- 加工承揽合同 推荐度：
- 加工承揽合同 推荐度：
- 相关推荐
【精】加工承揽合同15篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的使用频率呈上升趋势，合同是对双方的保障又是一种约束。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家整理的加工承揽合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
加工承揽合同1
甲方：_________________
乙方：_________________
_________是_________网站首页广告指定代理，全权负责_________网站广告制作发布业务及相关客户服务工作;_________是从事_______的公司。甲乙双方经友好协商，就乙方申请_________网站广告宣传事宜达成如下协议：
一、选择广告位置
□主页广告区口主页广告区□主页广告区□主页广告区□主页广告区□主页广告区□主页广告区
□主页广告区口通栏广告区□通栏广告区□通栏广告区□文字广告□弹出广告区□浮动广告区
□文字链接□文字链接
二、广告申请单位信息
广告申请公司/单位或个人全称：_________________负责人姓名：_________地址：_____________邮编：_________电话：_________传真：_________电子邮箱：_________________。
三、广告内容
1.乙方同意由甲方代为乙方发布广告信息，人民币_________元;
2.甲方将在_______年______月______日至_______年______月______日向乙方提供广告发布服务;
3.客户可自行按规定标准制作广告以及相关网页;
4.如由_________网络代为制作，则另外收取广告制作费;
5.乙方应在协议签定之后三日内交纳相关费用;
6.在合同期内由于_________页面设计改版或栏目变更，导致广告位置改变或撤消，_________网络将及时通知客户，并安排广告在新页面同等重要位置或同等重要栏目;
7.其他未尽事宜双方协商解决;
8.本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，双方签字后生效。
甲方：_________
代表：_________
_________年____月____日
乙方：_________
代表：_________
_________年____月____日
加工承揽合同2
承揽方：____________
定作方：____________
根据委托方的要求，定作方将承揽长春至吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌的加固、翻新和扩大面积工作。经过双方充分协商，特制定本合同，以便双方共同遵守。
第一条加工成品编号名称规格单位数量
第二条加工成品质量要求：
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：
根据合同约定，定作方应按时提供合同规定的数量、质量、规格的原材料。承揽方有责任对定作方提供的原材料进行及时检验，如发现不符合要求的情况，应立即通知定作方进行调换或补齐。在整个合作过程中，承揽方不得私自更换定作方提供的原材料，也不得进行任何偷换行为。
1、原材料等物品交（提）日期计算，双方协商。
第四条技术资料、图纸由承揽方提供
在承揽方在执行工作任务时，如发现图纸或技术要求存在不合理之处，应及时向定作方进行通报。定作方应在规定时间内给予回复，并提出修改意见。
2、承揽方应严格遵守定作方要求的保密要求，未经定作方许可，不得擅自保留任何技术资料的复制品。
3、承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条合同签订后，订作商需支付给承揽方总价款的20%，当加工量达到50%时，定作方需再支付给承揽方总价款的30%，加工量全部完成并定作方验收合格后，定作方需支付给承揽方剩余50%的总价款。另外，定作方需预留10%的总价款作为质保金，一年后支付给承揽方。价款或酬金的执行标准需遵循国家或主管部门的规定，若无规定则由双方商定。
第六条验收标准和方法
1、根据合同约定，验收将按照规定的质量标准、图纸和样品进行。
2、定作方应当按照合同约定的时间对承揽方完成的工作进行验收。在验收之前，承揽方需要向定作方提交必要的技术资料和相关质量证明。对于一些短期内难以发现质量问题的定作物或项目，双方需要进行协商处理。如果在保修期内出现质量问题，除非是由于定作方的使用或保管不当等原因导致的，否则承揽方需要负责修复或更换。
3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条交货的时间和地点为长春市，具体地点为长吉高速长春东出口一公里处，交货时间为双方签订合同之日起计算30日。
作物交付期限应当按照合同约定执行。如果一方要求提前或延期交付作物，必须事先与对方达成协议，并按照协议执行。双方可以根据具体情况另行约定交付期限的计算方法。
第八条包装要求及费用负担
第九条运输办法及费用负担
第十条结算方式及期限
第十一条其它
（如：根据相关法律规定，双方可以约定定金的数额，并由定作方向承揽方交付定金。如果定作方未能履行合同，则无权要求返还定金；而如果承揽方未能履行合同，则应当双倍返还定金。双方也可以约定预付款的金额，定作方可向承揽方支付预付款。如果承揽方未能履行合同，则除了承担违约责任外，还必须全额返还预付款。如果定作方未能履行合同，预付款可以用作违约金和赔偿金，有剩余款项的情况下可以要求返还。
第十二条承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、根据合同规定，如果承包方交付的定制产品或完成的工作数量少于约定数量，定制方仍需的部分应按照约定数量补充交付，逾期交付的部分应按照延期交付处理。如果定制方不再需要少交或延迟交付的部分，承包方应赔偿定制方因此而遭受的损失。
三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金__元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的__%（30—50%的幅度）或酬金总额的__%（30—50%幅度）违约金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的方式和时间对定作方提供的原材料进行检验，或者在检验过程中发现原材料不符合要求却未按合同规定的时间通知定作方进行调换或补充的情况下，由承揽方对工作质量和数量承担责任。
十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
十一、在承揽方进行工作过程中，如发生任何损坏或事故，均由承揽方承担责任。
第十三条定作方的违约责任
一、如需更改已经确定的作物数量、规格、质量或设计等，承包方应当赔偿因此而造成的'损失。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失。如果承揽方不要求解除合同，定作方除了交付定作物的日期会延迟外，还需要承担承揽方因停工待料而产生的损失。
四、超过合同规定期限未领取定作物的，定作方应当按照约定支付违约金，并承担承揽方因保管、保养费用产生的实际支出。若定作方超过领取期限六个月仍未领取定作物，承揽方有权将定作物进行变卖，所得款项扣除报酬、保管、保养费后退还给定作方；若变卖所得款项不足以支付报酬、保管、保养费用，定作方还需补偿差额。如果定作物无法变卖，定作方应当赔偿承揽方的损失。
五、超过合同规定的付款日期，应按照中国人民银行相关延期付款规定向承揽方支付违约金。如果按照酬金计算，则每逾期一天需支付酬金总额的千分之一作为违约金。
六、拒绝接收定作物，将导致承揽方和运输部门遭受损失。因此，拒绝接收定作物的一方应当承担赔偿责任，赔偿承揽方因此而遭受的损失以及运输部门可能面临的罚款。
七、根据客户要求，修改交付定制产品的地点或接收单位，需要承担额外费用。
第十四条在合同规定的履行期限内，如因不可抗力导致定作物或原物灭失，承揽方在取得合法证明后，可免除违约责任，但应积极采取措施，尽量减少损失。若发生在合同规定履行期限外的情况，则不得免除责任。若是因定作方迟延接受或无故拒收而导致的损失，则定作方应承担责任，并赔偿承揽方的损失。
第十五条处理加工承揽合同纠纷时，当事双方应首先协商解决；若协商不成，任何一方可向合同管理机构申请调解、仲裁，也可直接向人民法院提起诉讼。
本合同自双方签署之日起生效，合同履行完毕即失效。合同期间，双方不得擅自变更或解除合同。如有未尽事宜，须经双方协商确定补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，由双方各执一份；副本一式__份，交__（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。
定作方：________（盖章）承揽方：________（盖章）
代表人：________（盖章）代表人：________（盖章）
地址：________地址：________
电话：________电话：________
开户银行：________开户银行：________
帐号：________帐号：________
________年________月________日
加工承揽合同3
甲方：
乙方：
双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。
第一条加工内容
乙方向甲方提供加工________(产品)________套所需的原材料，甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。
第二条交货
乙方在合同期间，每个月向甲方提供________原材料，并负责运至________车站(经________港口)交付甲方;
第三条来料数量与质量
乙方提供的原材料须含____%的备损率;多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一(略)和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失;乙方特此同意确认。
第四条加工数量与质量
如果甲方无法按时、按质、按量交付加工产品，乙方可以要求补偿所遭受的`损失。
第五条加工费
在本合同签订时，甲方向乙方提供的加工服务费为每套______币______元；从合同签署的第二年起，加工服务费将另行商定，但不得少于每套______币______元。该加工费是依据合同签署时中国国内和国际劳务费用水平而确定的，如果中国国内劳务费用水平发生变化，双方应重新商定。
第六条付款方式
为了保证产品制造过程的顺利进行，乙方应在甲方要求下将原材料交付甲方。同时，在甲方向乙方提供产品之前一个月，乙方应开立即期信用证并支付加工费用，以确保交易的顺利进行。
第七条运输与保险
乙方应承担将原材料运送至甲方的相关费用和保险责任；而甲方则应承担将合同产品送交乙方的相关运费和保险责任。
第八条不可抗力
由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。
第九条仲裁
本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，提请中国________仲裁机构进行仲裁。仲裁适用法律为：
1.中华人民共和国加入的国际公约、条约;
2.中华人民共和国法律;
3.在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例。
仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方承担。
第十条合同有效期
本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。
第十一条合同的续订
本合同有效期届满之前________月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。
第十二条合同文本与文字
本合同正本一式____份，甲乙双方各执一份。
本合同以中、____两国文字书就，两国文字具有同等效力。
第十三条其他
1.甲方为完成向乙方交付产品的任务，需要承担包装、辅料、运输和保险等相关费用。在收取加工费之外，甲方有权将这些费用计入合同总费用中。但是，这些费用不得超过每套合同产品总费用的____%。
2.在收到乙方提供的原材料后，甲方将按照乙方提供的技术标准进行验收。如果甲方发现乙方提供的原材料不符合规格、品质要求或数量不足，甲方将向乙方提出检验报告并要求退换或补足。乙方应承担相应责任并及时处理。
第十四条合同条款的变更
本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。
甲方：________________(盖章)
乙方：________________(盖章)
加工承揽合同4
承揽方：____________
定作方：____________
甲方委托乙方对长春—吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌进行加固、翻新和扩大面积的工作。经过双方充分沟通和协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。
第一条加工成品编号名称规格单位数量
第二条加工成品质量要求：
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：
承揽方在完成定制工作时需使用定制方提供的原材料。定制方应按照合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方有责任及时检验定制方提供的原材料，如发现不符合要求的情况，应立即通知定制方调换或补齐。承揽方不得擅自更换定制方提供的原材料或偷换物品。
原材料等物品交（提）日期计算，双方协商。
第四条技术资料、图纸由承揽方提供
1、在承接定作方委托的过程中，如发现图纸或技术要求不合理，承揽方须及时告知定作方；定作方应在规定时间内做出回复并提出修改意见。
2、在承揽方承接工作时，若定作方有保密要求，承揽方应严格遵守，不得未经许可留存任何技术资料的复制品。
3、承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条合同签订后，定制商需先支付总价款的元素（即总价款的__________%）给承揽方。当加工量达到%时，定制商需再支付总价款的元素（即总价款的__________%）给承揽方。在加工量全部完成且定制方验收合格后，需支付总价款的元素（即总价款的___%）给承揽方。另外，还需预留__元作为一年后的质保金支付。具体的价款或酬金按照国家或主管部门的规定执行，如果没有规定则由双方商定。
第六条验收标准和方法
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2、承包方完成工作后，应在合同规定的期限内提交必要的技术资料和质量证明以供验收。对于难以在短期内检验出质量缺陷的定制物品或项目，应由双方协商处理。如果在保证期限内出现问题，除非是由于定制方使用或保管不当造成的质量问题，否则承包方应负责修复或更换。
3、若在双方约定的承揽项目完成后，发生对作品或者工程质量存在争议的情况，则可通过法定质量监督检验机构提供的检测证明进行解决。
第七条我们约定的交货地点是在长春东出口附近的长吉高速公路旁，距离出口大约1公里。交货时间将从合同签订之日起计算30天。
交提定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。双方另有约定的，按约定的方法计算。）
第八条包装要求及费用负担
第九条运输办法及费用负担
第十条结算方式及期限
第十一条其它
1、定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。无权请求返还定金。应当双倍返还定金。
2、根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。
第十二条承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的'，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金__元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的__%（30—50%的幅度）或酬金总额的__%（30—50%幅度）违约金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。
十、未经定作方同意，承方不得擅自更换原材料或修理物零部件。如有更换，定作方有权拒绝收货，并要求承方赔偿因此造成的损失。如果定作方要求重做或重新修理，承方应按照要求办理，并承担逾期交付的责任。
十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。
第十三条定作方的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的。
四、如果定作方未在合同规定的期限内领取定做物品，除了按照第五条规定支付违约金外，还需要承担承包方实际支付的保管和保养费用。如果定作方超过六个月仍未领取定做物品，则承包方有权出售该物品，并在扣除报酬、保管和保养费用后将所得价款退还给定作方。如果物品出售所得的款项少于报酬、保管和保养费用，定作方还需要赔偿差额部分。如果该物品无法出售，则定作方需要赔偿承包方的损失。
五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。
由于不可抗力致使定作物或原灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任。
第十五条当加工承揽合同发生纠纷时，双方应首先进行协商解决；如果协商不成，任何一方均可向相关合同管理机关申请调解或仲裁，也可以向人民法院起诉。
本合同自双方签署之日起生效，有效期为__年。合同履行完毕即失效，除非经双方协商一致，否则不得随意变更和解除合同。如遇特殊情况需要解除合同，应在书面通知对方并经过双方协商后方可解除。本合同执行期间，双方应按照合同约定及时、完整地履行各项义务，并承担相应的责任。本合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式两份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式__份，交给相关部门备案，并留存一份备查。
定作方：__________________（盖章）承揽方：____________（盖章）
代表人：__________________（盖章）代表人：____________（盖章）
地址：____________地址：____________
电话：__________________电话：____________
开户银行：____________开户银行：____________
帐号：____________帐号：____________
______年______月______日
加工承揽合同5
甲方：____________________
乙方：____________________
根据双方自愿、平等和公正的原则，参照《建设工程施工合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，经协商一致，特订立本合同，就本建设工程的施工事项达成如下约定。
一、程概况
1、工程名称：________________________________________
2、工程地点：____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范围
1、面积：_____________________________=____________________平方，附工程详单。
2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。
3、工程造价____________元________，总造价________________元。
4、付款方式：合同签订后乙方首次付款总额的30%，同时柱子立起后乙方再付款总额的40%。乙方在验收完成后再支付剩余工程款项的'25%。最后的5%工程款项将在工程完工后的一年内全部支付完成。
5、土建工程结束后开始施工，天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。
6、在工程施工阶段，乙方需投入全部自己的施工人员，在发生工伤事故等情况时，乙方应自行解决相关问题，解决费用应从乙方的资金中支付，若存在不足部分，则由乙方承担，甲方不承担任何责任。
7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
加工承揽合同6
甲方： （定作方）
地址:×××工业城
法定代表人:
营业执照证号:
乙方： （承揽方）
地址:
法定代表人:
营业执照证号:
合同编号： 合同签订地：×××工业城内
乙方是为甲方加工 _____________所需零部件的生产厂家，双方本着互惠互利，友好合作的原则，为明确双方权利和义务，特订立本合同。
一、 本合同所指加工行为是：
甲方向乙方下达加工订单，由乙方按照甲方提供之加工图纸、技术指标、质量标准、验收标准及其它约定条件，加工产品并送货至甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方支付加工费给乙方的行为。
二、 本合同所指加工之零部件见下表:
甲方企业物料代码 产品品名 、规格 单位 单价 备 注
1. 根据生产实际情况,增加上表以外的同类型零部件加工,双方可签订补充协议。
2. 本合同所指加工之零部件以下简称“加工零部件”
三、 加工零部件的技术标准（包括质量要求）：
甲方企业物料代码 产品品名 规格 技术标准或要求
备 注
四、 加工零部件价格及加工费的确定：
1. 乙方加工零部件的价格，由双方依据《报价核算表》确认，该价格自确认之日起生效。因市场价格的变动或其它原因，需要调整价格的，按该程序重新确认，之前仍按原价格执行。
2. 为确保甲乙双方长期有效的合作关系，乙方提供给甲方的加工零部件必须最具市场竞争力。如乙方销售与加工零部件类似的产品给其它客户，则乙方必须保证加工零部件与这些类似产品相比价格最低；在其它厂家能以比乙方更低的价格提供相同质量的加工零部件时，甲方有权要求乙方在保证质量的前提下，将价格调整到与其它厂家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天内不予调整价格也不能合理说明原因的，甲方可以终止本合同的履行。
3. 加工费计算方法：
(1) 对甲方提供的原材料、零部件，应在核定加工零部件价格基础上，扣除甲方提供之原材料、零部件价格，余额为乙方的加工费。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必须按照甲方规定的程序到甲方指定仓库办理领料手续，领取物料并按照甲方规定之原材料、零部件损耗标准进行加工，超过规定标准，造成甲方原材料、零部件损失的，甲方有权直接从乙方加工费中扣除。
五、 加工订货：
1. 甲方向乙方下达订单，乙方接受：
(1) 甲方以传真或电脑下单（下同）的形式向乙方发出《委外加工生产通知单》订货，乙方确认订单的具体要求后回传，该订单作为甲方向乙方订货的依据。
(2) 电话通知订货。但订购的货值或甲方提供给乙方加工的材料货值必须在5000元人民币以下，同时，甲方必须填写《电话通知订货记录》，作为电话订货或更改订单的原始记录凭证。
2. 因甲方的生产计划变动，要求更改订货时，乙方接受：
(1) 甲方向乙方发出《加工订单更改通知单》或取消原《委外加工生产通知单》从新发出《委外加工生产通知单》，乙方确认后回传。
(2) 电话通知更改。但更改的货值必须在5000元人民币以下。
3. 如甲方通知取消订单：
(1) 订货当天通知取消的，订单取消。
(2) 在一个货期段内（非订货当天）通知取消的，乙方在接到通知时应立刻停止该订单的生产，并将己生产数量如实反映甲方，经核实是在乙方生产力范围内的数量，甲方仅负责安排此数量已生产的加工零部件的使用，协助乙方消化为该订单生产的正常备料。
4. 乙方需领用甲方提供的原材料、零部件，于订单下达之日，凭甲方订单按本合同第三条规定办理领料手续。
六、 加工零部件的包装、运输与交货：
1. 加工零部件的包装，按甲方企业技术规定执行：_______________________________；
2. 包装物标识规定：_________________________________________________________；
3. 如某加工零部件没有甲方的企业技术规定则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装。
4. 乙方必须按合同及订货单的要求将加工零部件送至甲方指定仓库，运输、装卸费用自负。送货时应包装完整，标识明确，规格统一，并在送货单上注明甲方制订的物料码、名称规格、数量、单位及生产厂的合格证。
5. 甲方收到乙方的加工零部件时，经检验合格开具合格检验报告后，开具《收料单》。
6. 甲方负责乙方要求回收的加工零部件包装物的保护并统一地点存放。乙方应在七（7）天内将加工零部件的包装物运走，否则，对包装物的任何问题甲方不负责。
七、 双方就合同产品所需模具，约定如下：
1. 图纸的设计与提供：乙方进行图纸的设计开发，图纸及技术资料需经甲方确认，费用由乙方承担。
2. 模具的制造及其费用承担：由乙方承担；
3. 模具的验收及其标准：由甲方或甲方确认的图纸及零件检验标准确定。
4. 模具的使用、维修、保养及费用承担：由乙方承担；
5. 模具的知识产权：甲方所有；
6. 模具的所有权：甲方所有。
八、 知识产权保护
1. 按照双方签订的《知识产权保护协议》规定执行，有商标许可的，还须签订《商标使用许可合同》。
九、 产品技术、质量标准与控制
1. 合同生效后 日内，甲方应向乙方提供相关图纸、检验标准及下列文件、资料：
(1)
(2)
(3)
2. 产品质量控制：
(1) 乙方须先按甲方提供的相关资料、首样等要求，制作样品，并经甲方检验合格后，进行小批量生产。小批量产品质量经甲方检测合格确认后，才能进入批量生产。
(2) 甲方有权向乙方派驻技术管理人员并对乙方的产品、材料、零部件及生产装配过程随时进行抽检；乙方应予配合，并免费安排住宿。甲方及时将每次抽检、验收结果通报乙方，以帮助乙方解决质量问题。
(3) 甲方原则上每年一次派具内审资格人员对乙方的质保体系进行检查评审，并出具由甲方管理者代表签发的审厂报告，乙方有责任按照质保体系要求配合甲方进行工厂审查，并对甲方提出的不合格项目及时进行整改。甲方针对乙方质保体系中的不合格项进行二次评审，如仍未达到要求，则可中止或终止本合同。
(4) 乙方同意将加工零部件之主要原材料及关键零配件供应商名单及价格之详细书面资料送甲方备案，乙方更改零配件及其供应商前必须经甲方书面确认并报甲方备案。乙方已通过3C认证的产品品种，零部件不得更改。
(5) 一般情况下，乙方可在甲方推荐的供应商范围内选择，也可选择符合甲方质量要求的其它供应商，但应向甲方提供该供应商生产的关键零配件足够检验数量的样品，经甲方检测合格并书面确认、封样交甲方后，方可采购并投入生产。
(6) 虽然甲方根据经验或样品检测结果向乙方推荐供应商，或者同意了乙方选定的供应商，或者借甲方名义采购原材料、零配件后向乙方提供，或对加工零部件进行了检验。但是甲方的认可或受托购买行为并不代表乙方进货质量控制责任的免除，由乙方对所采购零配部件的质量承担责任。虽然甲方进行了上述质量检验与控制活动，但甲方不对加工零部件的质量承担任何责任，由乙方承担全部的产品质量责任。
3. 质量整改
(1) 同一型号的加工零部件，乙方若连续出现二次不合格，甲方可发出整改通知书，并可应乙方要求，派出技术检验人员予以帮助，但其费用由乙方支出，经整改仍不合格的，甲方有权终止与乙方之间的合同履行。
4. 产品技术、质量与控制，不合格品与产品质量事故的处理适用双方签订的《质量保证协议书》。
十、 加工费的结算
1. 加工费的结算方式为：每月二十五（25）日前结清截止上月二十五（25）日检验合格的加工零部件之加工费，扣除加工费__________作为质量保证金，乙方根据余额开具发票，甲方以三（3）个月承兑汇票的方式支付加工费（乙方如要求将承兑方式改为现汇支付，由乙方不低于月息0.28%贴息给甲方）。
2. 质量保证金于双方终止业务来往的 年内结清。第一年结算_______%，第二年结算________%，第三年结算____________%。
十一、 验收方法
1. 甲方自合同物料入库之日起七个工作日内完成验收，验收标准与手段按照本合同第三条的规定或行业通行标准或国家标准执行。双方如对质量问题产生争议的，按甲方所在地质量监督检查机关检测结果为准。
十二、 对加工零部件提出异议的时间和办法
1. 甲方在验收过程中，如果发现加工零部件的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定，应妥为保管并在 天内向乙方提出书面异议。书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期；不符合规定的加工零部件的名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法和检验情况；提出不符合规定的加工零部件的处理意见。在付款期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2. 乙方在接到需方书面异议后，应在___________天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
3. 加工零部件在用于甲方生产的过程中出现质量问题，乙方应对此负全部责任，甲方负责协助。造成甲方无法正常使用的加工零部件，乙方应负责退、换。由此引起所涉及之加工费无法按时付款的`，甲方不承担任何责任，但由此造成甲方不能生产或延误的，其损失由乙方承担赔偿责任。
4. 加工零部件出现售后质量问题的，由甲方将存在问题的产品提交甲方所在地质量监督检查机关检测，报告确认属乙方责任的，由乙方承担全部责任。
十三、 乙方违约责任：
1. 乙方不能按时、按质、按量交货的，根据不同情况进行处理，具体如下：
(1) 因质量问题批次检验不合格退货的，扣罚当批货值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑选、重新生产或其它手段在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件；不能在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件品的，应及时知会甲方，并按第（4）条接受扣罚。
(2) 因质量问题批次检验不合格让步接收的，扣除当批货值的10%；
(3) 因批次或零星不合格（料废）造成停工、返工或全检的，按未能按期按量交货造成停工处理，按50元/工时累计扣罚，物料损失由乙方负责；
(4) 未能按期、按量交货或不合格造成计划调整的，扣罚违约金3000元/次；
(5) 未能按期、按量交货或不合格造成出货延误，批次或零星不合格（料废）造成出货延误的，扣罚违约金5000元/次，损失另计；
(6) 故意将不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品却冒充合格品的，扣罚20000元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格；
(7) 未经确认，私自更换、更改原材料、零部件规格型号或供应厂家，扣罚20000元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格；
(8) 送货实物数量或重量不足，扣除欠货价值10～100倍的违约金；
2. 乙方所交的加工零部件品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，除按以上进行扣罚，乙方还必须负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的按不能交货处理。
3. 乙方因加工零部件的包装不符合合同规定，除按以上进行扣罚，乙方必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成加工零部件损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4. 乙方提前交货的、多交的和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的加工零部件，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，由乙方承担。
5. 乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商的，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，并自动解除乙方未按时完成部份的订购计划。
6. 加工零部件错发到货地点或接货人的，乙方除负责应运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金，并承担由此增加的费用。
十四、 甲方的违约责任
1. 甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的利息。
2. 甲方无正当理由拒绝接货的，应当承担由此造成的损失；甲方如错填到货地点或接货人，应当承担乙方因此所受的损失。
十五、 合同的变更、解除：
1. 合同期内，甲乙任何一方经协商一致均可变更或解除本合同。如有《合同法》第94条规定的解除合同条件的情况出现，均可解除合同。
2. 乙方连续或累计二个月未能按时交货的，或生产的合同产品发生重大质量事故的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。
3. 合同因任何原因而解除，乙方应在30天内将甲方所有为履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商标标识、技术资料、供应商名单等，归还甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十七、 其他
1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发加工零部件或其他货物来充抵。
2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。经双方签字并加盖合同专用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或终止于合同完全履行或其他解除事由出现时。
3. 执行本合同发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
4. 双方签订的《质量保证协议》、《业务交往若干问题备忘录》、《商标使用管理合同》、《知识产权保护协议》为本合同的附件。
十八、 其他需约定事项：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方： 乙方：
授权代表： 授权代表：
日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日
加工承揽合同7
订立合同双方：
承揽方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条
加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│规格│单位│数量│备注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二条
加工成品质量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）
第三条
原材料的提供办法及规格，数量，质量：___________________________________________________________________________________（１，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。２，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。３，原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。）
第四条
技术资料，图纸提供办法：____________________________________________________________________________________________（１．承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。２，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。３，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。）
第五条
价款或酬金：________________________________________________________________________________________（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。）
第六条
验收标准和方法：__________________________________________________________（１，按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。２．定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。３，当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。）
第七条
交（提）货的时间和地点：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。２，交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）
第八条
包装要求及费用负担：____________________________________________________
第九条
运输办法及费用负担：____________________________________________________
第十条
结算方式及期限：____________________________________________________
第十一条
其他：_____________________________________________________（如：１．根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。２．根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。）
第十二条
承揽方的违约责任：
一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的`责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。
三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。
四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金总额的_____％（２０％--６０％幅度）违约金。
六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。
七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。
九，未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。
十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十三条
定作方的违约责任：
一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____％（１０％--３０％幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________％（２０％---６０％的幅度）违约金。
三，未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七，变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。
第十四条
不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条
纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交_______（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。
定作方：____________________（盖章）
代表人：____________________（盖章）
地址：________________________________
电话：________________________________
开户银行：____________________________
帐号：______________________________
承揽方：__________________________（盖章）
代表人：__________________________（盖章）
地址：_________________________
电话：_________________________
开户银行：_____________________
帐号：_________________________
一九_____年_______月______日订
加工承揽合同8
甲方：______________
乙方：______________
甲方因_______需求，租用乙方演出器材设备，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 承揽甲方活动的项目
1、舞台搭建和舞美设计布置；
2、灯光、音响、视频工程的安装和调试和现场操作；
3、活动所需设备和物品的运输、装卸；
4、活动现场的录像。
第二条 租赁设备概况
1、设备的名称：__________。
2、租赁用途：____________。
3、使用时间：_____年____月____日。
4、安装时间：_____年____月____日____时。
5、安装地点：___________________。
6、拆卸时间：_____年____月____日____时。
第三条 租赁设备的运输与操作
租赁设备的进退场调试安装、操作由乙方承担。
第四条租赁设备的使用及规定
1、合同期内，乙方设备由甲方统一管理使用，甲方下达合理、合法的演出设备使用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。
2、乙方应根据演出的作息时间，合理安排设备的维修、保养（费用自负），确保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。
4、甲方应该积极配合乙方整理场地，提供电源，演出期间确保电路畅通，如发生事故，由甲方负责。
第五条安全与治安
1、甲方必须确保演出场地周围的安全保卫工作、因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责（由乙方造成的原因除外）。
2、夜间值班，甲方须派数名保安人员协同乙方人员守好演出设备。
第六条合同金额及付款方式
1、合同总价款为人民币_______元（大写：人民币：________整）。
2、合同签订当日，甲方支付乙方定金合同总额_________％，即人民币_______元（大写：人民币：_________整）。余额演出_______个工作日结清。
第七条双方责任
1、乙方不能执行甲方规定的演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并承担相应的费用。
2、因甲方人员人为因素造成的.停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并承担相应的损失费用。
3、本着高度负责，长期合作的精神，乙方保证按合同约定的器材明细表及节目单进行演出并保证舞台坚固安全、音响演出效果。
4、乙方如有器材变动，应提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八条其他
1、对本合同内容的任何修改、补充或变更须采用书面形式，经双方签字盖章后正式生效。本合同修改、变更部分为本合同不可分割的组成部分。
2、本合同履行中，双方如有争议，可协商解决，协商不成可提交____仲裁委员会仲裁。
3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4、合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________
加工承揽合同9
承揽方：____________________________________
定作方：____________________________________
定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 加工成品__________________________________________
第二条 加工成品质量要求________________________________________________
第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
1、(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2、(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，应立即通知定作方调换或补齐。
3、交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。
第四条 技术资料、图纸提供办法
1.双方在工作期间，如发现提供的图纸或技术要求不合理，应及时通知对方并商讨修改意见。若一方在规定时间内未得到回复，有权暂停工作并及时通知对方，由此造成的损失由对方承担赔偿责任。
2.承揽方在接受工作委托时，应严格遵守定作方的保密要求。未经定作方许可，承揽方不得保留任何技术资料的复制品。
3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五 条价格或报酬的确定遵循国家或主管机构的规定，并且在没有相应规定的情况下，双方当事人可以商定。
第六条 验收标准和方法
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2、定作方在按照合同规定的期限验收承揽方完成的工作前，有责任要求承揽方提供必要的技术资料和相关质量证明。对于那些在短期内难以检验出质量缺陷的定作物或项目，双方应当协商并在合同中约定保证期限。在保证期限内，如果发现问题，除非是由于定作方的不当使用或保管而导致质量问题，否则承揽方有责任负责修复或退换。
3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条 交货的时间和地点
1、交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。
2、交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中。
第八条 包装要求及费用负担__________________________________________________________
第九条 运输办法及费用负担__________________________________________________________
第十条 结算方式及期限__________________________________________________________
第十一条 其他约定__________________________________________________________
第十二条 承揽方的违约责任
1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；仍不符合合同规定的。
2、合同规定若是交付定制物品或完成工作的数量低于所约定的，定制方仍需求，须依照实际缺少的数量补足，并且补足部分应按延迟交付处理；如果少交或延期交付的部分定制方不再需要，承揽方应当对由此导致的损失进行赔偿。
3、如果未按照合同规定进行包装的定制产品需要进行返修或重新包装，承揽方应负责返修或重新包装，并承担相应的费用。如果定作方不要求返修或重新包装并要求赔偿损失，承揽方应支付定作方超出合格包装物价值的部分作为赔偿。如果由于包装不符合合同规定而导致定制产品毁损或丧失，承揽方应对此承担赔偿责任。
4、逾期交付定制物品（包括返修、更换、补交等），应向定制方支付违约金 ____ 元；若合同中未明确规定，则按照中国人民银行有关延期付款的规定计算，根据逾期交付部分的总价款金额向定制方支付违约金。如果根据酬金计算，每延期一天，应向定制方支付逾期交付部分酬金总额的千分之一作为违约金。未经定制方同意的提前交付定制物品，定制方有权拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%～30%)或酬金总额的____%(20%～60%)的违约金。
6、当非物理交付的定制产品与合同规定不符时，若定制方暂时代为保管，则应向定制方支付实际支付的保管和维护费用。
7、在进行代运或送货的过程中，如果定制的物品被错误地发送到了错误的目的地或接收单位（个人），除了依照合同规定将货物运送到指定的目的'地或接收单位外，我们还会承担因此而多支付的运杂费用并对延迟交付定制物品承担责任。
8、若因保管不善导致定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品损坏或丢失，责任方应承担相应赔偿责任，以弥补定作方由此遭受的损失。
9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。
10、未经定作方同意，承揽方不得私自更换定作方提供的原材料或修理物的零部件，否则定作方有权拒收，并要求承揽方赔偿因此所造成的损失。如果定作方要求重新制作或修理，承揽方应按照定作方的要求进行，并承担因延迟交付而产生的责任。
第十三条 定作方的违约责任
1、对于中途更改订单商品的数量、规格、质量或设计等，承揽方应当向受托方支付相应的赔偿金，以弥补因此而导致的损失。
2、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%～30%幅度)的违约金；不属承揽方提供原材料的。
3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的。
4、如果超过合同规定的领取期限，定作方需要支付违约金，并且还需要承担承揽方实际支付的保管和保养费用。如果定作方超过6个月不领取定作物，则承揽方有权将其出售，所得价款在扣除报酬、保管和保养费用后退还给定作方。如果出售所得少于报酬、保管和保养费用，定作方还需要补偿差额。如果定作物无法出售，则定作方需要赔偿承揽方的损失。
5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
7、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。
第十四条在合同规定的履行期限内，若因不可抗力导致定作物或原材料毁损、灭失，承揽方可在获得合法证明后免予承担违约责任。然而，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的情况下，定作方应承担责任，并赔偿承揽方因此遭受的损失。
第十五条纠纷的处理
加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按项处理：
1.向仲裁机关申请仲裁；
2.向人民法院起诉。
本协议自____年____月____日开始生效，直至合同履行完毕为止。在合同履行期间，双方不得随意修改或解除合同。如有任何事宜未在本协议中约定的，将由双方共同商议并制定补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。
本协议正本一式两份，甲方和乙方各持一份；协议副本一式____份，交予（鉴证机构或公证机构）为证，各方各留存一份。
定作方：________________________承揽方：________________________
代表人：________________________代表人：________________________
____年____月____日____年____月____日
加工承揽合同10
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的.损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
电话：________________
诉讼请求
1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；
2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。
此致
__________人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
加工承揽合同11
定作方：________
承揽方：________
定作方委托承揽方加工，经双方充分协商，达成以下合同条款。
一、加工成品：________
二、加工成品质量要求：________
三、原材料的提供办法及规格、数量、质量
1、双方合作中，定作方提供的原材料由承揽方进行检验后方可下料。如发现原材料不符合要求，承揽方应立即通知定作方，并要求调换或补齐。若在下料后发现原材料质量问题，承揽方应对造成的定作方损失进行赔偿。同时，承揽方不得擅自更换定作方提供的原材料，也不得偷换修理物品的零部件。为确保质量和节约成本，原材料的消耗每吨（件）成品不得超过双方协商所定标准。
2、承揽方提供原材料的，应保证提供的原材料符合定作方的要求，且满足承揽的需要。
四、技术资料、图纸提供办法
1、承揽方发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应及时回复，提出修改意见。
2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
五、价款或酬金
价款或酬金按照如下约定计算：________
六、验收标准和方法
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2、在验收前，承揽方需要向定作方提交必要的技术资料和相关质量证明。如果出现短期内难以发现的质量问题，由承揽方在质保期内负责修复或退换。此外，承揽方还应当承担质量问题带来的责任和损失。
七、交货的时间和地点
1、交货时间：________ 。
2、交货地点：________定作方工厂内
八、包装要求
1、成品按照_____包装费用由承揽方承担。
九、运输办法及费用负担：
运输由承揽方负责，费用承揽方承担。
十、费用结算
结算时间：________
十一、承揽方的违约责任
1、如果承揽方未能按照合同规定提供符合要求的定制产品，而定制方同意使用，则应按质量来决定价格，并可能酌情减少酬金或支付款项；如果定制方不同意使用，则有权拒收，由此产生的任何损失应由承揽方承担赔偿责任。
2、如果承揽方未能按照合同规定交付已定制或完成的工作数量，但定制方仍需要该物品，那么承揽方应当尽快将缺少的部分补齐。如果延迟交付，那么承揽方应按照逾期交付的方式处理。对于定制方不再需要的少量和延迟交付的部分，承揽方应赔偿定制方由此遭受的损失。
3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的`，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。
4、如果定制的物品无法按时交付（包括返修、更换、补交等），则需向定制方支付违约金。每逾期一天，将按照逾期交付部分的酬金总额的%支付相应的违约金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%的违约金，并赔偿给定作方造成的损失。
6、若因保管不当导致定制方所提供的原材料、设备、包装物或其他物品遭受毁损或遗失，责任方应负赔偿责任，赔偿定制方因此而遭受的损失。
7、如果承包方擅自更换定制方提供的原材料或修理物件的零部件，那么定制方有权拒收，并且承包方需要赔偿因此造成的损失。如果定制方要求重新制作或者重新修理，那么承包方需要按照定制方的要求进行，并且承担因延误交付而造成的责任。
十二、不可抗力
若因不可抗力导致在合同规定的时间内无法完成定作物或原材料的生产，承揽方将免责，但需提供合法证明。如定作物或原材料毁损、灭失，则同样适用此条款。
十三、其它约定
1、加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成向定作方所在地向人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。如有未尽事宜，双方应当及时协商解决，并在书面形式上作出补充协议，补充协议具有等同于本合同的法律效力。
3、本合同一式_____份。
甲方：________盖章：________
签约人：________职务：________电话号码：________
乙方：________盖章：___
签约人：________职务：________电话号码：________
时间：____________年__月__日
加工承揽合同12
甲方：_________
乙方：_________
第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。
第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。
风险提示：
在制作产品时，原材料是必不可少的。原材料可以由定制者或承揽者提供，但不管是哪一方提供，都需要明确对原材料质量的要求。如果是定制者提供原材料，则承揽者需要更加谨慎地检验原材料的质量，并确保经过验收合格后入库。根据合同法的规定，如果因为承揽者保管不善导致定制者提供的原材料或成品损坏、丢失，那么承揽者需要承担赔偿责任。因此，承揽者需要增强对原材料的风险意识，确保安全保管原材料。
第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。
第四条材料由_________方负责。
风险提示：
定作方应对自己提供给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要及时核实情况、组织论证、完善方案。切不可拖延推诿，由此将会承担承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。
第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。
第六条验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为_________。
第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的`情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。
风险提示：
在加工成品的交货方式中，通常有两种选择：一种是由定制方在承包方的仓库提取货物，另一种是由承包方将货物送至双方协商好的交货地点。这两种方式存在着不同程度的风险和损失可能性，因此双方需要谨慎选择最有利的交货方式。
(一)过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。
(二)继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。
(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。
(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。
第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。
第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。
第十条按期交足定货而合格率为100%，给予总价_________奖励金。按期交足定货而合格率为95%，给予总价_________奖励金。
第十一条为了保证产品质量，甲方选择与厂商建立合作关系。厂商在试用期间为三个月，每月需接受甲方外包质量管理检查一次。试用期满后，只有考核评分达到一定标准的厂商才能成为甲方的正式加工厂商。
第十二条每个月，我们的加工厂都会接受甲方的外包质量管理检查，以确保我们的产品符合高质量标准。我们每月都会评估我们的产品质量、交货期和价格，并将这三个因素分别考核。一年一次总的考核将根据我们在这三个方面的表现来划分等级，以便我们能够不断提高自己的工作表现。
第十三条付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方_________。
第十四条乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。
甲方(签章)：_________
_________年_________月_________日
乙方(签章)：_________
_________年_________月_________日
加工承揽合同13
根据中华人民共和国相关法律法规，经甲乙双方协商一致，正式签订本合同。
一、甲方委托乙方加工如下产品：
品名
规格
单位
数量
备注
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料为：_________规格为：_________数量为：_________提供时间为：____年____月____日。
2、乙方应在收到甲方交付的原材料后的第二天进行检验，并将检验结果以书面形式通知甲方。如果甲方提供的原材料存在缺陷或与合同约定不符，甲方应立即更换或补足这些问题。
3、乙方提供的原材料为：_________规格为：_________数量为：_________提供时间为：____年____月____日。
4、乙方应当将所提供的原材料提交给甲方进行检验。甲方应在乙方通知后的第二天内进行检验，并将检验结果书面通知乙方。如有需要，乙方应在收到通知后及时进行补正。
三、技术资料及图纸
1、甲方应当在合同签订之日起7个工作日内将技术资料及图纸交付给乙方，并确保提供的资料和图纸为原创内容。
2、在乙方收到甲方提供的技术资料和图纸后，乙方应当立即进行检验。如果乙方发现图纸与双方约定的不符或者技术要求不合理，乙方应立即通知甲方；甲方应在收到乙方的书面通知后的两个工作日内给予书面回复，并提出修改意见。
3、乙方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付甲方。
4、甲方在收到乙方交付的技术资料及图纸之次日前，有义务对其进行检验。如果甲方发现图纸与约定不符或者技术要求不合理，应当立即通知乙方。乙方收到甲方通知后，应当在两日内进行相应的修改。
四、质量要求：
1、乙方加工产品应当符合标准。
2、乙方按甲方质量要求和图纸，先做规格样品，由双方代表当面封存样品，作为验收的依据。（也可不约定此项目）
五、加工成品验收：
1、产品加工完成后，乙方将通知甲方进行验收。甲方必须在收到乙方通知后的三天内进行验收。
2、验收以合同规定的质量要求、图纸和封存样品为标准，数量以合同规定为标准。
3、如果乙方加工的成品经验收不符合质量要求，甲方有权要求乙方修理或重新加工；同时，如果这种情况导致了甲方的损失，甲方则有权要求乙方进行相应的赔偿。
4、乙方完成加工并交付成品后，若甲方在规定时间内发现加工成品不符合质量要求，甲方依然保有权利要求乙方修理或重新制作；而且如果此不符合导致甲方遭受了损失，甲方则有权要求乙方赔偿这些损失。
六、加工成品交付：
1、乙方应在年月日前将产品完整交付至甲方指定的仓库，具体地址为。若甲方要求产品在北京市以外的`地点交付，则甲方需承担乙方因此而增加的费用。请注意，以上为AI生成的内容，可能需要您根据实际情况进行修改和调整。
2、无论双方需求提前或延期交货，都需要在事前达成书面协议，并按照协议约定执行。
3、实际交付日期，乙方自行送达的，以甲方在乙方送货单上或承运单位货运单据上签收的日期为准。
4、乙方交付的加工成品超过约定数量的，甲方认可的，就超过的部分按照超过的比例支付报酬。
七、报酬及支付：
1、甲方应支付乙方的加工报酬为：每件____元（或总报酬元）
2、报酬的支付采取以下方式
甲方应于______年____月____日付款给乙方____元，于______年____月____日再支付给乙方____元，剩余款项应在乙方交付之日起七日内支付清。乙方在每次收到款项时，同时应将发票提供给甲方作为双方结算的依据。
甲方在向乙方交付每一件物品时，乙方应支付给甲方一定金额的货款。与此同时，乙方在收到货款时必须向甲方提供一份收据作为证明。这份收据是双方结算的依据。当累计的货款金额达到一定数额时，乙方需向甲方开具发票，同时收回相应金额的收据。请将上述内容翻译成英文后直接回复，加工承揽合同
八、包装要求和费用承担：
乙方需负责对产品进行包装，确保产品在加工过程中不受损。所有与包装相关的费用由乙方承担。
九、运输及费用承担：
1、甲方提供材料的运输由甲方负责，运输费用由甲方承担。
2、加工成品的运输由乙方负责，运输费用由方承担。
十、乙方违约责任：
1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分总报酬的1%向甲方支付违约金。逾期交付超过60天，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已经支付的报酬，并就乙方支付的违约金不足赔偿甲方损失部分予以据实赔偿。
2、如果乙方未能按照合同规定提供符合质量标准的加工成品，甲方有权选择是否接受这些产品。如果甲方同意接受并利用这些产品，乙方应按照实际质量支付相应的价格。如果甲方不同意接受或利用这些产品，乙方必须负责修理或更换，并承担因延迟交付而产生的责任。如果经过修理或更换后，产品仍然无法满足合同规定的质量要求，甲方有权拒绝接收，并要求乙方支付违约金金额。如果这个违约金不能完全弥补甲方的损失，乙方应根据实际情况进行赔偿。
3、乙方交付定作物的数量少于合同规定的，甲方仍然需要的，乙方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。
4、因乙方包装不善造成定作物毁损的，由乙方赔偿损失。
5、如果乙方无法交付加工成品，乙方应向甲方返还已支付的部分报酬，并额外支付该部分报酬的30%作为违约金。如果这笔违约金无法完全弥补甲方的损失，乙方应根据实际情况进行赔偿。
6、乙方承担送货责任，若运输过程中导致加工成品损坏，乙方应负责修复并确保其达到合同规定的质量要求。否则，甲方有权拒收。
十一、甲方违约责任：
1、甲方如中途变更加工产品的数量、规格、质量或设计等，由此造成的乙方交付迟延，损失由甲方自行承担。给乙方造成损失的，甲方应当予以赔偿。
2、甲方未按照本合同约定的时间向乙方提供图纸或原材料的，对延迟提供的期间，乙方交付成品的日期得以顺延。甲方并应当偿付乙方因停工待料的造成的损失。
3、乙方和甲方之间约定，如果甲方延迟付款，应按照延迟付款金额的万分之四支付给乙方作为违约金。
十二、不可抗力：
1、在合同规定的履行期限内，如因为不可抗力导致加工成品或原材料的毁损、灭失，乙方经有关部门证明后可减免违约责任。但是乙方应积极采取措施，尽可能减少损失。
2、对于乙方在延期交付期间发生的不可抗力所导致的损失，虽然不能免除乙方的责任，但乙方应承担由于无法按时交付而产生的违约责任。
3、鉴于甲方在接受过程中出现的延迟问题，应当承担相应责任，并向乙方赔偿因此导致的损失。
十三、合同争议的解决：
双方在履行合同过程中如发生争议，应当本着诚信原则进行协商解决。如果协商不成，可以考虑通过以下方式解决：
1、向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉；
2、向北京仲裁委员会提请仲裁；
十四、本合同未尽事宜，双方另行协商签订书面合同作为附件。
十五、本合同签订于北京市，双方授权代表在签字并盖章后生效。
甲方： 乙方：
授权代表： 授权代表：
______年____月____日
加工承揽合同14
委托方：____________________(甲方)
承揽方：____________________(乙方)
1.加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期：____________________
2.质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。
3.原料供应：加工用锌块由甲方供应。
4.交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
5.质量验收方法：加工完成后，由甲方按照约定的质量标准进行验收。
6.结算方式：____________________。
7.违约责任：甲方委托乙方进行加工服务，包括镀锌、淬火等工艺，乙方应按约定时间完成加工任务。若乙方未能按时完成加工任务，导致甲方经济损失，乙方需承担相应责任，每天需支付给甲方的`违约金为加工产品总值的千分之一。另外，若甲方未按约定时间和数量交付加工物品给乙方，导致乙方停工损失，甲方需按照实际损失进行赔偿。
甲方：____________纺织器材厂
法定代表人：(盖章)________
地址：______________________
银行帐号：__________________
乙方：________________电镀厂
法定代表人：(盖章)________
地址：______________________
银行帐号：__________________
________年________月______日
加工承揽合同15
一、摘要
由于中国人均收入增加及生活节奏的加快，作为继大卖场及超市之后出现的又一新兴的零售业经营方式，便利店必将大有作为，它也将成为未来中国极具在发展前景的零售业态。所以我决定投资开一家便利店。
本店理念是“为大众提供便利购物条件，为消费者提供适合的商品，为消费者提供优质的服务”，为大学生消费者创造高品质的便利生活。
二、市场介绍
近年来，由于学校内便利店少，离大型超市等商业购物中心有一定的距离。随着同学们的生活质量提升和生活节奏的加快，同学的时间变得愈来愈宝贵，而同学们在付费方式上及在日常生活需要的应急性商品或单买商品，此时的便利店这这方面起到了快捷，高效的作用，给同学们带来了满足。
三、店辅概述
1、商品种类
主要经营快速消费食品（零食饮料等）、日用百货、日配和水果、杂志等。在商品结构中，食品占比率35%，日用百货10%，其他的占50%。我们的产品种类繁多，各具特色，可以供广大大学生自由选择。
各类食品系列在我们的大学生便利店里边为广大大学生提供各种小食品和零食，同时还有各类水果等。
学习用品系列在宿舍连锁超市里我们还会为大学生顾客提供像笔、纸张等文化学习用品供大学生选择。
杂志报纸系列在我们的连锁超市里边为了满足大学生对时政、新闻等的及时了解我们也兼营报纸、杂志等业务。
2、店铺装潢
店面外观的颜色为白色和红色，给人以其商品具备安全和信任的感觉，店内墙壁和天花板采用反光性，衬托性较强的纯白色，给人造成较大空间的视觉偏差。
四、市场分析
1、劣势（Weakness）
A.缺乏自有品牌意识。我们的便利店是独自出资开发的，对于学生来说，完全陌生和没有知名度，不能及时产生信赖。
B.缺乏工作经验。由于我们都是第一次投资经营生意，只能依靠一些理论和客观学习别人的经验，却没有经营开店的经验。这是我们很大的劣势，可能会给我们带来风险。
2、优势（Strength）
A.经营壁垒较低。经营成本较低，经营管理模式也不像大企业那么大型及规范，没有像连锁制式化的约束。我们能独立自主管理。
B.直接与消费者接触，快捷的市场反应优势。在买方市场下，同学们的需求是市场的导向。我们可以凭借自身选址或者经营地点的优势，可以长期和充分的与消费者接触，了解消费者的购买需求，逐渐摸索其购物偏好，有助于经营者及时了解商品需求量和种类的信息，从而有选择，有针对性的组织货源。减少因为商品积压而带来的浪费。
C.上门送货。在面前为止，很少有商场有提供为同学们上门送货。在这情况，我们可以为同学们送货，为顾客提供方便和节约时间，从而得到同学们的喜欢，尽我们的努力，让同学们得到最大的满意。
五、营销组合策略
正确的采购商品和陈列商品，给消费者带来购物的满意便利，并起到给消费者好印象的作用。以下是我们的产品策略：
A.商品陈列和空间利用。在商品的陈列方面，有些便利店存在某些商品的'陈列面积过大的现象。由于我们便利店的空间有限，不能浪费陈列的空间，而是要对于做到很好的利用，上架的商品可以达到2500-3000种，满足消费者更多需要和选择。同时商品陈列清晰和同类商品归类摆放在一起，让顾客一目了然和容易挑选商品。
B.进货特色商品。采购一些有特色的商品，与其他同类型的便利店形成差别。我们选择一些优质的，也就是口味好吃的食品，以此吸引消费者。还可以根据消费者提供的意见和指点需要的商品，采购入其商品。
【加工承揽合同】相关文章：
加工承揽合同[精选]05-24
加工承揽合同10-20
承揽加工合同11-29
承揽加工合同[精选]07-06
承揽加工合同【经典】07-23
【精选】承揽加工合同07-17
（精选）加工承揽合同07-27
加工承揽合同【经典】01-24
加工承揽合同08-31
承揽加工合同02-21
