加工承揽合同

加工承揽合同[汇编15篇]

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是非常有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的加工承揽合同，希望能够帮助到大家。

加工承揽合同1

　　原告：_________________________，男，汉族，19xx年10月2日生，身份证号：_________________，住所地：_________________，联系电话：_________________；

　　被告一：_______________________，男，汉族，19xx年5月21日生，身份证号：_________________，住所地：_________________，联系电话：_________________；

　　被告二：_______________________，男，汉族，19xx年8月22日生，身份证号：_________________，住所地：_________________，联系电话：_________________。

　　诉讼请求：_________________

　　1、依法判令被告向原告支付加工费人民币46920元。

　　2、本案诉讼费由被告承担。

　　事实和理由：_________________

此致

　　___________人民法院

　　具状人：___________

　　____年_____月_____日

加工承揽合同2

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承揽方）：

　　经甲乙双方友好协商，依据我国《合同法》的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关___________等小商品事宜约定如下：

　　一、采购产品情况：

　　1、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；

　　2、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；

　　3、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；

　　……

　　总金额（含税价）：人民币________________________元整（小写￥_______________________）。

　　二、样品约定时间

　　自本合同生效之日其______个工作日内，乙方负责按甲方要求制作__________样品，经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。

　　风险提示：

　　加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的.方式。

　　三、交货时间、地点及运费

　　合同生效且_______%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各拼命的尺码数量后_______天内交货（具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认）。

　　风险提示：

　　加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。

　　如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。

　　四、质量要求及技术标准：

　　按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标说明：

　　按国家兴行业标准。

　　五、验收标准、方法及期限

　　以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应与收到货物后_______个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。

　　六、包装要求及费用负担：

　　风险提示：

　　运输方式一般由需方提出，也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。

　　注意，要明确约定如果由于定作人原因选择了不合理的路线和工具，由此造成的损失，应由哪一方承担赔偿责任。

　　此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。

　　乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。

　　七、结算方式和期限：

　　合同生效且受到乙方发票后______日内甲方支付总价款______%作为预付款，计人民币__________________________，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：

　　收款人：

　　开户行：

　　账号：

　　最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起______日内，甲方一次性支付其余货款。

　　八、违约责任：

　　1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_____%作为违约金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。

　　3、若乙方提交的样品和甲方定作的_______小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。

　　九、合同争议的解决方式：

　　本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或者调解不成的，双方当事人同意向____________________人民法院起诉。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日其生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　代理人：

　　________年___月___日

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　代理人：

　　________年___月___日

加工承揽合同3

　　定作方：（甲方）

　　承揽方：（乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商，本着互惠、互利、合作的原则，达成以下合同条款：

　　第一条项目名称：车间排风工程

　　第二条施工地点：

　　第三条合同范围：风机安装；风机线路敷设；风机电气控制箱安装。

　　第四条工程预算：（略）

　　详情可参考公司网站信息，或来电咨询。

　　第五条合同总价款：元；人民币大写：元。

　　第六条场地要求：甲方须向乙方提供能够施工所须的场地、三相电等便利条件，并派员现场进行协调帮助。

　　第七条验收标准和方法：

　　(一)按照合同规定的质量要求，图纸作为验收标准。

　　(二)乙方施工完毕后通知甲方，甲方应在次日内对产品进行验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。

　　(三)甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的相关费用。

　　第八条工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延误应延长同等天数）

　　第九条付款方式：合同一经签订，甲方即应付合同总价款的50%作为定金给乙方；乙方在设备材料到场后，甲方再付合同总价款的30%给乙方，工程验收合格后，甲方一次付清合同总价款给乙方。

　　第十条乙方的违约责任：

　　(一)未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。

　　(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　第十一条甲方的违约责任：

　　(一)中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　(二)超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金；以酬金计算的.，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　(三)变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十二条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，乙方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的，甲方应当承担责任，并赔偿乙方由此造成的损失。

　　第十三条纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起诉。

　　本合同自甲方预付（定金）款到帐起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲方和乙方各执一份；各留存一份。

　　补充条款：

　　甲方：（盖章）乙方（盖章）

　　代表人：代表人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　签约日期:签约日期:

加工承揽合同4

　　承揽方（甲方）：____________________________

　　地址：____________电话：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方（乙方）：____________________________

　　地址：____________电话：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品

　　第二条加工成品质量要求

　　风险提示：

　　加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。

　　如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　风险提示：

　　原材料可以由定作人或承揽人提供。不管哪方提供，均要约定对原材料的质量要求。特别是定作方提供原材料的情况下，承揽方更要注意对原材料的质量验收，经验收合格后方可入库。根据合同法的规定，承揽方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毁损、灭失的，承揽方应该负损害赔偿责任。为此，承揽方应该提高保管材料的风险意识。

　　1、（用承揽方原料完成工作的）承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料、图纸提供办法

　　风险提示：

　　定作方应对自己提供给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要及时核实情况、组织论证、完善方案。切不可拖延推诿，由此将会承担承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。

　　1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2、承揽方对于承揽的.工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条价款或酬金

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法

　　1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点

　　风险提示：

　　加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。

　　1、交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2、交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担

　　第九条运输办法及费用负担

　　风险提示：

　　运输方式一般由需方提出，也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。

　　注意，要明确约定如果由于定作人原因选择了不合理的路线和工具，由此造成的损失，应由哪一方承担赔偿责任。

　　此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。

　　第十条转包

　　风险提示：

　　在承揽合同中，承揽人如必须与第三人合作才能按时交付工作成果，应当在合同中与定作人进行协商约定。在未经定作人同意的前提下，擅自将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同。

　　1、乙方（同意或不同意）将定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方将定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　　（2）乙方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

　　3、乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人的，甲方有权解除合同。

　　4、乙方可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。乙方将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

　　第十一条其他约定

　　第十二条承揽方的违约责任

　　1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金____元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%（10%～30%）或酬金总额的____%（20%～60%）的违约金。

　　6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

　　7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任

　　1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　2、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%（10%～30%幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%（20%～60%的幅度）违约金。

　　3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　7、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按（____）项处理：

　　1、向仲裁机关申请仲裁；

　　2、向人民法院起诉。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交____________（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承揽方：

　　代表人：

　　_______年____月____日

加工承揽合同5

　　甲方：（定作方）_________________制品厂

　　乙方：（承揽方）________________有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就纸箱印刷事宜达成如下协议：

　　第一条：甲方委托乙方为其提供印刷品印刷及印成品服务共四项。

　　1、印件名称一：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________；

　　2、印件名称二：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________；

　　3、印件名称三：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________；

　　4、印件名称四：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________；

　　总金额合计：人民币______________元整（小写________元。）

　　2、由甲方将纸箱印制品材料于________年____月____日前交给乙方，并办理交接手续。

　　第二条：交货时间

　　甲方于________年____月____日前向乙方提供印刷设计稿，如甲方未按时间向乙方提供设计制作材料，乙方有权选择书面通知甲方，书面通知到达甲方后，乙方有权选择限时交付或顺延合同所列甲方委托项目的完成及交付时间。

　　第三条：交货方式地点

　　交货方式：

　　交货地点：

　　第四条：付款结算方式及时间

　　本合同总金额为________元，甲方支付乙方合同总金额的______%，即_______元，作为定金及预付款，余款在乙方加工完成并交付之时，由甲方把余款一次性打到________________有限公司对公帐户，开户行_______________，账号：_______________________________。

　　甲方不能支付相应款项乙方有权留置加工承揽物并在加工方拒付款项达到十日后，自行处理加工承揽物（出售及另作他用）。

　　第五条：双方的.权利和义务

　　1、乙方必须完全按照甲方要求进行加工、制作等。乙方完成相应工作后，如因甲方原因未能及时投入生产，乙方顺延相应加工承揽物交付时间。

　　2、乙方在完成甲方项目设计后，经甲方认可，投入制作生产或下一步工作流程。

　　3、甲方应及时验收并按照合同支付相应款项。

　　第六条：违约责任

　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及预付款，乙方有权不安排生产计划。

　　2、乙方未按合同期限交货或未按甲方质量要求交货，甲乙双方协商解决，协商不成时。甲方有权向乙方索回定金及预付款。

　　第七条：本合同履行期间，甲乙双方任何一方不得随意变更、违反或不履行本合同，否则由此造成的经济损失，由责任方承担，如双方在本合同履行过程中，发生任何争议，均应协商解决，不能达成一致意见的，双方共同选定__________人民法院管辖。

　　本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：

　　代理人（签字）：

　　________年____月____日

　　乙方（盖章）：

　　代理人（签字）：

　　________年____月____日

加工承揽合同6

　　承揽方(甲方)：xx

　　定作方(乙方)：xx

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费

　　定作物名称：xx

　　型号：xx

　　规格：xx

　　质量要求：xx

　　计量单位：xx

　　数量：xx

　　加工费：xx

　　单位总价：xx

　　第二条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。

　　第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。

　　第四条、乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

　　材料名称：xx

　　型号：xx

　　规格：xx

　　质量要求：xx

　　计量单位：xx

　　数量：xx

　　单价：xx

　　总价：xx

　　图纸、技：xx

　　术资料及：xx

　　交付时间：xx

　　第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输

　　材料名称：xx

　　交付时间：xx

　　交付地点：xx

　　交付数量：xx

　　包装要求：xx

　　检验方法：xx

　　运输方法：xx

　　运费承担：

　　第六条加工费结算办法与时间xx。

　　第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条甲方的违约责任

　　1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。

　　5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx%的违约金。

　　6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任

　　1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx%的违约金。

　　3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条声明及保证

　　(一)甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的.企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行

　　为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下：xx。

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　1.本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。

　　2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：

　　(1)提交xx仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十七条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承揽方(盖章)：xx定作方(盖章)：xx

　　法定代表人(签字)：xx法定代表人(签字)：xx

　　地址：xx地址：xx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　签订地点：xx签订地点：xx

加工承揽合同7

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　合同订立地点：

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　合同订立地点：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就砂、碎石、片石等地材加工事项协商达成一致，订立本合同，共同遵守。

　　第一条 加工地材名称及单价

　　一、砂石料加工为综合包干单价，单价内含人工费、机械维修费、材料费、场内转堆费、场内装车费、所有加工用电费、机械燃油费付邮费、料具费、照明费、所有人员工资、人员进出场费、管理费、利润等。

　　二、乙方在开工后，必须买好所有人员的工伤保、医保及社保。

　　第二条 机械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石厂现场，提供所有设备（含碎石设备_____台、装载机_____台、破碎锤_____台、挖掘机____台、电力设施、生活设施），由乙方利用路基挖方料（山碴）进行加工成甲方所需要的砂、碎石产品。

　　第三条 加工砂石料质量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需达到国家标准《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料进行加工，其质量要求只能为甲方提出的有效粒径为标准。

　　第四条 加工砂石料数量

　　本工程在________时间内预计加工砂石料数量合计为________万m33，具体数量由甲方向乙方下达使用计划，乙方应按甲方下达的计划编制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工计划，确保施工生产的正常进行。若业主中途调整生产计划，乙方需服从甲方整体安排。

　　第五条 砂石料数量确认方法及价款支付方式

　　一、每月_____日甲方组织相关部门对本月砂、碎石等用料清理汇总，以甲方签认过领料单作为计算依据制作计价单，并扣除乙方在甲方领取的油料、五金等材料总价款，该计价单由甲方计划经营部、工程部、机物部进行签认，经总工程师审核后报项目经理审批并加盖加盖甲方印章，作为支付乙方价款的凭据。

　　二、甲方根据计价单按80%的比例支付计量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一个月之内付清给乙方，保证金待合同履行完毕后或合同终止____个月内不计利息退还。（若出现安全事故，甲方有权从乙方交纳的履约金及结算款中代扣代付）。

　　第六条 甲方权利义务

　　一、指派工程技术人员和现场管理人员，实施对产品质量、安全生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收。

　　二、若乙方不能履行合同义务或其加工能力不能满足甲方需求，甲方有权收回本合同项下的全部或部分加工承揽任务，终止与乙方的合同关系，合同终止时一次性付清乙方所有的'加工产品计量费用。

　　三、负责提供施工用电（高压端）引入到乙方加工场地，如有场地电机超负荷运转造成变压器损坏乙方概不负责。

　　四、负责提供施工用水引入到乙方加工场地内。

　　五、负责协调关系。

　　六、负责下达砂、碎石等石料需用量计划，确保每天所需的石料。

　　七、负责组织车辆运输吧原材料（山碴）运输到乙方施工现场，并承担运输费用（场内运输费由乙方承担）。

　　第七条 乙方权利和义务

　　在满足合同约定的前提下，乙方有权对自有人员、甲方提供的设备进行合理调配，在甲方的监督下自主组织砂石料的加工等相关事项。

　　一、上足本工作的生产工人，保证生产需要，负责按甲方要求组织岗前培训，组织有关人员参加甲方技术交底和安全教育活动。乙方必须进行安全岗位培训，严格按照安全生产操作规程操作，若出现一切安全事故、一切经济责任及法律责任由乙方自理，甲方不承担任何责任。

　　二、在合同期内，乙方应在生产加工区域内设置安全警示标志，做好生产加工过程中的安全管理工作，有义务配合甲方安全文明施工和迎接上级领导的检查工作。

　　第八条 违约责任

　　一、乙方加工出的合格产品量必须完成甲方下达的使用计划用量，因乙方原因造成生产量不能满足本工程需用量，需去其他料场采购时，价差费用由乙方承担，如因甲方原材料供应不足造成乙方停工需去其他料场采购时价差费用与甲方承担，且停工达______天以上甲方需负责支付乙方停工期间费用。

　　二、原材料、成品（即使经检验质量不合格）或半成品仅限于本项目建设使用，乙方不得对外销售；生产线设施、设备，仅用于本项目砂石料加工，乙方不得对外承接其他加工任务。否则，乙方承担_______万元人民币的违约金，连续两次发生上述行为，甲方有权解除合同。

　　三、乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行分包、转包。否则，甲方有权终止合同，并由乙方承担与履约保证金等额的违约金。

　　四、乙方应采取有效安全保卫措施，保障料场原材料、成品或半成品的安全。若发生被盗事件，相关损失由乙方自行承担。

　　第九条 履约保证

　　提供履约保证金______万元。

　　第十条 争议解决方法

　　在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由思南县人民法审理裁决。

　　第十一条 协议的生效

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　第十二条 附则

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜双方另行商定，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方执_____份；乙方执_____份。

　　甲方：

　　授权代理人：

　　合同订立日期：

　　乙方：

　　授权代理人：

　　合同订立日期：

加工承揽合同8

　　房主人(甲方):____________

　　承建人(乙方):____________

　　根据《_____》、《建筑法》的有关规定，结合本本工程具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅主体工程中的权利、义务，经双方平等协商同意签订本合同。以资甲、乙双方共同遵守。

　　一、建筑项目：私人住宅主体项目。

　　二、建筑面积：按实际板面计算。

　　三、承建方式及施工准备：按甲方提供的图纸施工，其中砖混结构改为砖木结构，其中板面钢筋间距1616(卧室)，1416(客厅)双层双向，打板每平方米一包425#水泥，做砖粉墙，每二车(施工车)加一包325#水泥，地梁300400、4根Ф16锣纹钢。打板厚度第一、二层120mm，第三层80mm，再做琉璃瓦。

　　四、外观按图施工，门窗，外墙砖等，其中铝合金窗改为普通平开窗。

　　五、按梯扶手做成红榉木的.圆形木扶手。

　　六、单价按实际板面积，每平方米540.00元人民币大写伍佰肆拾元整，其中整栋外加叁万伍仟陆佰元。

　　七、工期在20_________年9月30日前完工。

　　八、室内只是粉墙，楼梯板一到三层，安装电线，开关插座、水按甲方指定的使用部署。

　　九、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中如造成事故与甲方无关。

　　十、本合同一式两份，甲、乙双方各一份，自签字之日起生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

加工承揽合同9

　　承揽方：

　　代表人： 职务： 电话：

　　定作方：

　　地 址： 电话：

　　定作方委托承揽方加工 ，经双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条 承揽项目概况

　　1.项目名称：

　　2.项目地点：

　　3.项目内容：

　　4.建筑面积：

　　5.承揽方式：承揽方包工包料

　　第二条 图纸或技术资料

　　双方商定图纸或技术资料采取下列方式提供：

　　(1) 定作方自行设计并提供图纸或技术资料，图纸或技术资料一式二份，定作方、承揽方各执一份。

　　第三条 定作方义务 (1)负责向承揽方提供水、电。

　　(2)参与项目质量和项目进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第四条 承揽方义务

　　(1) 按照图纸或技术资料的要求进行加工，按期保质完成承揽项目;

　　(2) 参加项目的竣工验收。

　　第五条 项目变更

　　(1) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当以书面形式及时通知定作方。定作方应当在收到通知之日起壹天内回复，并提出修改意见。承揽方在上述时间内未得到答复的，应继续按图纸或技术要求进行工作，由此而产

　　(2) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间，定作方需对原图纸或技术要求进行变更，定作方应提前壹天以书面形式向承揽方发出变更通知。承揽方应按定作方发出的变更通知及有关要求进行工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承揽人损失，由定作方承担，延误的工期相应顺延。

　　第六条 确定变更合同价款及工期

　　(1) 发生变更后，承揽方应提出适当的变更价格，送定作方批准后调整合同价款。

　　(2) 变更影响到工期的，由承揽方提出变更工期，送定作方批准后调整竣工日期。

　　第七条 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方应在材料运到项目地点前通知承揽方，双方共同验收并办理交接手续;

　　(2) 由承揽方提供材料的，承揽方应在材料运到项目地点前通知定作方，并接受定作方检验;

　　第八条 质量标准

　　双方约定本项目质量标准 ：

　　(1) 项目质量达到图纸或技术资料的要求。

　　(2)所有图纸设计符合国家规范要求

　　第九条 项目验收和保修

　　(1) 项目竣工后，承揽方应通知定作方验收，定作方应自接到验收通知后两天内按照合同规定的质量标准组织验收，并办理验收，移交手续，出具验收意见。如定作方在规定时间内无正当理由不组织验收的，视为定作方承认项目质量合格，已通过验收。

　　(2) 第十条 合同价款支付方式

　　1. 承揽方包工包料的，双方约定按下列方式支付合同价款：

　　(1) 双方签订合同，定作方向承揽支付订金30%即 元。

　　第十一条 违约责任

　　1. 承揽方的违约责任

　　(1)未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的'，应当按质论价，酌减合同价款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)无正当理由逾期交付定作物，应当按延期天数每日向制作方偿还合同价款 3‰ 违约金。

　　2. 定作方的违约责任

　　(1)中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失;

　　(2)中途废止合同，属承揽方包工包料的，应当向承揽方偿付合同价款3‰的违约金;

　　(3)超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金。

　　第十二条 不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十三条 合同争议的解决方式

　　本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成的，任意一方均可依法向管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十四条 其他约定事项：

　　第十五条 附则

　　(1)本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　(2)本合同履行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等效力。

　　(3)本合同一式二份，定作方和承揽方各执一份。具有同等法律

　　(4)本合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力。

　　定作方： 承揽方：

　　代 表 人： 代 表 人：

　　联系方式： 联系方式：

　　年 月 日 年 月 日

加工承揽合同10

　　甲方(定作方)：

　　代理人：

　　地址：

　　联系电话：

　　乙方(承揽方)：

　　代理人：

　　地址：

　　联系电话：

　　为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，确保合同全面履行，经双方平等协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定订立以下条款，以资双方共同遵照执行。

　　第一条定作物名称、数量、规格、质量、价款

　　1、防盗门名称___________，

　　2、规格___________，

　　3、单位___________，

　　4、数量___________，

　　5、单价(元/M2)___________。

　　注：以实际安装樘数结算，面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方继续订货时，提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。

　　工期要求：

　　第二条承揽方式、材料的提供

　　1、承揽方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。负责制作、安装，运输到施工安装现场;

　　2、本合同价格内已包含：制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容;

　　3、材质标准：

　　4、乙方产品必须附有产品出厂合格证，需检验的，应提供检验合格证，作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品，如有发生乙方无条件退货重作。

　　第三条承揽范围

　　1、乙方承揽加工范围：

　　2、工程地点：

　　第四条合同价款的计算、结算、支付方式

　　1、计算方法：面积以现场实际测量面积为准。

　　2、本合同签订后，乙方必须提供样品，经甲方同意后方可大量使用，乙方全额垫资。

　　3、付款方式：安装完毕经验收合格付总价款的95%，余5%作为质量保证金，待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。

　　第五条合同价款与酬金

　　本合同价款共计：以实结算_________元整。

　　第六条加工制作安装要求

　　1、甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料，具体施工尺寸由乙方现场实测。

　　2、乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表，相关费用及电费由乙方承担。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求设计门型，甲方审核签字后方可制作生产

　　4、乙方在施工阶段应配合主包单位工作，按进度要求及时提供安装。

　　5、为了保证工程的进度和质量，总包单位应配合乙方在施工阶段清理门口障碍物，乙方负责保护安装成品，属于乙方保护不当造成损坏费用乙方自理。

　　第七条工期

　　1、开工前三天甲方向乙方下达开工通知书，工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙方必须保证加工安装进度，不得影响甲方工程按期竣工验收。

　　2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　(1)按施工准备规定，不能提供施工场地、电源、障碍物未能清除、不具备安装条件，影响进场施工;

　　(2)在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工

　　(3)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第八条工程质量标准和验收办法

　　1、本工程质量要求达到国家现行不锈钢门窗规范合格标准。

　　2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督和整改。

　　3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计单位签证后实施，所发生的费用由承包方负责。安全培训交底、安全责任、防护由乙方负责。

　　第九条质量保修工程竣工并经验收合格后，乙方按规定对所承揽工程实行保修，保修时间按国家规定执行，在此期间凡属乙方制作安装产品质量问题乙方免费维修或更换。甲方通知乙方返修时，乙方应及时维修，如乙方未能及时维修甲方有权安排人员维修，一切费用从质保金中扣除。质保期满后无发生保修费用，甲方全额退还质保金。

　　第十条安全及特别约定

　　1、乙方在施工过程中必须严格按照国家操作规程进行操作，高空作业配安全带，进入施工现场戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方负责协调、配合，所有责任及费用均由乙方承担。

　　2、乙方应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。禁止将本合同内容向第三方转包，如有发现，甲方有权随时解除本合同。

　　第十一条违约责任

　　1、工程质量不符合合同约定的，乙方负责无偿修理、返工。

　　2、由于修理或返工造成逾期交付的'，乙方向甲方偿付逾期违约金，每逾期一天，向甲方支付合同价款的千分之一。

　　3、甲方未能按照合同约定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　第十二条争议的处理

　　1、如在本合同履行过程中双方发生争议，应当首先通过友好协商解决。如协商不成时，可通过______________人民法院诉讼解决。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议处理，补充协议为本合同的组成部分。

　　第十三条合同的生效和份数

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：

　　代理人(签字)：

　　合同签订地：

　　_________年____月____日

　　乙方(盖章)：

　　代理人(签字)：

　　合同签订地：

　　_________年____月____日

加工承揽合同11

　　地址：______

　　电话：______传真：______

　　容器类委托加工承揽合同NO：______

　　委托方：_____公司签订地点：______

　　受托方：______签订时间：______

　　标的、数量、价款：

　　1、验收标准：按双方确定的样品验收。受托方须将送货单随货同行，并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员，内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量，按委托方提供原样验收，如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿，并执行相关行业标准。

　　2、质量要求：应提供盖有鲜章的出厂检验报告单（包括质材、检验依据、执行标准等），特殊产品须有检验资质的.检验机构出具的检验报告（随货同行或提前送达）。

　　3、结算方式：委托方支付30%预付款，收到货验收合格入库后再支付60%，余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付，但时间不超过45天下单，如未下单即付清上笔合同10%尾款。

　　4、包装标准：货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注，内容包括商品名称、单品规格、单品数量（每层数量_数/每排数量_数）。

　　5、（交）提货方式及地点：委托方厂房内。

　　6、运输方式及到站（港）和费用承担：受托方承担。

　　7、交货地点、日期及方式：合同签订之日起10个工作日发货，逾期按合同总额1%支付违约金。

　　8、保密条款：双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担，同时委托方有终止一切合作的权力。

　　9、本合同履行过程中发生纠纷协商解决，协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。

　　10、本合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，双方经过友好协商后制定，本合同一式两份，经双方盖章签字后生效。（传真或扫描件有效）

　　委托方：________ 公司受托方：______

　　法人代表：______ 法人代表：______

　　委托代表：______ 委托代表：______

　　传真：______ 传真：______

　　电话：______ 电话：______

　　开户银行：______ 开户银行：______

　　帐号：______ 帐号：______

　　地址：______ 地址：______

加工承揽合同12

　　定作单位：某某项目经理部（以下简称甲方）

　　承揽单位：某某海陆模压有限公司（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程项目加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本补充合同，以资共同遵照履行。

　　一、加工品名：某某某某高炉大修工程高炉斜桥上料弧型轨道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。

　　二、加工总价：捌仟元整人民币（￥：8000.00元人民币）

　　三、本加工构件合同总价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的.影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。

　　四、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。

　　五、加工期限：暂定某某日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　六、交付状态：按甲方提供的加工制作图图示状态交付。

　　七、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。

　　八、本补充合同作为原合同之附件，与原合同具有同等效力。本补充合同其它规定同原合同相同。

　　九、本补充合同经双方代理人鉴字、单位盖章后即生效，至全部构件交付验收合格、结清款项，保修期满后自动失效。

　　定作单位：某某项目经理部

　　承揽单位：某某海陆模压有限公司

　　单位地址：某某省某某市锦丰镇

　　单位地址：某某省某某市杨舍镇

　　委托代理人：委托代理人：

　　执行人：执行人：

　　电话号码：电话号码：

　　签订日期：___年___月___日

加工承揽合同13

　　甲方(加工方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系方式：

　　乙方(承揽方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系方式：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就砂、碎石、片石等地材加工事项协商达成一致，订立本合同，共同遵守。

　　第1条 加工地材名称及单价

　　地材名称单位单价(元/t)备注

　　利用路基挖方料自行开采

　　砂t

　　碎石t

　　片石t

　　砂石料加工为综合包干单价，单价内含人工费、材料费、场内装车费、场内运输费、试验检测费、机械及料具费、动力和照明费、机械人员设备的进出场费、管理费、利润以及除资源税以外的税金等。

　　第2条 原材料提供方式

　　甲方提供原材料开采区由乙方自行开采加工，或乙方利用路基挖方料进行加工。

　　第3条 加工砂石料质量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需达到国家标准《建筑用砂》以及项目办下发的其它相关质量标准，相关标准由甲方提供。

　　第4条 加工砂石料数量

　　本工程预计加工砂石料数量合计为 万吨，具体数量由甲方向乙方下达使用计划，乙方应按甲方下达的计划编制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工计划，确保施工生产的正常进行。若业主中途调整生产计划，乙方需服从甲方整体安排。

　　第5条 砂石料数量确认方法及价款支付方式

　　5.1 每月 日甲方组织相关部门对本月砂、碎石、片石等用料清理汇总，以过磅清单作为计算依据制作计价单，该计价单由甲方合同部、工程部、物设部进行签认，经总工程师审核后报项目经理审批并加盖甲方印章，作为支付乙方价款的凭据。

　　5.2 甲方根据业主每期拨付款情况按比例支付计量款,并在每期计量款中扣留 作为工作安全、质量保证金，保证金待合同履行完毕后或合同终止 个月内不计利息退还。如合同履行期发生产品质量问题造成的损失，甲方书面通知乙方，乙方在收到后 日内无答复即视为同意扣除。

　　第6条 甲方权利义务

　　6.1 指派工程技术人员和现场管理人员，实施对产品质量、安全生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收。

　　6.2 若乙方不能履行合同义务或其加工能力不能满足甲方需求，甲方有权收回本合同项下的全部或部分加工承揽任务，或终止与乙方的合同关系。

　　6.3 负责将施工用电引入到乙方加工场地。

　　6.4 负责交纳资源税。

　　6.5 负责下达砂、碎石、片石等石材需用量计划。

　　6.6 负责组织车辆运输并承担运输费用，甲方提供地磅进行验收。

　　第7条 乙方权利和义务

　　7.1 在满足合同约定的`前提下，乙方有权对自有人员、设备等进行合理调配，在甲方的监督下自主组织砂石料的开采、加工等相关事项。

　　7.2 提供反击破破碎机、振动筛等加工砂石料所需设备。

　　7.3 自行修建砂石料加工场及相关临时住房，并承担相应费用。

　　7.4 上足本工作的生产工人，保证生产需要，负责按甲方要求组织岗前培训，组织有关人员参加甲方技术交底和安全教育活动。

　　7.5 乙方在开采、加工过程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三废”等有关环保、水保的相关事项应当按照有关法律、法规的规定办理。

　　7.6 在合同期内，乙方应在开采及生产加工区域内设置安全警示标志，做好砂石开采、生产加工过程中的安全管理工作;按照国家、地方政府、业主及甲方有关安全生产的各项规定，确保安全生产，对因实施本合同而发生一切安全及其它事故均由乙方自行负责;若因乙方原因造成甲方损失或对外承担赔偿责任，甲方有权向乙方追偿。

　　第8条 违约责任

　　8.1 未按合同规定的质量交付砂石料，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方承担。

　　8.2 乙方加工出的合格产品量必须完成甲方下达的使用计划用量，因乙方原因造成生产量不能满足本工程需用量，需去其他料场采购时，价差费用由乙方承担。除此外，另按未完成生产量总价的 %向甲方支付违约金。

　　8.3 原材料、成品或半成品仅限于本项目建设使用，乙方不得对外销售;生产线设施、设备，仅用于本项目砂石料加工，乙方不得对外承接其他加工任务。否则，乙方承担 万元人民币的违约金，连续两次发生上述行为，甲方有权解除合同。

　　8.4 乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行分包、转包。否则，甲方有权终止合同，并由乙方承担与履约保证金等额的违约金。

　　8.5 乙方应采取有效安全保卫措施，保障料场原材料、成品或半成品的安全。若发生被盗事件，相关损失由乙方自行承担。

　　第9条 履约保证

　　乙方采取方式 提供履约保证。

　　方式一：提供履约保证金 万元;

　　方式二：以开采区机械设备作抵押担保并签订抵押合同。甲方有权根据合同约定，在乙方出现违约情况时，全部或部分扣除履约保证金。合同履行完毕或终止后 个月之内，甲方应将剩余履约保证金不计利息退还乙方。

　　第10条 争议解决方法

　　在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由贵阳铁路运输法院审理。若诉讼标的超过贵阳铁路运输法院的管辖权限，则由其上级法院成都铁路运输中级法院裁决。

　　第11条 协议的生效

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　第12条 附则

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜,双方另行商定，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方执三份;乙方执一份。

　　签署时间： 年 月 日

　　甲方(盖章)：

　　法定代表人或授权代表(签字)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人或授权代表(签字)：

加工承揽合同14

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承揽方)

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、 产品名称及加工数量。

　　名称：不锈钢水泥焊接轨道板。 数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、 相关事宜:

　　1、 由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。 乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。 乙方加工过程的切削余料由甲方回收。 产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)

　　3、 产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　4、 加工后的.变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、 时间要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、 加工费用：

　　该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、 付款方式：

　　乙方交付产品后，甲方一次性付款 ，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。

　　六、 其他事宜：

　　本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。

　　在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。 本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　盖章：

　　签约人：

　　职务：

　　电话号码：

　　已方：

　　盖章:

　　签约人：

　　职务：

　　电话号码：

　　时间： 年 月 日

加工承揽合同15

　　合同编号：____________________ 签订地点：___________________

　　签订时间：________年____月____日

　　定作方：______________________

　　承揽方：_________________________

　　第一条加工物、数量、报酬、交货期限

　　项目名称及内容_________________________

　　计量单位_________________________

　　数量_________________________

　　工作量_________________________

　　报酬_________________________

　　交付期限_________________________

　　单价_________________________

　　金额_________________________

　　(注：空格如不够用，可以另接。)

　　第二条技术标准、质量要求：

　　第三条承揽人对质量负责的期限及条件：

　　第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：

　　第五条承揽人使用的材料由__________________人提供。

　　材料的检验方法：__________________________________________________________________

　　第六条承揽项目中的主要工作应由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：

　　第七条工作成果检验标准、方法和期限：

　　第八条结算方式及期限：

　　第九条定作人在________年____月____日前交定金(大写)__________________元。

　　第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

　　第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的'，承揽人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二条违约责任：

　　第十三条解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的。

　　按下列第______种方式解决：

　　(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　定作方(公章)_________ 承揽方(公章)：_________

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

《加工承揽合同[汇编15篇].doc》

将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

【加工承揽合同】相关文章：

承揽加工合同[精选]07-06

承揽加工合同【精选】07-13

承揽加工合同03-26

加工承揽合同04-06

加工承揽合同03-03

加工承揽合同03-03

加工承揽合同02-19

承揽加工合同11-29

加工承揽合同03-08

[精选]承揽加工合同07-05