙方违约,需向甲方承担每次 ________________元违约金并赔偿损失。

  6、架体经验收合格后甲方使用时,乙方应向甲方做好明确安全交底。

  7、在施工期间,乙方应在现场设置警戒线,并设专人看护。

  8、乙方应定期对架体进行检查及维护,如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为,应及时报甲方,甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

  第九条 甲方义务:

  1、甲方代表________________ ,联系电话:________________ ;监督电话:________________

  2、甲方负责工程施工的管理工作,对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

  3、向乙方进行施工质量、安全技术交底,并提供相关资料。

  4、按合同约定付款。

  第十条 乙方义务:

  1、乙方代表 ,联系电话:_________ ;联系地址:________ ;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址,一经送达即视为乙方收到。

  2、严格服从甲方统一管理。

  3、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工,在合同约定的工期内完工,确保工程质量一次验收合格符合甲方要求,并按标准和规范自检工程质量,接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

  4、按甲方要求的时间和方式,及时上报:

  ①、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;

  ②、施工材料、物件、机械设备需用量计划;

  ③、施工进度安排和用工计划报表;

  ④、甲方要求的其他资料。

  5、做好安全防护工作,并对施工人员进行安全及教育交底,确保施工安全,接受甲方管理,杜绝伤亡事故的发生。

  6、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施,机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定,确保施工现场文明、规范。

  7、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后 工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方,如延期报送结算资料或资料不全,由此产生的后果由乙方自行承担。

  第十一条 材料、机具供应:

  一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊),龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备,费用由乙方自行承担。

  二、甲方提供的材料,乙方必须合理并节约使用,不得出现浪费现象,如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款,乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。

  三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划,否则造成工期延误的,乙方承担相应的违约责任。

  第十二条 违约责任:

  1、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准,每延误________天,乙方承担违约金___________元,累计延误超过________ 天,除承担违约金外,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

  2、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

  3、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求,乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变),并承担由此产生的.一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕,甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复,由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除,乙方无条件接受。

  4、乙方施工应确保不发生安全事故,每发生一次,乙方需承担________元违约金。

  5、乙方必须做到文明施工,负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生,否则视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金。

  6、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为,视为乙方违约,并向甲方按 ________元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后,乙方未及时支付班组人员工资,导致严重后果的,乙方应承担民事责任和刑事责任。

  7、甲方未按照合同约定支付承包费,对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

  第十三条 其他:

  1、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验,乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求,应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求,并承担由此造成的一切费用和损失。

  2、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放,并承担其清理费用。

  3、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

  4、施工中不便计算工程量,以零工形式办理签证的,技工每工日___________元,普工每工日 ________元。

  5、本合同签订后3个工日内,乙方向甲方交纳 ________元履约保证金,保证金的退还方式:________________

  6、乙方不得向甲方管理人员贿赂,不得私自请甲方人员吃饭、送礼,一经发现,视为乙方违约,乙方需按贿赂金额的________ 倍向甲方支付违约金。

  7、若甲方管理人员向乙方索要贿赂,或以其它理由向乙方索取财物等,乙方可拨打监督电话举报,一经查实,甲方将给予乙方适当奖励。

  第十四条 争议的解决:

  本合同履行中发生争议的,双方友好协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。

  第十五条 合同效力:

  1、 合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。

  2、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效,其他印章加盖一律无效。

  甲 方:________________ 乙 方:________________

  项目经理: ________________工程承包人:________________

  电 话: ____________________份 证:________________

  ________年 ________月________ 日________ 年________月 ________日

架子工承包的合同3

  发包人:__________________(以下简称甲方)

  承包人:__________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商一致,就劳务分包事项达成以下协议:

  第一条:工程名称及合同工期

  (一)工程名称:帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。

  (二)合同工期:__________________

  第二条:工作内容

  外墙钢管架搭设,四层一挑。通道口防护棚搭设,临边防护搭设,中空部位内架搭设,挂安全网、竹跳板铺设(层层满铺),转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。所有拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。

  第三条:材料

  安全网(密网、阻燃)、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装(槽钢材料甲供)。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。

  第四条:工程固定价格费用包干范围

  1、按《江西省二零零四年工程定额》,建筑面积计算规则及(B/Y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积,按建筑面积(含地下室建筑面积)每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。

  2、建安税金由甲方自行交纳,但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票,材料进货金额与材料发票金额比例相同。

  3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。

  第五条:工程量计算方法

  工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

  第六条:合同价格的结算

  工程完工并通过验收合格后,乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方,甲方对其进行核实、确认。

  第七条:工程款支付

  施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付,主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%,余款待工程竣工验收合格后三个月付清。

  第八条:工程款支付

  工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位,避免劳资纠纷。

  第九条:工程款支付手续

  乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据,由现场管理人员签字确认,再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

  第十条:工程质量

  1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

  2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

  3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过,只要有任何工程各主体中任何一方提出异议,乙方都必须整改到位,直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误(需书面依据)所造成的质量不合格,整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格,则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担,并向甲方赔偿相关的损失。

  4、对本工程的质量标准,双方约定为合格。

  5、对本工程的质量奖罚双方约定如下:建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷,工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据),对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外,再进行处罚,每一质量缺陷处罚200-10000元。

  第十一条:安全施工

  (一)安全施工与检查:

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的.费用,由承包人全部承担。

  2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

  (二)安全防护

  1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。

  2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。

  (三)事故处理

  1、发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

  2、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  第十二条:其它

  1、含地下室所需用施工外架搭设、挂安全网(易燃)铺设竹跳板。

  2、乙方进场施工用的安全网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现使用变质材料。

  3、乙方不得擅自切割钢管,没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

  4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必须即时整理堆放整齐,否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

  5、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理,按项目部指定地点堆放整齐,否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

  6、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。

  7、本工程单价包括架子工工程中所需要用的一切设备及合同内所约定的材料及人工费等均由乙方自行负责。

  第十三条:合同的生效与终止

  本合同经双方签字盖章后生效。

  本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。

  第十四条:本合同壹式贰份,双方各执壹份。

  本合同未尽事宜双方友好协商解决。

  甲方(章):__________________

  ________年____月____日

  乙方(章):__________________

  ________年____月____日

架子工承包的合同4

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建筑工程劳务合作事项协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况及承包工作内容

  1.1. 工程名称:米氏国际家居世纪金街

  1.2. 工程概况:地下二层,地上三十层(剪力墙结构、筏板基础)

  1.3. 承包方式:本工程承包方式为劳务+材料(包含一切辅助材料、用具及劳保用品)

  1.4. 承包内容及范围:一切主体脚手架工程,凡所用钢管、槽钢、安全网的一切工程,包含着所有洞口防护、现场安全警示标志和宣传标识语的悬挂。

  第二条:合同价款

  2.1. 本合同承包单价:本工程承包单价按建筑面积包干,其单价为每平米建筑面积43.5元/m2(大写:每平米肆拾叁点伍元)。单价包括材料费、人工费、劳保费以及所发生的一切零工、辅材,不论任何部位、任何高度皆执行以上统一单价。

  2.2. 合同签订时,承包人向发包人缴纳肆万元合同履约保证金,合同履约完后十日内全额返还(不计利息)。

  2.3. 对合同价款内容的明确:本合同的价款涵盖了完成合同承包内容所需的全部人工费,材料费和辅料费,文明施工费、承包人进晋州市施工人员所需政府部门的手续、暂住证、特殊工种证件、培训费及各类保险费。(各种工具用具费用、劳动安全防护用品等)

  第三条:合同价款的结算和支付

  3.1. 以图纸按实际面积执行本合同单价进行计算。

  3.2. 合同价款的支付执行业主与发包方约定的工程款支付方法,按承包人相应阶段完成价款的70%支付,工程完工以后付至工作量85%。三个月后付至工程量的97%,剩余3%为质量保证金,待本工程交工后六十日内付清(无息)。

  3.3 承包人需的相应的劳务资质费用将有自己承担。

  第四条:安全生产、安全施工的处理

  4.1. 安全施工:发包人、承包人必须贯彻执行国家和行政主管部门颁

  布实施的安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

  4.2. 承包人承担一切安全事故的费用及经济损失。

  第五条:工程质量

  承包人必须服从发包人的指挥,严格按照方案施工。确保所完成工程的安全性。不对其他班组留任何安全隐患。

  第六条:文明施工

  承包人所堆放的材料必须按发包人所给制的现场平面布置图堆放,服从发包人的管理,加强科学管理、文明施工。

  第七条:承包人的`权利和义务

  7.1. 承包人对其确定劳动关系的作业人员必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60 周岁。

  7.2. 承包人需将其作业人员登记造册,(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码),到甲方项目部备案,领发工资时由甲方项目部监督执行。

  第八条:发包人的权利和义务

  8.1. 负责提供场地、道路、水电、具备施工条件的工程施工现场。

  8.2. 负责解决施工中存在或发生的技术问题。

  8.3. 负责本工程中各工种、工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容时,发包人应书面提出整改意见,监督承包人进行整改。

  8.4. 发包人有权对承包人的管理人员及工人进行更换,对违反操作规程进行经济处罚,直止责令退场。

  第九条:合同工期

  开工日期: 年 月 日(以发包人书面通知为准)

  完工日期: 年 月 日(以发包人安排计划为准)

  第十条:合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协调,协调不成可向有关部门申请调解,若调解不成可向阜宁县人民法院起诉。

  第十一条:合同生效与终止

  本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效,合同条款解释权属于发包人。

  本合同一式贰份,双方各执一份,合同附件以及进场后签订的各项规章制度都具有同样的法律效力。本合同签字盖章后有效,竣工结算款项结清后自然失效。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  法定代表人(签字):

  年 月 日   

  年 月 日

架子工承包的合同5

  兹有 浙江八达建设集团有限公司 (以下简称甲方)承建的 **市**区**堡外迁安置房一期11-18#楼工程 ,因工程建设的需要,甲方将本工程 脚手架搭、拆 分项工程,采取包工包料的形式发包给 李欠合 ,身份证号码: 3326211963060****3 (以下简称乙方)负责承包施工;双方在平等、互利、精诚合作的基础上共同协商,达成以下协议:

  一、工程名称: **市**区**堡外迁安置房一期11-18#楼工程

  二、工程地址: 永中街道新城村

  三、承包内容: 11-18#楼及地下室

  四、承包方式: 包工包料

  五、承包合同的工作内容、单位价格、工程量计算办法

  (一)、承包方式工作内容:

  承包单价内容包含了所有木工支模架及外脚手架钢管、扣件、脚手片、安全网、油漆、铁丝卸料平台、槽钢、钢丝绳、悬挑架槽钢层外架分色踢脚板等材料由乙方提供,另应提供所有进场材料检测报告和出厂合格证及安全资料的安全防护用品购买材料,其中内承重只提供木工支模架的钢管、扣件(不包含人工安装,由木工自行搭设),施工现场所有防护棚、防护通道、防护栏杆、现场临时活动房钢管加固、电梯井道安全防护、电梯间及楼层预留洞口防护、施工升降机垂直运输和安全通道、砼输送泵管加固、室内超过3.5米的装饰修内架等搭设与拆除。确保材料供应满足木工模使用要求和本承包外架施工的进度需要,负责所有的扣件维修和保养;保证所提供的脚手架钢管、扣件处在可使用状态。

  (二)、乙方脚手架搭设范围

  地下室周边的基坑安全防护,地下室上、下通道,地下室外墙防水脚手架,地下室剪力墙钢筋固定架子,地下室塔吊不能运输到的地方砖胎模施工时手推车跑道架子搭设,地下室积水井、排水沟周圈安全防护,所有商品砼泵管架加固搭设及浇砼前泵管加固和砼浇捣过程中加固架松动的`加固,工地所有安全防护棚及安全通道、升降机口的垂直运输架、塔吊护臂安装架子的搭设,地上部分所有外架搭设,安全网挂网,竹篱板铺设,安全防护标识警示牌的悬挂、电梯井道内标化工地要求采用硬防护,电梯门洞防护由甲方制作钢筋防护门,乙方负责安装,施工升降机垂直运输架子由乙方搭设,()通道木板由甲方安排木工铺设,悬挑槽钢底站全封闭"7"字板由甲方安排木工铺设,悬挑槽钢由甲方提供,由甲方安排钢筋工制作,乙方负责安装,所有后续固定钢筋割除由甲方负责;凡乙方搭设的所有架子均由乙方负责拆除。

  (三)单们价格及工程量计算

  单位价格按建筑面积计算,本工程总建筑面积67000㎡,单价:59元/㎡,总计:3953000元(总计大写:叁佰玖拾伍万叁仟元整)总结算以实际面积为准。

  六、合同约定工期

  本工程双方约定工期为19个月,即从地下底板浇筑完成后木工开始使用地下室顶板梁柱脚手架钢管,乙方按木工要求运到施工现场开始计算工期,由乙方原因造成工期拖延的,则甲方按每天向乙方罚款壹仟元,处罚金从当月工程款中扣除。

  七、约定付款方式

  每个月底结算当月完成的实际工程量,由项目部负责人签字支付,地下室主体结构完成后按30元/㎡结算,主体结构完成后地下室付至总金额的80%,上部主体结构每月完成后按30元/㎡结算,主体结构完成后地下室付至总金额的80%,上部主体结构每月完成部分按完成总金额的80%支付,外架拆除后支付累计支付至90%,余款10%待甩的架子拆除,所有钢管、材料全部退场工程竣工验收后二个月结清、付清, 乙方必须向甲方提供工资册,造册人员单必须真实,与三级教育必须相符,乙方工资必须发放在职工手中,如乙方没有造册后未经三级安全教育的工人工资,甲方有权暂不支付工资款(月完成量以木工内架拆面积除为准)。

  八、约定双方责任

  1、甲方责任:负责提供乙方住宿房间 间,提供现场仓库一间,负责提供架子搭设施工方案和安全技术交底,提供夜间施工照明负责脚手架的验收,审核乙方完成的实际工程量,负责做好班组之间的协调工作。

  2、乙方责任:乙方根据甲方施工进度准备足够的钢管、扣件、竹篱板、安全网、铁丝等材料,材料质量必须符合规范要求,除满足本施工进度要求外必须给木工模板安装足够的钢管、扣件,并保证扣件能够正常使用,对锈蚀扣件及时维修确保满足施工使用要求,安排足够施工人员,现场另安排一名专业人员现场指挥和联系,并负责对本班组的工人进行安全教育和现场安全管理,及时做好安全教育记录,并上报项目部存档,必须要教育到人,被教育人员签字真实完整,及时向甲方提供有效的特种作业人员上岗证书,钢管、扣件、安全网的检测报告和合格证书并提供材料购买,负责脚手架拆除后的钢管运输到地面堆放整齐,无条件的配合上级有关部门的安全检查。

  九、约定的质量要求和质量验收标准:所有的脚手架搭设必须按照市级标准化的标准要求施工,本工程确保市标化工地,并严格按照规范有关规定来操作,要确保脚手架的安全使用,凡验收达不到标准的乙方无条件返工至验收合格为准,否则甲方要求乙方退场,工程款按乙方完成工程量50%结算,并保留追究损失的权利。

  十、约定其它事项:

  1、本工程承包为一次性包干,今后不得以任何借口变更单价,如乙方出现终止合同现象,甲方则按乙方完成工程量的60%结算,其余40%作为下一个班组进场补偿费;

  2、进场施工人员必须遵守工地规章制度,双方签订"安全生产,文明施工"协议书;

  3、外来务工人员必须自觉办理暂住证、务工证、计划证明、甲方协助办理费用自负;

  4、施工过程中,由于乙方违反安全操作规程造成的安全事故均由乙方承担后果及相关责任;

  十二、补充条款

  1、乙方必须服从现场管理人员的指挥,如不听从指挥,否则不结工程款支付。

  2、乙方如有发生工伤事故时,费用由乙方自负。

  3、安全网必须符合国家验收规范标准的规定。

  十二、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份报甲方公司备案,合同自签订之日上进心生效,合同内容完成后款项结清后合同自行失效。

  甲方代表: 乙方代表:

  (签章) (签章)

  联系电话: 联系电话:

  订立时间: 年 月 日

架子工承包的合同6

  经甲乙双方共同协商,本着平等、互利甲方自愿的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下:

  一、工程概况

  工程名称:_____________________________

  工程地点:_____________________________

  二、承包范围及工程内容

  本工程的总建筑面积㎡,周边搭设钢管双排脚手架,每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口),安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设,保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时,按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工,每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道,搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷,以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除,统一堆放到现场指定的'位置。

  三、工程单价

  负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算,每平方米元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算,每平方以元(壹拾肆

  元整)包干价。

  四、付款方式

  付款方式根据甲方主合同为基准,乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的工程量,由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%,余下的20%拆除脚手架后一个月内付清,余下10%与竣工验收后两个月内付清。

  五、工程工期____

  乙方工期必须同甲方施工进度同步,无条件服从甲方安排,按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期,中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的,甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款),必要时清退出场。

  六、工程质量

  按照国家规范及现行标准进行施工,并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收,对进场的材料不合格的严禁使用,乙方搭设不规范必须返工,出现的返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的前提下,在项目部的按安排下从事作业,要做到每样材料用到实处,接受项目部的监督。安全文明施工,做到工完场清。

  七、工程安全责任

  乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥,并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底,不得乱施工,违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故,20000.00元以内的(包括20000.00)费用由乙方自行负责。20000.00元以上的按三七划分,甲方七成(甲方负责的七层,同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销),乙方三成。该工程开工后,乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象,没人每次罚款500.00元,并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则,不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理,否则违章、违规造成的一切后果,必须罚款处理追究其法律责任。

  八、为了确保质量,乙方委派负责,必须进驻工地,连续3天不到现场,视为自愿退出合同,甲方按实做工程量的50%结算。

  九、本合同壹式叁份,甲乙双方各执一份,另公司留一份存档备查,双方签字生效。(本合同解释权由甲方)

  甲方:_____________________________乙方:_____________________________

  ____________年__________月____________日

架子工承包的合同7

  甲方:_________

  乙方:_________

  经甲乙双方共同协商,本着平等、互利甲方自愿的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下:

  一、工程概况:

  工程名称:_________

  工程地点:_________

  二、承包范围及工程内容:

本工程的_________总建筑面积_________㎡,周边搭设钢管双排脚手架,每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口),安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设,保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时,按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工,每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道,搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷,以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除,统一堆放到现场指定的位置。

  三、工程单价:负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算,每平方米_________元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算,每平方以_________元(壹拾肆元整)包干价。

  四、付款方式:

付款方式根据甲方主合同为基准,乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的.工程量,由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%,余下的20%拆除脚手架后一个月内付清,余下10%与竣工验收后两个月内付清。

  五、工程工期:

乙方工期必须同甲方施工进度同步,无条件服从甲方安排,按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期,中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的,甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款),必要时清退出场。

  六、工程质量:

按照国家规范及现行标准进行施工,并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收,对进场的材料不合格的严禁使用,乙方搭设不规范必须返工,出现的返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的前提下,在项目部的按安排下从事作业,要做到每样材料用到实处,接受项目部的监督。安全文明施工,做到工完场清。

  七、工程安全责任:

乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥,并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底,不得乱施工,违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故,_________元以内的(包括_________)费用由乙方自行负责。_________元以上的按三七划分,甲方七成(甲方负责的七层,同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销),乙方三成。该工程开工后,乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象,没人每次罚款500.00元,并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则,不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理,否则违章、违规造成的一切后果,必须罚款处理追究其法律责任。

  八、为了确保质量,乙方委派负责,必须进驻工地,连续3天不到现场,视为自愿退出合同,甲方按实做工程量的50%结算。

  九、本合同壹式叁份,甲乙双方各执一份,另公司留一份存档备查,双方签字生效。(本合同解释权由甲方)

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

架子工承包的合同8

  发包方:___________________以下简称(甲方)

  承包方:____________________以下简称(乙方)

  根据生产需要,甲方把本工程的脚手架分项工程施工承包给乙方,为明确双方职责及义务,经双方协商,特签订以下协议,供双方执行。

  一、承包方式:包清工

  二、包价额:

  按±以上建筑面积计算:每平方米 元计算。

  四、工作内容:

  地下室施工架子,基坑安全围栏,设施场地围护,主体结构外悬挂脚手架,卸料平台吊装或落地平台安装,四口防护,墙体钢筋绑扎的脚手架,临时设施防护棚,脚手板铺设,安全网围护挂,翻,拆,架子连接件预埋,脚手架钢管油漆,场地内运输,塔吊和施工电梯的升拆配合,拆除后的脚手架材料集中按指定位置堆放整齐,做好落手清工作,并自备手提工具;施工过程中遵守甲方规章制度和质量、进度的要求,做好工种配合。

  五、质量要求:

  1、外脚手架分项工程达到北京市有关标准及市安监站标化验收合格标准。

  2、搭设不符合标准要求的必须返工重搭,费用由乙方自负,如跟不上施工需要,或延误时间,甲方处以乙方罚款每天 元,并另安排人员抢修。

  3、乙方应做好班组内的质量技术交底及质量管理工作,服从现场管理人员的统一指挥、质量监督和指挥。

  六、安全生产,文明施工要求:

  1、甲方根据本项目的施工方案和施工安全技术操作规程。向乙方进行安全交底,并负责落实做好督促工作,如乙方违章操作,擅自施工,发生伤亡事故其责任均由乙方负责。发生其它意外事故,医疗费在 元以内的由乙方负责,在元以外的'由甲方承担乙方,乙方承担乙方并承担至少 元费用。

  2、甲方对安全生产的各种防护措施经常进行督促检查、确保安全生产,乙方应建立安全保证体系并严格遵守国家及有关部门的各项规章制度,未经教育不得上岗施工,执行本项目部的各项规章制度并签定安全责任书,班前必须进行质量和安全的交底,并作好记录,对违反安全生产和文明施工的行为进行经济处罚。办理暂住证、就业证等费用由乙方负责。

  3、人员的配备应手续齐全,不得招收“三无”人员,上岗操作人员必须持有效上岗证件,高空作业必须系好安全带,正确使用个人防护用品,施工过程中乙方必须执行“三检”制度。甲方质量员,安全员负责承包范围内质量安全检查、验收、严格验收程序。

  4、乙方应做好施工现场的文明施工,料场堆放整齐,工完场清。并做好生活区的清洁卫生工作。

  5、乙方参加施工人员的家属及子女不安排住宿。如遇特殊情况必须项目部批准许可并由人做好家属安全教育工作,小孩更应有家属严加看管,发生意外一切由乙方负责。施工期间的住宿问题由乙方自理。

  6、乙方在施工中发生矛盾,应及时向现场负责人汇报。寻求商量解决,严禁聚众打架,如在施工现场发生打架事件,不论有无理每次罚款 元,如违反法律送公安机关处理。项目部不予承担任何费用。

  7、进场施工的所有人员,应到项目部办理好胸卡,工作时必须佩带。乙方承包人委派的班组长每天必须在现场,有事应请假。

  七、付款方法:

  乙方进场交保证金 元,作为工程质量、进度、安全、治安及文明施工的保证金。乙方进场后甲方支付生活费每人每月 元,其中现金每人每月元,乙方完成的工作量经仓库、安全员、质检员、工长、项目经理核实签字后,主体结构封顶退场前支付 %,在结构封顶后 月(______年年底)付清余款。

  八、其它:

  1、乙方如下列情况之一者甲方有权责令退场,终止合同,并没收保证金,按完成工程量80%结帐,其余20%作为后续班组的启动金。

  A、中途自动退场。

  B、不服从项目部管理,工种配合差。

  C、每次验收质量不能达到要求标准。

  D、严重违反治安管理条例。

  2、乙方参加的施工人员严禁在宿舍内用电或明火烧饭、电线私拉乱接,经查处没收器具。

  3、甲方提供的工具及机械设备乙方必须定期进行各种保养,属自然损坏由甲方负责修理,属人为造成损坏或遗失由乙方负责赔偿和修理。

  九、本合同一式二份,双方各执一份,双方签字后生效。款清后失效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

架子工承包的合同9

  发包人:项目部 以下简称:甲方

  承包人:XX脚手架班组 以下简称:乙方

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法

  规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,协商一致,甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工,为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守。

  第一条 工程名称:

  第二条 承包范围:甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

  第三条 架子类型:式钢管脚手架。

  第四条 承包方式:包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

  第五条 合同价款及结算方式:

  1的全部工作内容按 元/平方米(建筑面积)结算,此综合单价 含开具当地税务部门认可的发票费用。

  2、现场签证发生后,必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效,否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的,甲方有权在结算中视为无效。

  3、结算依据:包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单,且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章,否则无效,乙方自行承担相应后果。

  第六条 付款方式:1、按月乙方已完工程量付 %;2、工程完工付 %;3、

  甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付 %(注:乙方领取该笔款项时,需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单);4、剩余%作为本工程的`保修金,在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起 年)届满后 日内无息支付。在付款时,乙方必须提供所有工人和乙方,签字捺印的人工工资发放证明,否则甲方

  有权拒付承包费。

  第七条 质量标准:本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注:必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

  第八条 工期:

  一、本工程于X年X月X日开工至X年X月X日完工,乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求,具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

  二、乙方应根据自己的承包范围,合理安排劳动力计划,严格执行进度计划,确保按时完工。

  第九条 安全施工:

  一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工,施工现场应按JGJ59—20_《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

  二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施,承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

  三、进场前,乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等,乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况,乙方应承担由此产生的一切责任。

  四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系,由乙方承担相应的法律责任,与甲方无关,甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

  五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作,否则后果自负,如甲方每发现一次,视为乙方违约,需向甲方承担每次 元违约金并赔偿损失。

  六、架体经验收合格后甲方使用时,乙方应向甲方做好明确安全交底。

  七、在施工期间,乙方应在现场设置警戒线,并设专人看护。

  八、乙方应定期对架体进行检查及维护,如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为,应及时报甲方,甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

  第十条 甲方义务:

  一、甲方代表 ,联系电话: 监督电话:0553-2862888

  二、甲方负责工程施工的管理工作,对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

  三、向乙方进行施工质量、安全技术交底,并提供相关资料。

  四、按合同约定付款。

  第十一条 乙方义务:

  一、乙方代表 ,联系电话: ;联系地址: ;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址,一经送达即视为乙方收到。

  二、严格服从甲方统一管理。

  三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工,在合同约定的工期内完工,确保工程质量一次验收合格符合甲方要求,并按标准和规范自检工程质量,接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

  四、按甲方要求的时间和方式,及时上报:

  1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;

  2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;

  3、施工进度安排和用工计划报表;

  4、甲方要求的其他资料。

  五、做好安全防护工作,并对施工人员进行安全及教育交底,确保施工安全,接受甲方管理,杜绝伤亡事故的发生。

  六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施,机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定,确保施工现场文明、规范。

  七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方,如延期报送结算资料或资料不全,由此产生的后果由乙方自行承担。

  第十二条 材料、机具供应:

  一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊),龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备,费用由乙方自行承担。

  二、甲方提供的材料,乙方必须合理并节约使用,不得出现浪费现象,如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款,乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。

  三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划,否则造成工期延误的,乙方承担相应的违约责任。

  第十三条 违约责任:

  一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准,每延误 壹 天,乙方承担违约金 元,累计延误超过天,除承担违约金外,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

  二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

  三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求,乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变),并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕,甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复,由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除,乙方无条件接受。

  四、乙方施工应确保不发生安全事故,每发生一次,乙方需承担元违约金。

  五、乙方必须做到文明施工,负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生,否则视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金。

  六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为,视为乙方违约,并向甲方按元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后,乙方未及时支付班组人员工资,导致严重后果的,乙方应承担民事责任和刑事责任。

  七、甲方未按照合同约定支付承包费,对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

  第十四条 其他:

  一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验,乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求,应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求,并承担由此造成的一切费用和损失。

  二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放,并承担其清理费用。

  三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

  四、施工中不便计算工程量,以零工形式办理签证的,技工每工日 元,普工每工日 元。

  五、本合同签订后3个工日内,乙方向甲方交纳 元履约保证金,保证金的退还方式:

  六、乙方不得向甲方管理人员贿赂,不得私自请甲方人员吃饭、送礼,一经发现,视为乙方违约,乙方需按贿赂金额的 倍向甲方支付违约金。

  七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂,或以其它理由向乙方索取财物等,乙方可拨打监督电话举报,一经查实,甲方将给予乙方适当奖励。

  第十五条 争议的解决:

  本合同履行中发生争议的,双方友好协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。

  第十六条 合同效力:

  一、 合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。

  二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效,其他印章加盖一律无效。

  甲方: 乙方:

  项目经理:工程承包人:

  电话:身份证:

  XX年X月X日XX年X月X日

架子工承包的合同10

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》,遵循平等、自愿、公

  平和诚实信用原则 ,双方就本脚手架施工承包事项协商一致,订立本协议。

  工程概况

  工程名称:北辰区双街道张湾004、005号地块一期(二)标段工程

  工程地点:天津北辰区双街村京津快速路西侧北运河北岸河湾内

  结构形式:剪力墙结构

  质量、安全、工期履约保证金

  合同签订前,乙方应向甲方缴纳履约保证金万元,合同履行结束返还乙方(无息)。

  一、承包内容

  一)承包具体楼座: 本工程所有楼号及地下室等

  二)承包具体内容,共计16条。

  1、包括但不限于本工程《全套施工图纸》、《扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-20xx》、《建筑施工安全检查标准JGJ59-99 》内所需架子专业全部施工内容。

  2、悬挑用工字钢的安拆、各种形式的内外墙钢管脚手架的搭设、刷油漆、维修、保养、拆除、清理工作,并码放到指定位置;操作层铺四排跳脚手板,按规范要求张挂安全平网。

  3、各类安全通道、马道的搭设及拆除;

  4、 “四口、五临边”的安全防护搭设及拆除、刷油漆,所有预留洞口的防护;

  5、进出口防护棚、塔吊上料平台和外墙钢管油漆,装饰板油漆,钢梁油漆;

  6、挂牌、挂横幅、各种甲方要求的广告牌的安装、拆除;

  7、室内:楼梯栏杆安拆(包括油漆施工)、各类临边洞口栏杆安拆(包括油漆施工);电梯间内排脚手架的安拆;电梯间防护门、软、硬隔离的安装、拆除;

  8、龙门井架搭拆、人货电梯施工平台、防护架的.搭拆,包括安全防护、进出楼层平台、防护棚、等包含刷油漆等所有内容;塔吊防护、作业平台、休息平台的搭拆。

  9、木工棚、钢筋工棚、搅拌机棚、水泥库棚、宿舍防护棚及所有防砸棚的搭拆、刷油漆等各类需要搭设临时设施;

  10、楼层卸料平台的搭拆或安装,刷油漆;

  11、施工期间本工种所使用的全部材料卸车,如钢管、扣件,脚手板、安全网等;

  12、乙方在组织人员进场时,自带手用工具及劳动车;

  14、基坑、马道、地库基坑周边防护架的搭设;各楼座安全区域防护的搭设,塔吊四周的围护等包含刷油漆。脚手架的封闭维护和安全网日常维护工作。

  15、连墙架预埋、加固、拆除、割除,悬挑架(包括槽钢的保护盒,钢架拆除后将保护盒拆除)、卸料平台的预埋、加固、拆除、割除。

  16、所有临时设施的需要搭设的防护架包括刷油漆;

  17、施工现场文明施工需要搭设标语牌等标牌的龙骨架、防护架。文明施工所需的用工,保证现场达到文明施工要求。安全文明施工要求的、场地清理等工作内容。(不得要求项目部开设点工)

  16、以上全部内容已包含在综合单价中,乙方不得以任何理由要求调整价格及增开点工。本协议内容未尽之处,在施工过程中若出现,乙方不得因为协议没有包含而拒绝施工或要求另增费用。以上内容乙方拒绝施工,由甲方派出点工,均按双倍工资予以扣除。

  二、工程质量

  1、按天津市市级文明工地、《建筑施工安全检查标准JGJ59-99 》和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20xx要求验收,达到外墙优质脚手架的要求。施工时必须本着节约的原则,严禁随意浪费。

  2、乙方施工质量达不到优质工程和甲方要求的,乙方无偿进行修理,并承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。

  3、因乙方原因未能达到验收标准,从结算款中扣除2元/平米的违约金。

  4、乙方应当严格按照图纸和设计说明等设计文件以及相关施工技术规范和操作规程进行施工,按国家和天津市相关规定,配合甲方做好试件和材料的试验,确保工程质量。工程质量因乙方原因未能达到总承包合同专用条款约定的工程质量等级及国家和天津市标准、规范要求的,乙方承担全部违约责任。

  5根据甲方编制施工技术方案和施工技术措施、技术交底,做好班组及施工人员的教育并督促指导所属人员按按要求进行施工;配备和组织足够的专业工程技术人员(含质量员),检查和控制工程施工质量;控制施工所用的材料设备,使之符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准,如果甲方有确定的样板的,应按样板进行施工;隐蔽工程或达到双方约定的中间验收条件的工程,乙方组织所属技术人员对分项工程进行自检,自检合格后报甲方验收;甲方和监理在接到通知后24小时内到场验收,经甲方和监理单位检验合格签字确认后,乙方可进行隐蔽或继续施工。如未经自检的情况下报验,接受甲方罚款3000元的决定。

  6、施工过程中,全程接受质量监督部门、建设单位、监理单位以及甲方的检查监督,并为这些检查监督提供便利条件。甲方或建设单位、监理单位发现工程存在达不到标准

架子工承包的合同11

  兹有 (以下简称甲方)承建的 市 区 工程 ,因工程建设的需要,甲方将本工程脚手架搭、拆分项工程,采取包工包料的形式发包给李欠合,身份证号码: (以下简称乙方)负责承包施工;双方在平等、互利、精诚合作的基础上共同协商,达成以下协议:

  一、工程名称:

  二、工程地址:

  三、承包内容:

  四、承包方式:包工包料

  五、承包合同的工作内容、单位价格、工程量计算办法

  (一)、承包方式工作内容:

  承包单价内容包含了所有木工支模架及外脚手架钢管、扣件、脚手片、安全网、油漆、铁丝卸料平台、槽钢、钢丝绳、悬挑架槽钢层外架分色踢脚板等材料由乙方提供,另应提供所有进场材料检测报告和出厂合格证及安全资料的安全防护用品购买材料,其中内承重只提供木工支模架的钢管、扣件(不包含人工安装,由木工自行搭设),施工现场所有防护棚、防护通道、防护栏杆、现场临时活动房钢管加固、电梯井道安全防护、电梯间及楼层预留洞口防护、施工升降机垂直运输和安全通道、砼输送泵管加固、室内超过3.5米的装饰修内架等搭设与拆除。确保材料供应满足木工模使用要求和本承包外架施工的进度需要,负责所有的扣件维修和保养;保证所提供的脚手架钢管、扣件处在可使用状态。

  (二)、乙方脚手架搭设范围

  地下室周边的基坑安全防护,地下室上、下通道,地下室外墙防水脚手架,地下室剪力墙钢筋固定架子,地下室塔吊不能运输到的地方砖胎模施工时手推车跑道架子搭设,地下室积水井、排水沟周圈安全防护,所有商品砼泵管架加固搭设及浇砼前泵管加固和砼浇捣过程中加固架松动的加固,工地所有安全防护棚及安全通道、升降机口的垂直运输架、塔吊护臂安装架子的搭设,地上部分所有外架搭设,安全网挂网,竹篱板铺设,安全防护标识警示牌的悬挂、电梯井道内标化工地要求采用硬防护,电梯门洞防护由甲方制作钢筋防护门,乙方负责安装,施工升降机垂直运输架子由乙方搭设,通道木板由甲方安排木工铺设,悬挑槽钢底站全封闭"7"字板由甲方安排木工铺设,悬挑槽钢由甲方提供,由甲方安排钢筋工制作,乙方负责安装,所有后续固定钢筋割除由甲方负责;凡乙方搭设的.所有架子均由乙方负责拆除。

  (三)单们价格及工程量计算

  单位价格按建筑面积计算,本工程总建筑面积67000㎡,单价:59元㎡,总计:3953000元(总计大写:叁佰玖拾伍万叁仟元整)总结算以实际面积为准。

  六、合同约定工期

  本工程双方约定工期为 个月,即从地下底板浇筑完成后木工开始使用地下室顶板梁柱脚手架钢管,乙方按木工要求运到施工现场开始计算工期,由乙方原因造成工期拖延的,则甲方按每天向乙方罚款壹仟元,处罚金从当月工程款中扣除。

  七、约定付款方式

  每个月底结算当月完成的实际工程量,由项目部负责人签字支付,地下室主体结构完成后按30元㎡结算,主体结构完成后地下室付至总金额的80%,上部主体结构每月完成后按30元㎡结算,主体结构完成后地下室付至总金额的80%,上部主体结构每月完成部分按完成总金额的80%支付,外架拆除后支付累计支付至90%,余款 %待甩的架子拆除,所有钢管、材料全部退场工程竣工验收后二个月结清、付清,乙方必须向甲方提供工资册,造册人员单必须真实,与三级教育必须相符,乙方工资必须发放在职工手中,如乙方没有造册后未经三级安全教育的工人工资,甲方有权暂不支付工资款(月完成量以木工内架拆面积除为准)。

  八、约定双方责任

  1、甲方责任:负责提供乙方住宿房间 间,提供现场仓库一间,负责提供架子搭设施工方案和安全技术交底,提供夜间施工照明负责脚手架的验收,审核乙方完成的实际工程量,负责做好班组之间的协调工作。

  2、乙方责任:乙方根据甲方施工进度准备足够的钢管、扣件、竹篱板、安全网、铁丝等材料,材料质量必须符合规范要求,除满足本施工进度要求外必须给木工模板安装足够的钢管、扣件,并保证扣件能够正常使用,对锈蚀扣件及时维修确保满足施工使用要求,安排足够施工人员,现场另安排一名专业人员现场指挥和联系,并负责对本班组的工人进行安全教育和现场安全管理,及时做好安全教育记录,并上报项目部存档,必须要教育到人,被教育人员签字真实完整,及时向甲方提供有效的特种作业人员上岗证书,钢管、扣件、安全网的检测报告和合格证书并提供材料购买,负责脚手架拆除后的钢管运输到地面堆放整齐,无条件的配合上级有关部门的安全检查。

  九、约定的质量要求和质量验收标准:

  所有的脚手架搭设必须按照市级标准化的标准要求施工,本工程确保市标化工地,并严格按照规范有关规定来操作,要确保脚手架的安全使用,凡验收达不到标准的乙方无条件返工至验收合格为准,否则甲方要求乙方退场,工程款按乙方完成工程量50%结算,并保留追究损失的权利。

  十、约定其它事项:

  1、本工程承包为一次性包干,今后不得以任何借口变更单价,如乙方出现终止合同现象,甲方则按乙方完成工程量的60%结算,其余40%作为下一个班组进场补偿费;

  2、进场施工人员必须遵守工地规章制度,双方签订"安全生产,文明施工"协议书;

  3、外来务工人员必须自觉办理暂住证、务工证、计划证明、甲方协助办理费用自负;

  4、施工过程中,由于乙方违反安全操作规程造成的安全事故均由乙方承担后果及相关责任;

  十二、补充条款

  1、乙方必须服从现场管理人员的指挥,如不听从指挥,否则不结工程款支付。

  2、乙方如有发生工伤事故时,费用由乙方自负。

  3、安全网必须符合国家验收规范标准的规定。

  十二、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份报甲方公司备案,合同自签订之日上进心生效,合同内容完成后款项结清后合同自行失效。

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________ 地址:___________________________

  电话:_______________________ 电话:___________________________

  传真:_______________________ 传真:___________________________

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

架子工承包的合同12

  甲方:_______________________

  乙方:_______________________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。

  一、工程概况

  1.工程名称及规模:

  2.工程地点:富阳_________路_________号。

  3.工程范围:土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)

  4.工程承包性质:包工包料。

  二、工程质量、施工进度

  1.工程质量:严格按照国家建筑施工规范进行实施,确保工程质量合格,因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。

  2.工期进度:核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。

  3.乙方必须认真做好安全文明施工,严格按照安全操作规程作业,订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。

  4.乙方必须严格按标准化作业,各上岗人员及管理人员必须持上岗证。

  三、工程款支付原则

  1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。

  2.工程款支付:

  1)土建材料进场、施工人员到位后,支付总价的_____%。

  2)钢架结构结顶后,支付总价的_____%。

  3)竣工验收合格后,支付总价的_____%;根据计划工期,延误____天暂扣进度款_____%,延误_____天,暂扣_____%,以此类推。

  4)总价的_____%做为保证金。

  四、其他事项

  1.在施工中如质量经常出现问题或返工,特别是主体工程质量严格不合格,管理无程序可视为无施工能力,作为违约责任。甲方有权终止合同,另选施工单位。

  2.工程进度:工期进度完不成,视为违约,负违约责任。

  五、补充条款 ________________________

  六、合同生效

  1.本合同自双方签字盖章后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。

  2.本合同一式贰份,双方各执壹份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  实用专业工程承包合同3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称: 江苏省防汛防旱抢险中心防汛物资仓库安全维修工程

  2、工程地点:防汛防旱抢险中心内

  二、工期:

  1、开竣工日期:20__年8月29日 -20__年10月27日(具体以开工报告为准)

  2、合同总工期为 60工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

  四、质量标准采用下列:

  符合国家质量验收标准;

  五、合同价款

  本合同工程价款结算采用下列 种方式:

  1、采用固定单价方式,固定单价为元/平方米(工作量按实结算)

  六、付款方式

  1、工程款按 审计结束后付至审定价的90%,留置10%质保金一年后付清。

  七、材料、设备供应:

  八、质量及验收

  1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保;

  2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。

  3、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。

  5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

  6、甲方应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。

  7、竣工后,乙方应书面通知甲方验收,乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式 份。

  8、其他约定 : 按图纸说明施工,达到甲方的要求,禁止随地洒落、倾倒。

  九、施工组织与工期

  1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。

  2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的 %支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。

  4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决

  十、安全及文明施工与管理

  1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

  2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

  3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

  4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。

  5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。

  6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

  7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方

  有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

  十一、甲方责任

  1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。

  2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

  4、履行其它本协议约定的义务以及负责

  十二、乙方责任

  1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。

  2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。

  3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。

  4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。

  5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修, 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。

  6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。 十三、违约责任

  1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

  2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的 承担违约金,或每天按 1000元向甲方支付违约金。

  3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

  十四、附则

  1、本协议经双方签章 后生效。

  2、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

  3、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

  4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

架子工承包的合同13

  甲方:公司

  乙方:架子工承包班组长

  经甲乙双方协商,甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方,为了进一步加强管理,明确双方的责任,保质保量按期完成本工程的施工任务,特签订此合同,望共同遵守执行。

  一、甲方的权利和义务

  1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。

  2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场,并为乙方提供必备的施工条件。

  3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收,发现问题应及时处理。

  4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理,由此造成的全部经济损失乙方承担。

  二、乙方的权利和义务

  1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排,不得擅自停工、施工、我行我素。

  2、乙方承包工程内容:所有相关配套工程及全部工序。

  1、基础脚手架搭拆。

  2、所有搭设(内、外、吊、跑道、满堂脚手)脚手架安拆、返跳板、“四口”过道到临边等所有防护拦等。

  3、根据工地需要搭好上料口,各工种所用跳板等均有架子工负责。

  4、架子工拆除后的铁丝、钢管堆放到指定地点。

  5、按工地需要绑扎各道工序的`脚手架。

  6、工地发现安全隐患应及时整改。

  7、外墙挂安全网。

  8、安全网的搭拆、龙门架安拆、各种标语及安全门的搭设。

  9、质量、安全、文明施工、工期、劳动纪律等各项指标,达到内控标准。

  3、施工中的劳力安排:为保证施工能够顺利进行、保证工期、保证质量,必须安排足够的力工、技工等人员。

  4、乙方在施工中必须作到工完场清,拆除的脚手架及跳板、三角架等物品必须按甲方指定位置归好垛,不准随便乱扔杆、木、铁线等。

  5、乙方在施工过程中必须对周转材料进行保护,不准任意折断、摔断等。发现有质量不好的材料可以不使用。

  6、乙方对所签订的工期、工程质量及各种安排必须保证完成和实施,如有违约甲方有权对其班组进行处罚,情节严重的追究其责任。

  7、乙方对施工现场的所有工具、设备不得损坏,若发现双倍罚款并追究责任,特别是机械设备不得随意使用,若使用必须经过甲方有关人员批准后方可使用。

  8、乙方对施工现场的所有建筑材料、物品不准偷窃,若发现双倍罚款并追究责任。

  9、在施工中所有施工人员必须经过技术交底、安全交底、安全教育方可上岗。

  10、乙方不得以工地木料作为燃料,如发生按实际价格双倍罚款。

  11、现场人员严禁酗酒、打架斗殴、随地大小便等违法乱纪的现象发生,若发生每次每人罚款1000元,情况严重的交有关部门处理。

  12、因风、雨、停电及不可抗力所造成的停工乙方自己负责。

  13、施工前乙方应与甲方签订安全生产合同书,方可进行施工,施工人员若发现安全隐患应及时向甲方有关人员报告,并立即整改。

  14、乙方所有的施工人员都必须认真执行甲方的各项规章制度,对于甲方所开展的各项活动必须积极参加。

  15、架子工的所有安全防护品均由乙方负责。

  16、在本合同规定的工作范围内,乙方应按章操作、文明施工,乙方人员若发生安全和人身事故,由责任方承担所有费用。

  三、工期:20xx年月日至20xx年月日。

  四、质量标准:各分部分项工程均达到合格标准。

  五、承包价格:按建筑面积每平方米8元计算。

  六、承包形式:包工不包料,消耗材料不准超定额含量。

  七、结算方式:甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方,其余的20%工程竣工验收后一次付清。

  八、违约责任:本合同履行过程中如有单方违约,由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金。

  九、合同履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,不愿协商或协商不成的,可向当地人民法院起诉。

  十、合同条款如需补充,双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款,与本合同具有同等法律效力。

  十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执壹份,双方签字之日起生效。

  甲方:公司乙方:架子工代表

  工地代表:工地代表:

  20xx年月日

架子工承包的合同14

  甲方:___________________________

  合同编号:___________________

  法定代表人:_____________________

  签订地址:___________________

  乙方:___________________________

  签订日期:______年____月___日

  法定代表人:_____________________

  为明确双方法律关系,甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,就办公大楼布线工程承包事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。

  第一条 工程范围

  1.综合布线系统:按所附清单(略)提供设备及材料,并完成____个信息点(其中数据点____个,语音点____个)的安装、调试;工程完工后提供所有信息点的测试数据报告。

  2.网络系统:按所附清单(略)提供设备及材料,并负责所有交换机的安装、调试。

  3.所有工程施工按照“____办公大楼综合布线方案”(以下简称“方案”执行。

  第二条 工程承包方式

  工程承包方式采取包工包料方式。

  第三条 工程总造价

  1.工程总造价为:人民币_____元整(大写:____)。

  2.合同价款的调整:当工程项目内容、范围发生变更,涉及材料设备数量发生变更时,合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定

  第四条 付款方式

  1.工程验收合格后,甲方应在____日内将合同金额的____%,即____元人民币_____元整(大写:____)一次性支付给乙方。

  2.工程质保金为合同金额的____%,即人民币_____元整(大写:____);工程质保金在工程验收合格之日起满一年后支付给乙方。

  3.工程款项均以银行转帐的方式支付。

  第五条 工程工期

  1.合同生效之日起____日内,乙方项目经理进场确定具体的`施工图纸及施工方案(由乙方负责制作),并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字(盖章)确认后方可实施。

  2.工程开工日期为:____年_____月_____日。

  3.若确需对“设计方案”做改动,由双方项目负责人确认后方可实施。

  4.如因甲方原因使工程未能按时进行,乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请,经甲方核实并签字(盖章)确认后乙方可将工期顺延。

  5.甲方因故停止施工时,应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期,可恢复施工时同样以书面形式通知乙方,工期相应顺延;如无法确定再开工日期时,甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。

  6.乙方应在_____年_____月_____日前完成工程的实施,并向甲方提交工程竣工报告。

  第六条 工程验收

  1.乙方竣工后____日内,向甲方提出书面验收申请并提供完整的竣工资料(工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等)和工程竣工图纸____套。

  2.甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起____天内审计完毕,并组织有关人员进行验收,逾期不验收则视为验收合格。

  3.验收通过后由乙方出具验收报告,甲乙双方项目负责人在验收报告上签字(盖章)。

  第七条 甲方义务

  1.按合同要求按时、足额支付工程款。

  2.协调有关部门给乙方提供材料存放场所。

  3.协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的水、电。

  4.在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系,以保证工程的顺利实施。

  5.工程验收合格后,系统的保护由甲方负责,所有人为不当操作造成的损失由甲方承担。

  6.甲方指派____协助乙方在该项目施工过程中的工作,负责工程施工过程中掩埋工程的验收,设备材料的清点验收,工程签证单等单据,凭证的签字确认,当____不在时由____代签。

  第八条 乙方义务

  1.合同生效后,____日内进场确定施工方案。

  2.工程涉及的材料、设备保证提供原厂优质产品。

  3.按质按量按期完成施工内容。

  4.在施工期间,必须遵守工地的安全文明施工规程,并听从甲方现场主管人员的合理性安排,若因违反上述规定而造成的经济损失及后果,将由乙方自行承担。

  5.整个布线系统工程提供____年保用期,工程涉及的设备的保修期详见《附件》(略)中的“售后”说明,但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内。

  6.响应服务时间在____小时以内,需现场解决的故障保证在____小时内到现场解决问题(法定休息日除外)。

  7.编写工程竣工、验收及管理文档,提供实际的网线布线图和每一个信息点,语音点的FULKE书面测试报告。

  第九条 违约责任

  1.如乙方不能在合同规定时间内完工,每延期误一天乙方应按合同总价的千分之____向甲方偿付违约金。

  2.如甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天甲方应按应付金额的千分之____向乙方偿付滞纳金。

  3.如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误,工期顺延。

  4.甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密,若未经对方同意,擅自泄漏合同有关内容给第三方,应承担因此造成的对方的损失。

  5.如因某方违反本合同造成对方损失,按《中华人民共和国民法典》的有关条款进行处理。

  第十条 补充与变更

  本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

  第十一条 不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十二条 争议的解决

  本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

  本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十三条 生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。

  本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。

  甲方(盖章):____________________

  乙方(盖章):____________________

  授权代理人:(签字)______________

  授权代理人:(签字)______________

  住址:____________________________

  住址:____________________________

  邮政编码:________________________

  邮政编码:________________________

  联系电话:________________________

  联系电话:________________________

  传真:____________________________

  传真:____________________________

  日期:____________________________

  日期:____________________________

  电子信箱:________________________

  电子信箱:________________________

  开户银行:________________________

  开户银行:________________________

  账号:____________________________

  账号:____________________________

架子工承包的合同15

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国劳动法》、《合同法》及有关规定,结合本工程实际情况,乙方自愿承包与本工程施工有关的钢管脚手架搭拆和钢管提供任务,为明确双方各自的义务和责任,经协商一致达成以下协议条款共同遵守。

  一、工程任务地点:上饶和丰铜业厂区内

  二、承包方式:以包工包料的方式承包

  三、承包内容:包括综合车间扩建厂房内、外墙砌筑粉刷脚手架、综合楼的外粉刷脚手架搭拆和室内支模架、梁柱加固钢管的提供,临边维护、操作棚、上料平台等的搭拆,按要求铺毛竹片。

  四、任务承包单价及结算方式:

  1. 综合楼外钢管脚手架搭拆按建筑面积以 元/平方米单价结算。

  2. 综合车间扩建厂房内外钢管脚手架按建筑面积以 元/平方米单价结算。

  3. 以上单价均包括脚手架搭拆和支模架、梁柱加固钢管扣件的提供,以及毛竹片费用。

  4. 现场临时用杂工大工按 元/天结算,小工按 元/天单价结算。

  五、工程款(进度款)支付方式:

  1. 甲方按照乙方当月形象施工进度,支付给乙方每月完成工程量的 %进度款给乙方。

  2. 工程全部施工完毕并通过验收合格,甲方支付至乙方总承包任务款的' %给乙方;余款 %在 月后一次性付清。

  六、双方的责任与义务:

  1.甲方负责施工安全和质量技术交底与工程质量控制及验收。

  2. 甲方负责提供安全帽,使用期间由乙方负责保管并以坏换新。

  3. 乙方人员必须爱护现场设施、遵守厂区及项目部现场管理制度规定,文明施工,服从现场管理人员安排和指挥。

  4. 乙方进场施工人员必须注重个人安全保护意识,不得野蛮和违规操作,一切因乙方人员自

  身原因所造成安全事故和经济损失全部由乙方自己负责,甲方不承担任何责任。

  5. 乙方要根据甲方的施工进度计划要求,合理组织和配备人员,不得因人员不足而耽误甲方总体施工部署。

  6. 综合车间外脚手架按现场要求满铺毛竹片三层,内架满铺一层。综合楼外架满铺毛竹片一层。

  七、其他:

  1. 未尽事宜施工中如有发生由双方协商妥善解决。

  2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字之日生效至工程完工付清全部工程款后自行失效。

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  签订时间: 年 月 日

《架子工承包的合同15篇(必备).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【架子工承包的合同】相关文章:

架子工承包的合同02-05

架子工承包的合同05-27

架子工程承包合同03-21

架子工承包合同03-12

架子工工程承包合同01-08

架子工单项承包合同03-03

架子工劳务承包合同03-06

工地架子工程承包合同03-29

架子工班组承包合同05-19

工程架子工承包合同12-29

架子工承包的合同15篇(必备)

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的架子工承包的合同,欢迎阅读与收藏。

架子工承包的合同15篇(必备)

架子工承包的合同1

  甲方 身份证号码

  乙方 身份证号码

  经甲乙双方共同协商,本着平等、互利甲方自愿 的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下:

  一、 工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  二、 承包范围及工程内容:本工程的 总建筑面积 ㎡,周边搭设钢管双排脚手架,每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口),安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设,保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时,按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工,每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道,搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷,以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除,统一堆放到现场指定的位置。

  三、工程单价:负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算,每平方米 元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算,每平方以 元(壹拾肆元整)包干价。

  四、付款方式:付款方式根据甲方主合同为基准,乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的工程量,由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%,余下的20%拆除脚手架后一个月内付清,余下10%与竣工验收后两个月内付清。

  五、工程工期:乙方工期必须同甲方施工进度同步,无条件服从甲方安排,按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期,中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的,甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款),必要时清退出场。

  六、工程质量:按照国家规范及现行标准进行施工,并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收,对进场的材料不合格的严禁使用,乙方搭设不规范必须返工,出现的`返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的前提下,在项目部的按安排下从事作业,要做到每样材料用到实处,接受项目部的监督。安全文明施工,做到工完场清。

  七、工程安全责任:乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥,并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底,不得乱施工,违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故,20xx0.00元以内的(包括20xx0.00)费用由乙方自行负责。20xx0.00元以上的按三七划分,甲方七成(甲方负责的七层,同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销),乙方三成。该工程开工后,乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象,没人每次罚款500.00元,并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则,不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理,否则违章、违规造成的一切后果,必须罚款处理追究其法律责任。

  八、为了确保质量,乙方委派负责,必须进驻工地,连续3天不到现场,视为自愿退出合同,甲方按实做工程量的50%结算。

  九、本合同壹式叁份,甲乙双方各执一份,另公司留一份存档备查,双方签字生效。(本合同解释权由甲方)

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

架子工承包的合同2

  发包人:__________________项目部 以下简称:甲方

  承包人:__________________脚手架班组 以下简称:乙方

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法

  规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,协商一致,甲方决定将 工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工,为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守。

  第一条 工程名称:__________________

  第二条 承包范围:甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

  第三条 架子类型:________ 式钢管脚手架。

  第四条 承包方式:包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

  第四条 合同价款及结算方式:

  1、的全部工作内容按_____________________元/平方米(建筑面积)结算,此综合单价__________________ 含开具当地税务部门认可的发票费用。

  2、现场签证发生后,必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效,否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的,甲方有权在结算中视为无效。

  3、结算依据:包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单,且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章,否则无效,乙方自行承担相应后果。

  第五条 付款方式:

  1、按月乙方已完工程量付_____________%;

  2、工程完工付 ________%;

  3、甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付___________%(注:乙方领取该笔款项时,需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单);

  4、剩余___________%作为本工程的保修金,在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起 年)届满后 日内无息支付。 在付款时,乙方必须提供所有工人和乙方,签字捺印的人工工资发放证明,否则甲方有权拒付承包费。

  第六条 质量标准:本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注:必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

  第七条 工期:

  1、本工程于________ 年________ 月________ 日开工至________ 年________ 月 ________日完工,乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求,具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

  2、乙方应根据自己的承包范围,合理安排劳动力计划,严格执行进度计划,确保按时完工。

  第八条 安全施工:

  1、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工,施工现场应按JGJ________《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

  2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施,承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

  3、进场前,乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等,乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况,乙方应承担由此产生的一切责任。

  4、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系,由乙方承担相应的法律责任,与甲方无关,甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

  5、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作,否则后果自负,如甲方每发现一次,视为乙方违约,需向甲方承担每次 ________________元违约金并赔偿损失。

  6、架体经验收合格后甲方使用时,乙方应向甲方做好明确安全交底。

  7、在施工期间,乙方应在现场设置警戒线,并设专人看护。

  8、乙方应定期对架体进行检查及维护,如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为,应及时报甲方,甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

  第九条 甲方义务:

  1、甲方代表________________ ,联系电话:________________ ;监督电话:________________

  2、甲方负责工程施工的管理工作,对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

  3、向乙方进行施工质量、安全技术交底,并提供相关资料。

  4、按合同约定付款。

  第十条 乙方义务:

  1、乙方代表 ,联系电话:_________ ;联系地址:________ ;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址,一经送达即视为乙方收到。

  2、严格服从甲方统一管理。

  3、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工,在合同约定的工期内完工,确保工程质量一次验收合格符合甲方要求,并按标准和规范自检工程质量,接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

  4、按甲方要求的时间和方式,及时上报:

  ①、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;

  ②、施工材料、物件、机械设备需用量计划;

  ③、施工进度安排和用工计划报表;

  ④、甲方要求的其他资料。

  5、做好安全防护工作,并对施工人员进行安全及教育交底,确保施工安全,接受甲方管理,杜绝伤亡事故的发生。

  6、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施,机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定,确保施工现场文明、规范。

  7、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后 工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方,如延期报送结算资料或资料不全,由此产生的后果由乙方自行承担。

  第十一条 材料、机具供应:

  一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊),龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备,费用由乙方自行承担。

  二、甲方提供的材料,乙方必须合理并节约使用,不得出现浪费现象,如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款,乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。

  三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划,否则造成工期延误的,乙方承担相应的违约责任。

  第十二条 违约责任:

  1、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准,每延误________天,乙方承担违约金___________元,累计延误超过________ 天,除承担违约金外,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

  2、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

  3、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求,乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变),并承担由此产生的.一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕,甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复,由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除,乙方无条件接受。

  4、乙方施工应确保不发生安全事故,每发生一次,乙方需承担________元违约金。

  5、乙方必须做到文明施工,负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生,否则视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金。

  6、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为,视为乙方违约,并向甲方按 ________元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后,乙方未及时支付班组人员工资,导致严重后果的,乙方应承担民事责任和刑事责任。

  7、甲方未按照合同约定支付承包费,对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

  第十三条 其他:

  1、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验,乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求,应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求,并承担由此造成的一切费用和损失。

  2、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放,并承担其清理费用。

  3、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

  4、施工中不便计算工程量,以零工形式办理签证的,技工每工日___________元,普工每工日 ________元。

  5、本合同签订后3个工日内,乙方向甲方交纳 ________元履约保证金,保证金的退还方式:________________

  6、乙方不得向甲方管理人员贿赂,不得私自请甲方人员吃饭、送礼,一经发现,视为乙方违约,乙方需按贿赂金额的________ 倍向甲方支付违约金。

  7、若甲方管理人员向乙方索要贿赂,或以其它理由向乙方索取财物等,乙方可拨打监督电话举报,一经查实,甲方将给予乙方适当奖励。

  第十四条 争议的解决:

  本合同履行中发生争议的,双方友好协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。

  第十五条 合同效力:

  1、 合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。

  2、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效,其他印章加盖一律无效。

  甲 方:________________ 乙 方:________________

  项目经理: ________________工程承包人:________________

  电 话: ____________________份 证:________________

  ________年 ________月________ 日________ 年________月 ________日

架子工承包的合同3

  发包人:__________________(以下简称甲方)

  承包人:__________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商一致,就劳务分包事项达成以下协议:

  第一条:工程名称及合同工期

  (一)工程名称:帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。

  (二)合同工期:__________________

  第二条:工作内容

  外墙钢管架搭设,四层一挑。通道口防护棚搭设,临边防护搭设,中空部位内架搭设,挂安全网、竹跳板铺设(层层满铺),转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。所有拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。

  第三条:材料

  安全网(密网、阻燃)、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装(槽钢材料甲供)。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。

  第四条:工程固定价格费用包干范围

  1、按《江西省二零零四年工程定额》,建筑面积计算规则及(B/Y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积,按建筑面积(含地下室建筑面积)每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。

  2、建安税金由甲方自行交纳,但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票,材料进货金额与材料发票金额比例相同。

  3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。

  第五条:工程量计算方法

  工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

  第六条:合同价格的结算

  工程完工并通过验收合格后,乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方,甲方对其进行核实、确认。

  第七条:工程款支付

  施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付,主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%,余款待工程竣工验收合格后三个月付清。

  第八条:工程款支付

  工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位,避免劳资纠纷。

  第九条:工程款支付手续

  乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据,由现场管理人员签字确认,再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

  第十条:工程质量

  1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

  2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

  3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过,只要有任何工程各主体中任何一方提出异议,乙方都必须整改到位,直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误(需书面依据)所造成的质量不合格,整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格,则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担,并向甲方赔偿相关的损失。

  4、对本工程的质量标准,双方约定为合格。

  5、对本工程的质量奖罚双方约定如下:建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷,工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据),对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外,再进行处罚,每一质量缺陷处罚200-10000元。

  第十一条:安全施工

  (一)安全施工与检查:

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的.费用,由承包人全部承担。

  2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

  (二)安全防护

  1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。

  2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。

  (三)事故处理

  1、发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

  2、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  第十二条:其它

  1、含地下室所需用施工外架搭设、挂安全网(易燃)铺设竹跳板。

  2、乙方进场施工用的安全网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现使用变质材料。

  3、乙方不得擅自切割钢管,没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

  4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必须即时整理堆放整齐,否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

  5、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理,按项目部指定地点堆放整齐,否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

  6、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。

  7、本工程单价包括架子工工程中所需要用的一切设备及合同内所约定的材料及人工费等均由乙方自行负责。

  第十三条:合同的生效与终止

  本合同经双方签字盖章后生效。

  本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。

  第十四条:本合同壹式贰份,双方各执壹份。

  本合同未尽事宜双方友好协商解决。

  甲方(章):__________________

  ________年____月____日

  乙方(章):__________________

  ________年____月____日

架子工承包的合同4

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建筑工程劳务合作事项协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况及承包工作内容

  1.1. 工程名称:米氏国际家居世纪金街

  1.2. 工程概况:地下二层,地上三十层(剪力墙结构、筏板基础)

  1.3. 承包方式:本工程承包方式为劳务+材料(包含一切辅助材料、用具及劳保用品)

  1.4. 承包内容及范围:一切主体脚手架工程,凡所用钢管、槽钢、安全网的一切工程,包含着所有洞口防护、现场安全警示标志和宣传标识语的悬挂。

  第二条:合同价款

  2.1. 本合同承包单价:本工程承包单价按建筑面积包干,其单价为每平米建筑面积43.5元/m2(大写:每平米肆拾叁点伍元)。单价包括材料费、人工费、劳保费以及所发生的一切零工、辅材,不论任何部位、任何高度皆执行以上统一单价。

  2.2. 合同签订时,承包人向发包人缴纳肆万元合同履约保证金,合同履约完后十日内全额返还(不计利息)。

  2.3. 对合同价款内容的明确:本合同的价款涵盖了完成合同承包内容所需的全部人工费,材料费和辅料费,文明施工费、承包人进晋州市施工人员所需政府部门的手续、暂住证、特殊工种证件、培训费及各类保险费。(各种工具用具费用、劳动安全防护用品等)

  第三条:合同价款的结算和支付

  3.1. 以图纸按实际面积执行本合同单价进行计算。

  3.2. 合同价款的支付执行业主与发包方约定的工程款支付方法,按承包人相应阶段完成价款的70%支付,工程完工以后付至工作量85%。三个月后付至工程量的97%,剩余3%为质量保证金,待本工程交工后六十日内付清(无息)。

  3.3 承包人需的相应的劳务资质费用将有自己承担。

  第四条:安全生产、安全施工的处理

  4.1. 安全施工:发包人、承包人必须贯彻执行国家和行政主管部门颁

  布实施的安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

  4.2. 承包人承担一切安全事故的费用及经济损失。

  第五条:工程质量

  承包人必须服从发包人的指挥,严格按照方案施工。确保所完成工程的安全性。不对其他班组留任何安全隐患。

  第六条:文明施工

  承包人所堆放的材料必须按发包人所给制的现场平面布置图堆放,服从发包人的管理,加强科学管理、文明施工。

  第七条:承包人的`权利和义务

  7.1. 承包人对其确定劳动关系的作业人员必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60 周岁。

  7.2. 承包人需将其作业人员登记造册,(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码),到甲方项目部备案,领发工资时由甲方项目部监督执行。

  第八条:发包人的权利和义务

  8.1. 负责提供场地、道路、水电、具备施工条件的工程施工现场。

  8.2. 负责解决施工中存在或发生的技术问题。

  8.3. 负责本工程中各工种、工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容时,发包人应书面提出整改意见,监督承包人进行整改。

  8.4. 发包人有权对承包人的管理人员及工人进行更换,对违反操作规程进行经济处罚,直止责令退场。

  第九条:合同工期

  开工日期: 年 月 日(以发包人书面通知为准)

  完工日期: 年 月 日(以发包人安排计划为准)

  第十条:合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协调,协调不成可向有关部门申请调解,若调解不成可向阜宁县人民法院起诉。

  第十一条:合同生效与终止

  本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效,合同条款解释权属于发包人。

  本合同一式贰份,双方各执一份,合同附件以及进场后签订的各项规章制度都具有同样的法律效力。本合同签字盖章后有效,竣工结算款项结清后自然失效。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  法定代表人(签字):

  年 月 日   

  年 月 日

架子工承包的合同5

  兹有 浙江八达建设集团有限公司 (以下简称甲方)承建的 **市**区**堡外迁安置房一期11-18#楼工程 ,因工程建设的需要,甲方将本工程 脚手架搭、拆 分项工程,采取包工包料的形式发包给 李欠合 ,身份证号码: 3326211963060****3 (以下简称乙方)负责承包施工;双方在平等、互利、精诚合作的基础上共同协商,达成以下协议:

  一、工程名称: **市**区**堡外迁安置房一期11-18#楼工程

  二、工程地址: 永中街道新城村

  三、承包内容: 11-18#楼及地下室

  四、承包方式: 包工包料

  五、承包合同的工作内容、单位价格、工程量计算办法

  (一)、承包方式工作内容:

  承包单价内容包含了所有木工支模架及外脚手架钢管、扣件、脚手片、安全网、油漆、铁丝卸料平台、槽钢、钢丝绳、悬挑架槽钢层外架分色踢脚板等材料由乙方提供,另应提供所有进场材料检测报告和出厂合格证及安全资料的安全防护用品购买材料,其中内承重只提供木工支模架的钢管、扣件(不包含人工安装,由木工自行搭设),施工现场所有防护棚、防护通道、防护栏杆、现场临时活动房钢管加固、电梯井道安全防护、电梯间及楼层预留洞口防护、施工升降机垂直运输和安全通道、砼输送泵管加固、室内超过3.5米的装饰修内架等搭设与拆除。确保材料供应满足木工模使用要求和本承包外架施工的进度需要,负责所有的扣件维修和保养;保证所提供的脚手架钢管、扣件处在可使用状态。

  (二)、乙方脚手架搭设范围

  地下室周边的基坑安全防护,地下室上、下通道,地下室外墙防水脚手架,地下室剪力墙钢筋固定架子,地下室塔吊不能运输到的地方砖胎模施工时手推车跑道架子搭设,地下室积水井、排水沟周圈安全防护,所有商品砼泵管架加固搭设及浇砼前泵管加固和砼浇捣过程中加固架松动的`加固,工地所有安全防护棚及安全通道、升降机口的垂直运输架、塔吊护臂安装架子的搭设,地上部分所有外架搭设,安全网挂网,竹篱板铺设,安全防护标识警示牌的悬挂、电梯井道内标化工地要求采用硬防护,电梯门洞防护由甲方制作钢筋防护门,乙方负责安装,施工升降机垂直运输架子由乙方搭设,()通道木板由甲方安排木工铺设,悬挑槽钢底站全封闭"7"字板由甲方安排木工铺设,悬挑槽钢由甲方提供,由甲方安排钢筋工制作,乙方负责安装,所有后续固定钢筋割除由甲方负责;凡乙方搭设的所有架子均由乙方负责拆除。

  (三)单们价格及工程量计算

  单位价格按建筑面积计算,本工程总建筑面积67000㎡,单价:59元/㎡,总计:3953000元(总计大写:叁佰玖拾伍万叁仟元整)总结算以实际面积为准。

  六、合同约定工期

  本工程双方约定工期为19个月,即从地下底板浇筑完成后木工开始使用地下室顶板梁柱脚手架钢管,乙方按木工要求运到施工现场开始计算工期,由乙方原因造成工期拖延的,则甲方按每天向乙方罚款壹仟元,处罚金从当月工程款中扣除。

  七、约定付款方式

  每个月底结算当月完成的实际工程量,由项目部负责人签字支付,地下室主体结构完成后按30元/㎡结算,主体结构完成后地下室付至总金额的80%,上部主体结构每月完成后按30元/㎡结算,主体结构完成后地下室付至总金额的80%,上部主体结构每月完成部分按完成总金额的80%支付,外架拆除后支付累计支付至90%,余款10%待甩的架子拆除,所有钢管、材料全部退场工程竣工验收后二个月结清、付清, 乙方必须向甲方提供工资册,造册人员单必须真实,与三级教育必须相符,乙方工资必须发放在职工手中,如乙方没有造册后未经三级安全教育的工人工资,甲方有权暂不支付工资款(月完成量以木工内架拆面积除为准)。

  八、约定双方责任

  1、甲方责任:负责提供乙方住宿房间 间,提供现场仓库一间,负责提供架子搭设施工方案和安全技术交底,提供夜间施工照明负责脚手架的验收,审核乙方完成的实际工程量,负责做好班组之间的协调工作。

  2、乙方责任:乙方根据甲方施工进度准备足够的钢管、扣件、竹篱板、安全网、铁丝等材料,材料质量必须符合规范要求,除满足本施工进度要求外必须给木工模板安装足够的钢管、扣件,并保证扣件能够正常使用,对锈蚀扣件及时维修确保满足施工使用要求,安排足够施工人员,现场另安排一名专业人员现场指挥和联系,并负责对本班组的工人进行安全教育和现场安全管理,及时做好安全教育记录,并上报项目部存档,必须要教育到人,被教育人员签字真实完整,及时向甲方提供有效的特种作业人员上岗证书,钢管、扣件、安全网的检测报告和合格证书并提供材料购买,负责脚手架拆除后的钢管运输到地面堆放整齐,无条件的配合上级有关部门的安全检查。

  九、约定的质量要求和质量验收标准:所有的脚手架搭设必须按照市级标准化的标准要求施工,本工程确保市标化工地,并严格按照规范有关规定来操作,要确保脚手架的安全使用,凡验收达不到标准的乙方无条件返工至验收合格为准,否则甲方要求乙方退场,工程款按乙方完成工程量50%结算,并保留追究损失的权利。

  十、约定其它事项:

  1、本工程承包为一次性包干,今后不得以任何借口变更单价,如乙方出现终止合同现象,甲方则按乙方完成工程量的60%结算,其余40%作为下一个班组进场补偿费;

  2、进场施工人员必须遵守工地规章制度,双方签订"安全生产,文明施工"协议书;

  3、外来务工人员必须自觉办理暂住证、务工证、计划证明、甲方协助办理费用自负;

  4、施工过程中,由于乙方违反安全操作规程造成的安全事故均由乙方承担后果及相关责任;

  十二、补充条款

  1、乙方必须服从现场管理人员的指挥,如不听从指挥,否则不结工程款支付。

  2、乙方如有发生工伤事故时,费用由乙方自负。

  3、安全网必须符合国家验收规范标准的规定。

  十二、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份报甲方公司备案,合同自签订之日上进心生效,合同内容完成后款项结清后合同自行失效。

  甲方代表: 乙方代表:

  (签章) (签章)

  联系电话: 联系电话:

  订立时间: 年 月 日

架子工承包的合同6

  经甲乙双方共同协商,本着平等、互利甲方自愿的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下:

  一、工程概况

  工程名称:_____________________________

  工程地点:_____________________________

  二、承包范围及工程内容

  本工程的总建筑面积㎡,周边搭设钢管双排脚手架,每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口),安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设,保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时,按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工,每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道,搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷,以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除,统一堆放到现场指定的'位置。

  三、工程单价

  负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算,每平方米元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算,每平方以元(壹拾肆

  元整)包干价。

  四、付款方式

  付款方式根据甲方主合同为基准,乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的工程量,由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%,余下的20%拆除脚手架后一个月内付清,余下10%与竣工验收后两个月内付清。

  五、工程工期____

  乙方工期必须同甲方施工进度同步,无条件服从甲方安排,按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期,中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的,甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款),必要时清退出场。

  六、工程质量

  按照国家规范及现行标准进行施工,并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收,对进场的材料不合格的严禁使用,乙方搭设不规范必须返工,出现的返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的前提下,在项目部的按安排下从事作业,要做到每样材料用到实处,接受项目部的监督。安全文明施工,做到工完场清。

  七、工程安全责任

  乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥,并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底,不得乱施工,违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故,20000.00元以内的(包括20000.00)费用由乙方自行负责。20000.00元以上的按三七划分,甲方七成(甲方负责的七层,同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销),乙方三成。该工程开工后,乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象,没人每次罚款500.00元,并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则,不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理,否则违章、违规造成的一切后果,必须罚款处理追究其法律责任。

  八、为了确保质量,乙方委派负责,必须进驻工地,连续3天不到现场,视为自愿退出合同,甲方按实做工程量的50%结算。

  九、本合同壹式叁份,甲乙双方各执一份,另公司留一份存档备查,双方签字生效。(本合同解释权由甲方)

  甲方:_____________________________乙方:_____________________________

  ____________年__________月____________日

架子工承包的合同7

  甲方:_________

  乙方:_________

  经甲乙双方共同协商,本着平等、互利甲方自愿的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下:

  一、工程概况:

  工程名称:_________

  工程地点:_________

  二、承包范围及工程内容:

本工程的_________总建筑面积_________㎡,周边搭设钢管双排脚手架,每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口),安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设,保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时,按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工,每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道,搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷,以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除,统一堆放到现场指定的位置。

  三、工程单价:负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算,每平方米_________元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算,每平方以_________元(壹拾肆元整)包干价。

  四、付款方式:

付款方式根据甲方主合同为基准,乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的.工程量,由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%,余下的20%拆除脚手架后一个月内付清,余下10%与竣工验收后两个月内付清。

  五、工程工期:

乙方工期必须同甲方施工进度同步,无条件服从甲方安排,按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期,中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的,甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款),必要时清退出场。

  六、工程质量:

按照国家规范及现行标准进行施工,并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收,对进场的材料不合格的严禁使用,乙方搭设不规范必须返工,出现的返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的前提下,在项目部的按安排下从事作业,要做到每样材料用到实处,接受项目部的监督。安全文明施工,做到工完场清。

  七、工程安全责任:

乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥,并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底,不得乱施工,违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故,_________元以内的(包括_________)费用由乙方自行负责。_________元以上的按三七划分,甲方七成(甲方负责的七层,同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销),乙方三成。该工程开工后,乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象,没人每次罚款500.00元,并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则,不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理,否则违章、违规造成的一切后果,必须罚款处理追究其法律责任。

  八、为了确保质量,乙方委派负责,必须进驻工地,连续3天不到现场,视为自愿退出合同,甲方按实做工程量的50%结算。

  九、本合同壹式叁份,甲乙双方各执一份,另公司留一份存档备查,双方签字生效。(本合同解释权由甲方)

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

架子工承包的合同8

  发包方:___________________以下简称(甲方)

  承包方:____________________以下简称(乙方)

  根据生产需要,甲方把本工程的脚手架分项工程施工承包给乙方,为明确双方职责及义务,经双方协商,特签订以下协议,供双方执行。

  一、承包方式:包清工

  二、包价额:

  按±以上建筑面积计算:每平方米 元计算。

  四、工作内容:

  地下室施工架子,基坑安全围栏,设施场地围护,主体结构外悬挂脚手架,卸料平台吊装或落地平台安装,四口防护,墙体钢筋绑扎的脚手架,临时设施防护棚,脚手板铺设,安全网围护挂,翻,拆,架子连接件预埋,脚手架钢管油漆,场地内运输,塔吊和施工电梯的升拆配合,拆除后的脚手架材料集中按指定位置堆放整齐,做好落手清工作,并自备手提工具;施工过程中遵守甲方规章制度和质量、进度的要求,做好工种配合。

  五、质量要求:

  1、外脚手架分项工程达到北京市有关标准及市安监站标化验收合格标准。

  2、搭设不符合标准要求的必须返工重搭,费用由乙方自负,如跟不上施工需要,或延误时间,甲方处以乙方罚款每天 元,并另安排人员抢修。

  3、乙方应做好班组内的质量技术交底及质量管理工作,服从现场管理人员的统一指挥、质量监督和指挥。

  六、安全生产,文明施工要求:

  1、甲方根据本项目的施工方案和施工安全技术操作规程。向乙方进行安全交底,并负责落实做好督促工作,如乙方违章操作,擅自施工,发生伤亡事故其责任均由乙方负责。发生其它意外事故,医疗费在 元以内的由乙方负责,在元以外的'由甲方承担乙方,乙方承担乙方并承担至少 元费用。

  2、甲方对安全生产的各种防护措施经常进行督促检查、确保安全生产,乙方应建立安全保证体系并严格遵守国家及有关部门的各项规章制度,未经教育不得上岗施工,执行本项目部的各项规章制度并签定安全责任书,班前必须进行质量和安全的交底,并作好记录,对违反安全生产和文明施工的行为进行经济处罚。办理暂住证、就业证等费用由乙方负责。

  3、人员的配备应手续齐全,不得招收“三无”人员,上岗操作人员必须持有效上岗证件,高空作业必须系好安全带,正确使用个人防护用品,施工过程中乙方必须执行“三检”制度。甲方质量员,安全员负责承包范围内质量安全检查、验收、严格验收程序。

  4、乙方应做好施工现场的文明施工,料场堆放整齐,工完场清。并做好生活区的清洁卫生工作。

  5、乙方参加施工人员的家属及子女不安排住宿。如遇特殊情况必须项目部批准许可并由人做好家属安全教育工作,小孩更应有家属严加看管,发生意外一切由乙方负责。施工期间的住宿问题由乙方自理。

  6、乙方在施工中发生矛盾,应及时向现场负责人汇报。寻求商量解决,严禁聚众打架,如在施工现场发生打架事件,不论有无理每次罚款 元,如违反法律送公安机关处理。项目部不予承担任何费用。

  7、进场施工的所有人员,应到项目部办理好胸卡,工作时必须佩带。乙方承包人委派的班组长每天必须在现场,有事应请假。

  七、付款方法:

  乙方进场交保证金 元,作为工程质量、进度、安全、治安及文明施工的保证金。乙方进场后甲方支付生活费每人每月 元,其中现金每人每月元,乙方完成的工作量经仓库、安全员、质检员、工长、项目经理核实签字后,主体结构封顶退场前支付 %,在结构封顶后 月(______年年底)付清余款。

  八、其它:

  1、乙方如下列情况之一者甲方有权责令退场,终止合同,并没收保证金,按完成工程量80%结帐,其余20%作为后续班组的启动金。

  A、中途自动退场。

  B、不服从项目部管理,工种配合差。

  C、每次验收质量不能达到要求标准。

  D、严重违反治安管理条例。

  2、乙方参加的施工人员严禁在宿舍内用电或明火烧饭、电线私拉乱接,经查处没收器具。

  3、甲方提供的工具及机械设备乙方必须定期进行各种保养,属自然损坏由甲方负责修理,属人为造成损坏或遗失由乙方负责赔偿和修理。

  九、本合同一式二份,双方各执一份,双方签字后生效。款清后失效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

架子工承包的合同9

  发包人:项目部 以下简称:甲方

  承包人:XX脚手架班组 以下简称:乙方

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法

  规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,协商一致,甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工,为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守。

  第一条 工程名称:

  第二条 承包范围:甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

  第三条 架子类型:式钢管脚手架。

  第四条 承包方式:包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

  第五条 合同价款及结算方式:

  1的全部工作内容按 元/平方米(建筑面积)结算,此综合单价 含开具当地税务部门认可的发票费用。

  2、现场签证发生后,必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效,否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的,甲方有权在结算中视为无效。

  3、结算依据:包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单,且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章,否则无效,乙方自行承担相应后果。

  第六条 付款方式:1、按月乙方已完工程量付 %;2、工程完工付 %;3、

  甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付 %(注:乙方领取该笔款项时,需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单);4、剩余%作为本工程的`保修金,在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起 年)届满后 日内无息支付。在付款时,乙方必须提供所有工人和乙方,签字捺印的人工工资发放证明,否则甲方

  有权拒付承包费。

  第七条 质量标准:本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注:必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

  第八条 工期:

  一、本工程于X年X月X日开工至X年X月X日完工,乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求,具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

  二、乙方应根据自己的承包范围,合理安排劳动力计划,严格执行进度计划,确保按时完工。

  第九条 安全施工:

  一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工,施工现场应按JGJ59—20_《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

  二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施,承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

  三、进场前,乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等,乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况,乙方应承担由此产生的一切责任。

  四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系,由乙方承担相应的法律责任,与甲方无关,甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

  五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作,否则后果自负,如甲方每发现一次,视为乙方违约,需向甲方承担每次 元违约金并赔偿损失。

  六、架体经验收合格后甲方使用时,乙方应向甲方做好明确安全交底。

  七、在施工期间,乙方应在现场设置警戒线,并设专人看护。

  八、乙方应定期对架体进行检查及维护,如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为,应及时报甲方,甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

  第十条 甲方义务:

  一、甲方代表 ,联系电话: 监督电话:0553-2862888

  二、甲方负责工程施工的管理工作,对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

  三、向乙方进行施工质量、安全技术交底,并提供相关资料。

  四、按合同约定付款。

  第十一条 乙方义务:

  一、乙方代表 ,联系电话: ;联系地址: ;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址,一经送达即视为乙方收到。

  二、严格服从甲方统一管理。

  三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工,在合同约定的工期内完工,确保工程质量一次验收合格符合甲方要求,并按标准和规范自检工程质量,接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

  四、按甲方要求的时间和方式,及时上报:

  1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;

  2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;

  3、施工进度安排和用工计划报表;

  4、甲方要求的其他资料。

  五、做好安全防护工作,并对施工人员进行安全及教育交底,确保施工安全,接受甲方管理,杜绝伤亡事故的发生。

  六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施,机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定,确保施工现场文明、规范。

  七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方,如延期报送结算资料或资料不全,由此产生的后果由乙方自行承担。

  第十二条 材料、机具供应:

  一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊),龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备,费用由乙方自行承担。

  二、甲方提供的材料,乙方必须合理并节约使用,不得出现浪费现象,如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款,乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。

  三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划,否则造成工期延误的,乙方承担相应的违约责任。

  第十三条 违约责任:

  一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准,每延误 壹 天,乙方承担违约金 元,累计延误超过天,除承担违约金外,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

  二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。

  三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求,乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变),并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕,甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复,由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除,乙方无条件接受。

  四、乙方施工应确保不发生安全事故,每发生一次,乙方需承担元违约金。

  五、乙方必须做到文明施工,负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生,否则视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金。

  六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为,视为乙方违约,并向甲方按元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后,乙方未及时支付班组人员工资,导致严重后果的,乙方应承担民事责任和刑事责任。

  七、甲方未按照合同约定支付承包费,对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

  第十四条 其他:

  一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验,乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求,应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求,并承担由此造成的一切费用和损失。

  二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放,并承担其清理费用。

  三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

  四、施工中不便计算工程量,以零工形式办理签证的,技工每工日 元,普工每工日 元。

  五、本合同签订后3个工日内,乙方向甲方交纳 元履约保证金,保证金的退还方式:

  六、乙方不得向甲方管理人员贿赂,不得私自请甲方人员吃饭、送礼,一经发现,视为乙方违约,乙方需按贿赂金额的 倍向甲方支付违约金。

  七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂,或以其它理由向乙方索取财物等,乙方可拨打监督电话举报,一经查实,甲方将给予乙方适当奖励。

  第十五条 争议的解决:

  本合同履行中发生争议的,双方友好协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。

  第十六条 合同效力:

  一、 合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。

  二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效,其他印章加盖一律无效。

  甲方: 乙方:

  项目经理:工程承包人:

  电话:身份证:

  XX年X月X日XX年X月X日

架子工承包的合同10

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》,遵循平等、自愿、公

  平和诚实信用原则 ,双方就本脚手架施工承包事项协商一致,订立本协议。

  工程概况

  工程名称:北辰区双街道张湾004、005号地块一期(二)标段工程

  工程地点:天津北辰区双街村京津快速路西侧北运河北岸河湾内

  结构形式:剪力墙结构

  质量、安全、工期履约保证金

  合同签订前,乙方应向甲方缴纳履约保证金万元,合同履行结束返还乙方(无息)。

  一、承包内容

  一)承包具体楼座: 本工程所有楼号及地下室等

  二)承包具体内容,共计16条。

  1、包括但不限于本工程《全套施工图纸》、《扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-20xx》、《建筑施工安全检查标准JGJ59-99 》内所需架子专业全部施工内容。

  2、悬挑用工字钢的安拆、各种形式的内外墙钢管脚手架的搭设、刷油漆、维修、保养、拆除、清理工作,并码放到指定位置;操作层铺四排跳脚手板,按规范要求张挂安全平网。

  3、各类安全通道、马道的搭设及拆除;

  4、 “四口、五临边”的安全防护搭设及拆除、刷油漆,所有预留洞口的防护;

  5、进出口防护棚、塔吊上料平台和外墙钢管油漆,装饰板油漆,钢梁油漆;

  6、挂牌、挂横幅、各种甲方要求的广告牌的安装、拆除;

  7、室内:楼梯栏杆安拆(包括油漆施工)、各类临边洞口栏杆安拆(包括油漆施工);电梯间内排脚手架的安拆;电梯间防护门、软、硬隔离的安装、拆除;

  8、龙门井架搭拆、人货电梯施工平台、防护架的.搭拆,包括安全防护、进出楼层平台、防护棚、等包含刷油漆等所有内容;塔吊防护、作业平台、休息平台的搭拆。

  9、木工棚、钢筋工棚、搅拌机棚、水泥库棚、宿舍防护棚及所有防砸棚的搭拆、刷油漆等各类需要搭设临时设施;

  10、楼层卸料平台的搭拆或安装,刷油漆;

  11、施工期间本工种所使用的全部材料卸车,如钢管、扣件,脚手板、安全网等;

  12、乙方在组织人员进场时,自带手用工具及劳动车;

  14、基坑、马道、地库基坑周边防护架的搭设;各楼座安全区域防护的搭设,塔吊四周的围护等包含刷油漆。脚手架的封闭维护和安全网日常维护工作。

  15、连墙架预埋、加固、拆除、割除,悬挑架(包括槽钢的保护盒,钢架拆除后将保护盒拆除)、卸料平台的预埋、加固、拆除、割除。

  16、所有临时设施的需要搭设的防护架包括刷油漆;

  17、施工现场文明施工需要搭设标语牌等标牌的龙骨架、防护架。文明施工所需的用工,保证现场达到文明施工要求。安全文明施工要求的、场地清理等工作内容。(不得要求项目部开设点工)

  16、以上全部内容已包含在综合单价中,乙方不得以任何理由要求调整价格及增开点工。本协议内容未尽之处,在施工过程中若出现,乙方不得因为协议没有包含而拒绝施工或要求另增费用。以上内容乙方拒绝施工,由甲方派出点工,均按双倍工资予以扣除。

  二、工程质量

  1、按天津市市级文明工地、《建筑施工安全检查标准JGJ59-99 》和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20xx要求验收,达到外墙优质脚手架的要求。施工时必须本着节约的原则,严禁随意浪费。

  2、乙方施工质量达不到优质工程和甲方要求的,乙方无偿进行修理,并承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。

  3、因乙方原因未能达到验收标准,从结算款中扣除2元/平米的违约金。

  4、乙方应当严格按照图纸和设计说明等设计文件以及相关施工技术规范和操作规程进行施工,按国家和天津市相关规定,配合甲方做好试件和材料的试验,确保工程质量。工程质量因乙方原因未能达到总承包合同专用条款约定的工程质量等级及国家和天津市标准、规范要求的,乙方承担全部违约责任。

  5根据甲方编制施工技术方案和施工技术措施、技术交底,做好班组及施工人员的教育并督促指导所属人员按按要求进行施工;配备和组织足够的专业工程技术人员(含质量员),检查和控制工程施工质量;控制施工所用的材料设备,使之符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准,如果甲方有确定的样板的,应按样板进行施工;隐蔽工程或达到双方约定的中间验收条件的工程,乙方组织所属技术人员对分项工程进行自检,自检合格后报甲方验收;甲方和监理在接到通知后24小时内到场验收,经甲方和监理单位检验合格签字确认后,乙方可进行隐蔽或继续施工。如未经自检的情况下报验,接受甲方罚款3000元的决定。

  6、施工过程中,全程接受质量监督部门、建设单位、监理单位以及甲方的检查监督,并为这些检查监督提供便利条件。甲方或建设单位、监理单位发现工程存在达不到标准

架子工承包的合同11

  兹有 (以下简称甲方)承建的 市 区 工程 ,因工程建设的需要,甲方将本工程脚手架搭、拆分项工程,采取包工包料的形式发包给李欠合,身份证号码: (以下简称乙方)负责承包施工;双方在平等、互利、精诚合作的基础上共同协商,达成以下协议:

  一、工程名称:

  二、工程地址:

  三、承包内容:

  四、承包方式:包工包料

  五、承包合同的工作内容、单位价格、工程量计算办法

  (一)、承包方式工作内容:

  承包单价内容包含了所有木工支模架及外脚手架钢管、扣件、脚手片、安全网、油漆、铁丝卸料平台、槽钢、钢丝绳、悬挑架槽钢层外架分色踢脚板等材料由乙方提供,另应提供所有进场材料检测报告和出厂合格证及安全资料的安全防护用品购买材料,其中内承重只提供木工支模架的钢管、扣件(不包含人工安装,由木工自行搭设),施工现场所有防护棚、防护通道、防护栏杆、现场临时活动房钢管加固、电梯井道安全防护、电梯间及楼层预留洞口防护、施工升降机垂直运输和安全通道、砼输送泵管加固、室内超过3.5米的装饰修内架等搭设与拆除。确保材料供应满足木工模使用要求和本承包外架施工的进度需要,负责所有的扣件维修和保养;保证所提供的脚手架钢管、扣件处在可使用状态。

  (二)、乙方脚手架搭设范围

  地下室周边的基坑安全防护,地下室上、下通道,地下室外墙防水脚手架,地下室剪力墙钢筋固定架子,地下室塔吊不能运输到的地方砖胎模施工时手推车跑道架子搭设,地下室积水井、排水沟周圈安全防护,所有商品砼泵管架加固搭设及浇砼前泵管加固和砼浇捣过程中加固架松动的加固,工地所有安全防护棚及安全通道、升降机口的垂直运输架、塔吊护臂安装架子的搭设,地上部分所有外架搭设,安全网挂网,竹篱板铺设,安全防护标识警示牌的悬挂、电梯井道内标化工地要求采用硬防护,电梯门洞防护由甲方制作钢筋防护门,乙方负责安装,施工升降机垂直运输架子由乙方搭设,通道木板由甲方安排木工铺设,悬挑槽钢底站全封闭"7"字板由甲方安排木工铺设,悬挑槽钢由甲方提供,由甲方安排钢筋工制作,乙方负责安装,所有后续固定钢筋割除由甲方负责;凡乙方搭设的.所有架子均由乙方负责拆除。

  (三)单们价格及工程量计算

  单位价格按建筑面积计算,本工程总建筑面积67000㎡,单价:59元㎡,总计:3953000元(总计大写:叁佰玖拾伍万叁仟元整)总结算以实际面积为准。

  六、合同约定工期

  本工程双方约定工期为 个月,即从地下底板浇筑完成后木工开始使用地下室顶板梁柱脚手架钢管,乙方按木工要求运到施工现场开始计算工期,由乙方原因造成工期拖延的,则甲方按每天向乙方罚款壹仟元,处罚金从当月工程款中扣除。

  七、约定付款方式

  每个月底结算当月完成的实际工程量,由项目部负责人签字支付,地下室主体结构完成后按30元㎡结算,主体结构完成后地下室付至总金额的80%,上部主体结构每月完成后按30元㎡结算,主体结构完成后地下室付至总金额的80%,上部主体结构每月完成部分按完成总金额的80%支付,外架拆除后支付累计支付至90%,余款 %待甩的架子拆除,所有钢管、材料全部退场工程竣工验收后二个月结清、付清,乙方必须向甲方提供工资册,造册人员单必须真实,与三级教育必须相符,乙方工资必须发放在职工手中,如乙方没有造册后未经三级安全教育的工人工资,甲方有权暂不支付工资款(月完成量以木工内架拆面积除为准)。

  八、约定双方责任

  1、甲方责任:负责提供乙方住宿房间 间,提供现场仓库一间,负责提供架子搭设施工方案和安全技术交底,提供夜间施工照明负责脚手架的验收,审核乙方完成的实际工程量,负责做好班组之间的协调工作。

  2、乙方责任:乙方根据甲方施工进度准备足够的钢管、扣件、竹篱板、安全网、铁丝等材料,材料质量必须符合规范要求,除满足本施工进度要求外必须给木工模板安装足够的钢管、扣件,并保证扣件能够正常使用,对锈蚀扣件及时维修确保满足施工使用要求,安排足够施工人员,现场另安排一名专业人员现场指挥和联系,并负责对本班组的工人进行安全教育和现场安全管理,及时做好安全教育记录,并上报项目部存档,必须要教育到人,被教育人员签字真实完整,及时向甲方提供有效的特种作业人员上岗证书,钢管、扣件、安全网的检测报告和合格证书并提供材料购买,负责脚手架拆除后的钢管运输到地面堆放整齐,无条件的配合上级有关部门的安全检查。

  九、约定的质量要求和质量验收标准:

  所有的脚手架搭设必须按照市级标准化的标准要求施工,本工程确保市标化工地,并严格按照规范有关规定来操作,要确保脚手架的安全使用,凡验收达不到标准的乙方无条件返工至验收合格为准,否则甲方要求乙方退场,工程款按乙方完成工程量50%结算,并保留追究损失的权利。

  十、约定其它事项:

  1、本工程承包为一次性包干,今后不得以任何借口变更单价,如乙方出现终止合同现象,甲方则按乙方完成工程量的60%结算,其余40%作为下一个班组进场补偿费;

  2、进场施工人员必须遵守工地规章制度,双方签订"安全生产,文明施工"协议书;

  3、外来务工人员必须自觉办理暂住证、务工证、计划证明、甲方协助办理费用自负;

  4、施工过程中,由于乙方违反安全操作规程造成的安全事故均由乙方承担后果及相关责任;

  十二、补充条款

  1、乙方必须服从现场管理人员的指挥,如不听从指挥,否则不结工程款支付。

  2、乙方如有发生工伤事故时,费用由乙方自负。

  3、安全网必须符合国家验收规范标准的规定。

  十二、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份报甲方公司备案,合同自签订之日上进心生效,合同内容完成后款项结清后合同自行失效。

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________ 地址:___________________________

  电话:_______________________ 电话:___________________________

  传真:_______________________ 传真:___________________________

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

架子工承包的合同12

  甲方:_______________________

  乙方:_______________________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。

  一、工程概况

  1.工程名称及规模:

  2.工程地点:富阳_________路_________号。

  3.工程范围:土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)

  4.工程承包性质:包工包料。

  二、工程质量、施工进度

  1.工程质量:严格按照国家建筑施工规范进行实施,确保工程质量合格,因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。

  2.工期进度:核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。

  3.乙方必须认真做好安全文明施工,严格按照安全操作规程作业,订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。

  4.乙方必须严格按标准化作业,各上岗人员及管理人员必须持上岗证。

  三、工程款支付原则

  1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。

  2.工程款支付:

  1)土建材料进场、施工人员到位后,支付总价的_____%。

  2)钢架结构结顶后,支付总价的_____%。

  3)竣工验收合格后,支付总价的_____%;根据计划工期,延误____天暂扣进度款_____%,延误_____天,暂扣_____%,以此类推。

  4)总价的_____%做为保证金。

  四、其他事项

  1.在施工中如质量经常出现问题或返工,特别是主体工程质量严格不合格,管理无程序可视为无施工能力,作为违约责任。甲方有权终止合同,另选施工单位。

  2.工程进度:工期进度完不成,视为违约,负违约责任。

  五、补充条款 ________________________

  六、合同生效

  1.本合同自双方签字盖章后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。

  2.本合同一式贰份,双方各执壹份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  实用专业工程承包合同3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称: 江苏省防汛防旱抢险中心防汛物资仓库安全维修工程

  2、工程地点:防汛防旱抢险中心内

  二、工期:

  1、开竣工日期:20__年8月29日 -20__年10月27日(具体以开工报告为准)

  2、合同总工期为 60工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

  四、质量标准采用下列:

  符合国家质量验收标准;

  五、合同价款

  本合同工程价款结算采用下列 种方式:

  1、采用固定单价方式,固定单价为元/平方米(工作量按实结算)

  六、付款方式

  1、工程款按 审计结束后付至审定价的90%,留置10%质保金一年后付清。

  七、材料、设备供应:

  八、质量及验收

  1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保;

  2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。

  3、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。

  5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

  6、甲方应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。

  7、竣工后,乙方应书面通知甲方验收,乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式 份。

  8、其他约定 : 按图纸说明施工,达到甲方的要求,禁止随地洒落、倾倒。

  九、施工组织与工期

  1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。

  2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的 %支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。

  4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决

  十、安全及文明施工与管理

  1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

  2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

  3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

  4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。

  5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。

  6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

  7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方

  有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

  十一、甲方责任

  1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。

  2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

  4、履行其它本协议约定的义务以及负责

  十二、乙方责任

  1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。

  2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。

  3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。

  4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。

  5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修, 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。

  6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。 十三、违约责任

  1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

  2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的 承担违约金,或每天按 1000元向甲方支付违约金。

  3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

  十四、附则

  1、本协议经双方签章 后生效。

  2、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

  3、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

  4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

架子工承包的合同13

  甲方:公司

  乙方:架子工承包班组长

  经甲乙双方协商,甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方,为了进一步加强管理,明确双方的责任,保质保量按期完成本工程的施工任务,特签订此合同,望共同遵守执行。

  一、甲方的权利和义务

  1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。

  2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场,并为乙方提供必备的施工条件。

  3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收,发现问题应及时处理。

  4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理,由此造成的全部经济损失乙方承担。

  二、乙方的权利和义务

  1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排,不得擅自停工、施工、我行我素。

  2、乙方承包工程内容:所有相关配套工程及全部工序。

  1、基础脚手架搭拆。

  2、所有搭设(内、外、吊、跑道、满堂脚手)脚手架安拆、返跳板、“四口”过道到临边等所有防护拦等。

  3、根据工地需要搭好上料口,各工种所用跳板等均有架子工负责。

  4、架子工拆除后的铁丝、钢管堆放到指定地点。

  5、按工地需要绑扎各道工序的`脚手架。

  6、工地发现安全隐患应及时整改。

  7、外墙挂安全网。

  8、安全网的搭拆、龙门架安拆、各种标语及安全门的搭设。

  9、质量、安全、文明施工、工期、劳动纪律等各项指标,达到内控标准。

  3、施工中的劳力安排:为保证施工能够顺利进行、保证工期、保证质量,必须安排足够的力工、技工等人员。

  4、乙方在施工中必须作到工完场清,拆除的脚手架及跳板、三角架等物品必须按甲方指定位置归好垛,不准随便乱扔杆、木、铁线等。

  5、乙方在施工过程中必须对周转材料进行保护,不准任意折断、摔断等。发现有质量不好的材料可以不使用。

  6、乙方对所签订的工期、工程质量及各种安排必须保证完成和实施,如有违约甲方有权对其班组进行处罚,情节严重的追究其责任。

  7、乙方对施工现场的所有工具、设备不得损坏,若发现双倍罚款并追究责任,特别是机械设备不得随意使用,若使用必须经过甲方有关人员批准后方可使用。

  8、乙方对施工现场的所有建筑材料、物品不准偷窃,若发现双倍罚款并追究责任。

  9、在施工中所有施工人员必须经过技术交底、安全交底、安全教育方可上岗。

  10、乙方不得以工地木料作为燃料,如发生按实际价格双倍罚款。

  11、现场人员严禁酗酒、打架斗殴、随地大小便等违法乱纪的现象发生,若发生每次每人罚款1000元,情况严重的交有关部门处理。

  12、因风、雨、停电及不可抗力所造成的停工乙方自己负责。

  13、施工前乙方应与甲方签订安全生产合同书,方可进行施工,施工人员若发现安全隐患应及时向甲方有关人员报告,并立即整改。

  14、乙方所有的施工人员都必须认真执行甲方的各项规章制度,对于甲方所开展的各项活动必须积极参加。

  15、架子工的所有安全防护品均由乙方负责。

  16、在本合同规定的工作范围内,乙方应按章操作、文明施工,乙方人员若发生安全和人身事故,由责任方承担所有费用。

  三、工期:20xx年月日至20xx年月日。

  四、质量标准:各分部分项工程均达到合格标准。

  五、承包价格:按建筑面积每平方米8元计算。

  六、承包形式:包工不包料,消耗材料不准超定额含量。

  七、结算方式:甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方,其余的20%工程竣工验收后一次付清。

  八、违约责任:本合同履行过程中如有单方违约,由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金。

  九、合同履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,不愿协商或协商不成的,可向当地人民法院起诉。

  十、合同条款如需补充,双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款,与本合同具有同等法律效力。

  十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执壹份,双方签字之日起生效。

  甲方:公司乙方:架子工代表

  工地代表:工地代表:

  20xx年月日

架子工承包的合同14

  甲方:___________________________

  合同编号:___________________

  法定代表人:_____________________

  签订地址:___________________

  乙方:___________________________

  签订日期:______年____月___日

  法定代表人:_____________________

  为明确双方法律关系,甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,就办公大楼布线工程承包事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。

  第一条 工程范围

  1.综合布线系统:按所附清单(略)提供设备及材料,并完成____个信息点(其中数据点____个,语音点____个)的安装、调试;工程完工后提供所有信息点的测试数据报告。

  2.网络系统:按所附清单(略)提供设备及材料,并负责所有交换机的安装、调试。

  3.所有工程施工按照“____办公大楼综合布线方案”(以下简称“方案”执行。

  第二条 工程承包方式

  工程承包方式采取包工包料方式。

  第三条 工程总造价

  1.工程总造价为:人民币_____元整(大写:____)。

  2.合同价款的调整:当工程项目内容、范围发生变更,涉及材料设备数量发生变更时,合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定

  第四条 付款方式

  1.工程验收合格后,甲方应在____日内将合同金额的____%,即____元人民币_____元整(大写:____)一次性支付给乙方。

  2.工程质保金为合同金额的____%,即人民币_____元整(大写:____);工程质保金在工程验收合格之日起满一年后支付给乙方。

  3.工程款项均以银行转帐的方式支付。

  第五条 工程工期

  1.合同生效之日起____日内,乙方项目经理进场确定具体的`施工图纸及施工方案(由乙方负责制作),并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字(盖章)确认后方可实施。

  2.工程开工日期为:____年_____月_____日。

  3.若确需对“设计方案”做改动,由双方项目负责人确认后方可实施。

  4.如因甲方原因使工程未能按时进行,乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请,经甲方核实并签字(盖章)确认后乙方可将工期顺延。

  5.甲方因故停止施工时,应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期,可恢复施工时同样以书面形式通知乙方,工期相应顺延;如无法确定再开工日期时,甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。

  6.乙方应在_____年_____月_____日前完成工程的实施,并向甲方提交工程竣工报告。

  第六条 工程验收

  1.乙方竣工后____日内,向甲方提出书面验收申请并提供完整的竣工资料(工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等)和工程竣工图纸____套。

  2.甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起____天内审计完毕,并组织有关人员进行验收,逾期不验收则视为验收合格。

  3.验收通过后由乙方出具验收报告,甲乙双方项目负责人在验收报告上签字(盖章)。

  第七条 甲方义务

  1.按合同要求按时、足额支付工程款。

  2.协调有关部门给乙方提供材料存放场所。

  3.协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的水、电。

  4.在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系,以保证工程的顺利实施。

  5.工程验收合格后,系统的保护由甲方负责,所有人为不当操作造成的损失由甲方承担。

  6.甲方指派____协助乙方在该项目施工过程中的工作,负责工程施工过程中掩埋工程的验收,设备材料的清点验收,工程签证单等单据,凭证的签字确认,当____不在时由____代签。

  第八条 乙方义务

  1.合同生效后,____日内进场确定施工方案。

  2.工程涉及的材料、设备保证提供原厂优质产品。

  3.按质按量按期完成施工内容。

  4.在施工期间,必须遵守工地的安全文明施工规程,并听从甲方现场主管人员的合理性安排,若因违反上述规定而造成的经济损失及后果,将由乙方自行承担。

  5.整个布线系统工程提供____年保用期,工程涉及的设备的保修期详见《附件》(略)中的“售后”说明,但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内。

  6.响应服务时间在____小时以内,需现场解决的故障保证在____小时内到现场解决问题(法定休息日除外)。

  7.编写工程竣工、验收及管理文档,提供实际的网线布线图和每一个信息点,语音点的FULKE书面测试报告。

  第九条 违约责任

  1.如乙方不能在合同规定时间内完工,每延期误一天乙方应按合同总价的千分之____向甲方偿付违约金。

  2.如甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天甲方应按应付金额的千分之____向乙方偿付滞纳金。

  3.如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误,工期顺延。

  4.甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密,若未经对方同意,擅自泄漏合同有关内容给第三方,应承担因此造成的对方的损失。

  5.如因某方违反本合同造成对方损失,按《中华人民共和国民法典》的有关条款进行处理。

  第十条 补充与变更

  本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

  第十一条 不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十二条 争议的解决

  本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

  本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十三条 生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。

  本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。

  甲方(盖章):____________________

  乙方(盖章):____________________

  授权代理人:(签字)______________

  授权代理人:(签字)______________

  住址:____________________________

  住址:____________________________

  邮政编码:________________________

  邮政编码:________________________

  联系电话:________________________

  联系电话:________________________

  传真:____________________________

  传真:____________________________

  日期:____________________________

  日期:____________________________

  电子信箱:________________________

  电子信箱:________________________

  开户银行:________________________

  开户银行:________________________

  账号:____________________________

  账号:____________________________

架子工承包的合同15

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国劳动法》、《合同法》及有关规定,结合本工程实际情况,乙方自愿承包与本工程施工有关的钢管脚手架搭拆和钢管提供任务,为明确双方各自的义务和责任,经协商一致达成以下协议条款共同遵守。

  一、工程任务地点:上饶和丰铜业厂区内

  二、承包方式:以包工包料的方式承包

  三、承包内容:包括综合车间扩建厂房内、外墙砌筑粉刷脚手架、综合楼的外粉刷脚手架搭拆和室内支模架、梁柱加固钢管的提供,临边维护、操作棚、上料平台等的搭拆,按要求铺毛竹片。

  四、任务承包单价及结算方式:

  1. 综合楼外钢管脚手架搭拆按建筑面积以 元/平方米单价结算。

  2. 综合车间扩建厂房内外钢管脚手架按建筑面积以 元/平方米单价结算。

  3. 以上单价均包括脚手架搭拆和支模架、梁柱加固钢管扣件的提供,以及毛竹片费用。

  4. 现场临时用杂工大工按 元/天结算,小工按 元/天单价结算。

  五、工程款(进度款)支付方式:

  1. 甲方按照乙方当月形象施工进度,支付给乙方每月完成工程量的 %进度款给乙方。

  2. 工程全部施工完毕并通过验收合格,甲方支付至乙方总承包任务款的' %给乙方;余款 %在 月后一次性付清。

  六、双方的责任与义务:

  1.甲方负责施工安全和质量技术交底与工程质量控制及验收。

  2. 甲方负责提供安全帽,使用期间由乙方负责保管并以坏换新。

  3. 乙方人员必须爱护现场设施、遵守厂区及项目部现场管理制度规定,文明施工,服从现场管理人员安排和指挥。

  4. 乙方进场施工人员必须注重个人安全保护意识,不得野蛮和违规操作,一切因乙方人员自

  身原因所造成安全事故和经济损失全部由乙方自己负责,甲方不承担任何责任。

  5. 乙方要根据甲方的施工进度计划要求,合理组织和配备人员,不得因人员不足而耽误甲方总体施工部署。

  6. 综合车间外脚手架按现场要求满铺毛竹片三层,内架满铺一层。综合楼外架满铺毛竹片一层。

  七、其他:

  1. 未尽事宜施工中如有发生由双方协商妥善解决。

  2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字之日生效至工程完工付清全部工程款后自行失效。

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  签订时间: 年 月 日