承揽合同[热门]
随着人们法律意识的建立，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编帮大家整理的承揽合同，欢迎阅读与收藏。
![承揽合同[热门]](https://p.9136.com/00/l/b3d0c0bfbacfcdac11_5efbf6b99cbf6.jpg)
承揽合同1
__________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________号。
法定代表人：___________________________，__________有限公司经理。
被反诉人(本诉原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________号。
法定代表人：___________________________，__________有限公司经理。
反诉请求：_________________
1.要求被反诉人支付__________费_____________元。
2.被反诉人应负担案件全部受理费。
事实与理由：_________________反诉人与被反诉人于_____年___月___日签订了合同。合同约定：_________________……
反诉人认为：_________________基于上述事实，特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定;提出反诉，请法院依法公正判决，以维护反诉人的合法权益。
此致
_______________区人民法院
反诉人：_________________省__________市__________有限公司
____年_____月_____日
承揽合同2
甲方(雇佣方)：_______________乙方(被雇佣方)：__________
国籍：____________________国籍：____________________
护照号码:____________________护照号码:____________________
应甲方需求，乙方申请，双方子女同意，__领导为见证人，乙方承诺为甲方提供家政服务，为了确保住家保姆与雇主之间的权利和义务清晰明确，同时遵循平等自愿的原则，特制定以下协议，双方均需遵守。
一、甲方的权利和义务
1、甲方有权要求乙方提供做饭、洗衣、打扫卫生、接送小孩上学以及适当的户外劳动等为内容的家庭服务工作。
2、向乙方提供与甲方家庭成员基本相同的食宿，提供工作所需的工具及护具。
3、平等待人，尊重乙方的人格和劳动，在工作上给予热情指导，不准虐待。
4、按月付给乙方工资_____元，不得拖欠克扣。
5、甲方有权在认为乙方不适合或无法胜任保姆工作时，终止双方签订的合同。
二、乙方的权利和义务
1、合同期内乙方自愿居住在甲方家中，乙方需完成甲方家中的日常家务，如做饭、洗衣、打扫卫生、照看小孩以及适当的户外劳动等，每月工作时间不得少于_____天，乙方如需休假应提前与甲方协商，得到同意后方可离开。
2、热心工作，文明服务，遵守公共道德和国家法律、法规。
3、甲乙双方按照雇佣与被雇佣的关系，由甲方每月付给乙方报酬___元整，乙方的`食宿费由甲方承担。
4、乙方在被雇佣期间应有良好的身体状况，如果出现重大病症不能胜任工作时，甲方有权解除合同。
5、甲方的所有财物归甲方所有，乙方不得有违法侵占行为，不能随意将他人带入家中，或带入家中居住。
6、在工作过程中，乙方应为个人技术出现的一切问题自行负责。如因乙方工作失误造成的任何损失均与甲方无关。乙方未经甲方允许私自外出或违反上述规定，一旦发生问题或事故，责任自负。
7、无论出于任何原因，当合同终止时，乙方应立即离开甲方的住所，并且不得滞留或将甲方的个人信息透露给其他人。
8、若乙方的合法权益遭到侵犯，乙方有权向相关部门提出申诉，并可持续直至向司法部门控告。
9、乙方郑重承诺，在本合同有效期内或终止后，严守保密义务，不得将甲方的任何商业机密、技术秘密及其他涉及甲方利益的信息披露给任何第三方，包括但不限于家庭成员、亲戚朋友等。如因违反保密义务给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并承担由此产生的一切法律责任和后果。
三、合同签订与解除
此合同有效期为三年，自双方签字之日起算。到期后如经过双方协商同意，则可继续签订新合同。
甲方(签字)：_______________乙方(签字)：_______________
__________年_____月_____日 __________年_____月_____日
承揽合同3
甲方: (委托方)_____________
乙方: (承揽方)_____________
根据甲乙双方的共同意愿，就涉及承揽加工事项达成协议，拟定本合同，以确保双方信守。
一、甲方委托乙方加工焊接轨道板，共36份，需按照附加工图纸的要求进行加工。
二、 相关事宜:
1、 由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。 乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。
2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。 乙方加工过程的切削余料由甲方回收。 产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)
3、甲方将委派代表按照产品图纸规定的要求对产品进行全面验收，确保产品符合质量标准。如果产品不合格，由乙方承担相应的损失。
4、 加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。
三、自甲方提供原材料之后，乙方需在30天内完成该批产品的`加工合同。双方如遇到不可抗力因素影响到材料提供及加工进度，应立即通知对方并共同协商解决办法。
四、该项目的总加工费用为20万元，由甲方承担增值税。在合同期内，甲乙双方不得擅自变更加工费用。
五、 付款方式： 乙方交付产品后，甲方一次性付款 ，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的39;违约金。
六、 其他事宜： 在履行本合同过程中如发生争议，双方应首先进行友好协商解决；协商不成的，可选择提交至指定仲裁机构进行仲裁解决。 本合同生效日期为双方签署之日起，合同中如有未尽事宜，双方应共同协商解决。合同一式两份，甲方和乙方各执一份。
甲方：_____________
已方：_____________
时间：________年____月____日
承揽合同4
甲方：（委托方）_____________
乙方：（承揽方）____________
经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。
一、产品名称及加工数量。
名称：_______焊接轨道板。
数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。
二、相关事宜：
1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。
2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。乙方加工过程的切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担，（甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜）
3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。
4、加工后的'变形度由乙方按图纸要求校正。
三、时间要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。
四、加工费用：该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。
五、付款方式：乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的39；违约金。
六、其他事宜：本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：______盖章：______签约人：______职务：______电话号码：______
乙方：______盖章：______签约人：______职务：______电话号码：______
时间：________年____月____日
承揽合同5
供方： 合同编号：
需方： 签订地点：
产品名称、型号、厂家、数量、金额 签订时间：
产品名称
商标
规格型号
备注
计量单位
数量
价款
单价
总价
搅拌浇灌机
混凝土发泡砌块技术及发泡剂制作技术
混凝土物理发泡技术及发泡剂制作技术
首付定金（ ）
合计人民币金额（大写）：
第一条 设备部分
1、供方负责提供免蒸养砌块全套设备(搅拌机、储料仓等设备)
2、供方负责设备的安装、试运营，必须达到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。
3、供方收到定金在15个工作日内交货。
第二条 技术部分
1、供方负责提供免蒸养砌块化学发泡技术物理植物发泡技术，保温砖砌块填充物的发泡技术。
2、供方负责提供以上两种成形材料的发泡剂制作技术，保证达到客户的要求。
3、供方负责需方的要求至达到检测合格（泡沫混凝土标准）。
4、供方提供的技术做出来得产品容重每立方不能超过140公斤，每立方价格不能超过90元。
第三条 付款方式
定设备时首付10%定金，设备制作成形运到需方目的`地，设备到达需方要求付40%，余额50%至发泡技术发泡剂的制作技术完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技术全部提供给对方）
第四条 违约责任
本合同一经签字，双方必须无条件遵守，如有一方违约，付给受害方总价款60%违约金。
1、合同争议的解决方式：本合同发生争议，由双方人当事人协商解决，协商不了的向供方人民法院提起诉讼。
2、本合同自签字之日起生效。
第五条在供方没有营业执照等因素，需方委托武汉半岛砖机设备有限公司监督，督促配合半岛公司完成需方的要求。
供方 需方
单位名称： 单位名称：
单位地址： 单位地址：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
此合同有效期二年
承揽合同6
签订日期：____年__月__日
承揽方(全称)：______
定作方(全称)：______
经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
1、品名、规格、数量、价格、交提货日期：
2、质量标准、验收方法及地点：____________
3、原材料来源及互利方法：______________
4、交(收)货方法、地点及运杂费负担：__________
5、货款结算时间及方法：_________________
6、包装要求及包装物回收办法、费用负担：_________
7、违约责任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。
11、本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权向仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。
12、本合同正本两份，双方各执一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
承揽合同7
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以下简称为“发包人”总分包合同，双方就大包事项协商达成一致，订立本合同。
工程名称：私有住宅加层高为2.8米，空心板，每层空心板顶部不抹灰，外墙为24墙，中墙24墙，无隔断，挑梁钢筋部分为合理制作。
工程地点：
承包范围：大包______元/每平方米。采取连工带料由乙方承包承建。里外抹灰，水泥地平，无上下水、电、暖、涂料。甲方负责三通一平，电通、路通、水通，水电费由甲方承担。
质量标准：普通
图纸：由甲方提供。
承包内容：本工程采用墙体土砂砌筑，四角均设有构造柱，圈梁两道，主筋为直径12的.螺纹钢筋，副筋为直径6的钢筋。顶部采用2厘米厚炉渣找平层及SBS卷材0.4厘米厚复合型防水层。外门选用普通四防门，价格不超过500元。窗户选用屯河普通型号。挑出部分按实际计算，外部楼梯上下部分按全额计算，其余增加部分另行商议。在施工过程中，甲方如发现问题应当立即与乙方协商解决，不得拖延至活动完成后再提出异议。执法局和税收等相关事宜由甲方承担，乙方不承担任何责任和经济费用。
付款方式：开工付_______;扣板付_______;剩余部分完工一次性付清。
开工日期为____年___月___日至____年___月___日，停水停电下雨工期顺延。
以上条款希望双方共同执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承揽合同8
原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。
被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________
住所地：_________________市__________镇__________路请求事项：_________________
1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。
2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;
3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________
原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的`加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。
此致
__________市人民法院
具状人：_________________
_____年____月____日
承揽合同9
甲方(定作方)：______
乙方(承揽方)：______
经过甲乙双方友好协商，根据我国《民法典》及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关___________等小商品一事达成如下约定：
一、采购产品情况：
1、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；
2、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；
3、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；
总金额(含税价)：人民币________________________元整(小写￥_______________________)。
二、样品约定时间
自本合同生效之日起，乙方应在______个工作日内按照甲方的要求制作__________样品。经甲方确认后的样品将作为乙方最终交货的标准。
三、交货时间、地点及运费
合同生效后，甲方需在预付款到乙方账户的情况下，确认协议第一条中各款式的尺码数量，并在确认后的7个工作日内交货（具体数量双方可协商确定并以书面传真或电子邮件方式确认）。
四、质量要求及技术标准：
根据甲乙双方事先确认的样品为准，以下是货物主要技术指标说明：
按国家兴行业标准。
五、验收标准、方法及期限
双方确认的样品为准，如甲方收到货物后发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应在收到货物后的3个工作日内以书面形式通知乙方；乙方核实后，将尽快做出相应处理。若乙方交付的货物不符合合同标准，乙方应负责更换或退货，并承担因此产生的所有费用。
六、包装要求及费用负担：
乙方应按照自身企业或行业的标准提供包装，并承担相关费用。
七、结算方式和期限：
合同生效后，乙方开具发票，甲方收到发票后______日内需支付总价款的______%作为预付款，预付款金额为人民币____________。双方约定汇款方式为甲方电汇至乙方指定收款账户：
收款人：_________
开户行：_________
账号：_________
最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起______日内，甲方一次性支付其余货款。
八、违约责任：
1、合同生效后，若一方单方解除合同，则有权要求违约方支付总合同金额的`一定比例作为违约金。
2、由于甲方的原因导致乙方无法按照约定时间制作样品或交付货物，责任应由甲方承担。
3、如果乙方提交的样品与甲方定制的_______小商品存在明显差异，甲方有权拒绝付款。
九、合同争议的解决方式：
本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，双方当事人同意提交至______________仲裁委员会仲裁，并接受仲裁裁决。
十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签署之日起生效。合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方：______
地址：______
电话：______
代理人：______
________年___月___日
乙方：______
地址：______
电话：______
代理人：______
________年___月___日
承揽合同10
发包方：________________（以下简称甲方）
承包方：________________（以下简称乙方）
根据双方协商一致，甲方委托乙方承揽书架制作、油漆加工与安装的工作。双方本着合作、互利、公平的原则，达成如下合同条款：
第一条：合同
乙方承揽甲方所需书架制作、油漆的加工与安装合同标的额暂定为：298345.8元。最终标的以永宁县财政局预（决）算审查中心决算价为最终标的。
第二条：好的，我来帮您修改：确定制作书架的数量、规格以及价格（单位为每个/人民币________________元）。
注：承揽加工合同的结算价格按照每个书架的单价确定，该价格包括包工、包料、包装运输、安装费以及其他相关的税费。
第三条：加工制作与安装的要求
1、书架安装后稳定、可靠，空间利用充分。
2、根据甲方的要求，所有材料必须按照规定的标准进行多家比选采购，并且必须提供合格证书。
3、图书馆钢制双柱双面书架，型号规格为：______，要求在_____年____月____日之前完成全部交货。
②、乙方将负责将货物送到甲方指定的地点，并完成安装工作。
③、包装运输：乙方交货时需对成品进行妥善包装，确保书架在运输过程中不受损坏。如因包装不当导致损坏、变形或划痕等问题，乙方应负责修复或赔偿。
第六条书架安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的书架进行安装；
②、乙方安装的书架，需经甲方验收合格方可使用。如验收不合格，乙方应在3日内进行整改。若乙方未能按时整改或两次整改仍不合格，甲方将扣除书架价值的10%作为额外维修费用，并不予退还乙方。
③、乙方承诺为甲方制作的'书架因质量问题，在书架交付后的____年内提供免费保修服务。若书架在超过____年后出现问题，或者因甲方原因造成损坏需要维修，则需要支付维修工本费用。
④、乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护。
第七条：结算方式、期限及安装费用
①、合同生效后的第5天，甲方应在5天内将合同金额的30％作为预付款支付到乙方指定的账户。
②、乙方交货后5日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％。
③、乙方完成按期安装，并经过甲方验收合格后，甲方将在5个工作日内支付合同总金额的30％至乙方指定的账户。累积支付金额将达到合同总金额的90％。
④、剩余的合同金额的0％将作为质量保证金，由乙方预留给甲方。一年后，经甲方确认产品质量无问题后，甲方将全部质量保证金一次性支付给乙方。
第八条：甲方违约责任
①、甲方在书架制作过程中，如无故改变订单数量或到货后拒收，应支付乙方合同总额的2‰作为违约金。
②、甲方未按合同约定的时间向乙方支付货款，每延迟一天支付货款，除应补足货款外，还需支付违约金，违约金为货款金额的____‰。
第九条：乙方违约责任
①、甲方要求乙方按照合同规定的质量要求进行生产，不得隐瞒原材料的缺陷，使用不符合合同规定的原材料，偷工减料，以次充好等行为。如果乙方未按要求执行，除按质论价外，甲方有权从应支付乙方的合同货款中扣除2‰的违约金。
②、乙方不得将本合同项下的服务转包或分包给任何第三方，如有违反，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担由此造成的一切经济损失。
③、乙方未按合同约定的时间交付书架，每延迟一天交付，甲方有权从应支付给乙方的合同货款中扣除____‰的违约金。
第十条：纠纷的处理
当事人可以选择以下两种方式中的任意一种，作为解决本合同争议的方式。
①、双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向邯郸仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。
②、双方就履行本合同所产生的任何争议应通过友好协商解决，如协商不成，应提交至当地人民法院解决。
第十一条：附则
①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，除非经双方书面同意，任何一方不得擅自变更和解除合同。
②、合同执行过程中，双方如对具体书架数量有变更需求，应当书面通知对方，口头通知无效。书架规格的变动须经双方共同协商，并在书面补充协议中确认，该补充协议与本合同具有同等效力。
发包方________________（全称）（盖章）
承包方（________________全称）（盖章）
_____年____月____日
承揽合同11
定作方：
合同编号：
签订地点：
承揽方：
签订时间：
一、加工标的
货物名称型号面料颜色单位数量单价总金额交货地点及期限
交期：
出口国：
合计人民币（大写）按实际金额结算 单价含线 税 封箱带
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，则必须填写）
材料质量数量提供日期消耗定额
面料.里料一等按定单数量到位按实际排版单耗
三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天；定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。
四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的.检验标准和SN/T1649 的标准验收。
五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。
六、加工物品的包装按定作方的要求。
七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。
八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。（定做方自提）。
九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担（包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等）。
十一、付款方式：内部结算。
十二、其他约定事项：
1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，
2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。
4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。
5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。
十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。
十四、如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。
十五、未尽事项双方协议解决。
定做方：
代表人：
时 间：
承揽方 ：
代表人 ：
时 间 ：
承揽合同12
定作人：
承揽人：
签订地点：
签订时间：___年___月____日
甲方(定作人)：____________乙方(承揽人)：____________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确定作人与承揽人的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。
第一条定作物情况(如定作物为工程类，可另行表述或附件，写为见合同附件一)
1.1品名：(应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替)
1.2规格：(应写明定作物具体的规格型号)
1.3数量：(具体写明定作物的数量，并注明单位)
1.4备注：(如无内容，在空格处划线)
第二条合同价款
2.1合同价款总额：(应以大、小写两种形式填写，并注明币种)
2.2付款方式：(应详细写明是分期付款还是一次性付款或其他方式)
2.3付款时间：(写明年、月、日)
第三条加工成品质量要求及技术标准：
3.1质量要求：(应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准，必须要写全称)
3.2技术标准：(技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物理化学参数)
3.3以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量
4.1用承揽人原材料完成工作的,定作人有权对原材料进行检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表标准提供：(注：可以另设合同附件，写明见合同附件二)
4.3定作人于___年___月____日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具体化)
4.4承揽人收到定作人提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则定作人有权解除本合同，承揽人承担相应的赔偿责任。
第五条技术资料、图纸的提供
5.1定作人负责提供技术资料和图纸。
5.2承揽人在依照定作人的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知定作人,定作人应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。定作人未答复,承揽人有权停止工作,并及时通知定作人。
5.3定作人要求对承揽物的技术性保密的,承揽人应当严格遵守,未经定作人许可不得留存技术资料和复制品。
第六条验收标准和方法
6.1验收标准：(写明是以国家标准、行业标准或封样进行验收)
6.2验收方法：(写明全部或抽样验收的方法)
6.3定作人验收承揽人所完成定作物的时间：(写明具体时间年、月、日)
6.4定作人验收承揽人所完成定作物的地点：(写明详细地址)
6.5验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。
6.6对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷，定作人有权要求退换，并视为质量不符合约定。
6.7双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以(写明检验机构)对定作物质量的认定为准。
第七条交(提)定作物的时间和地点
7.1双方约定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的时间：(写明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地点：(写明详细地址不可省略)
7.2双方约定由承揽人送交定作物
7.2.1送交定作物的时间：(如选择了7.1，则在空格处划线)
7.2.2送交定作物的地点：(如选择了7.1，则在空格处划线)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的计算：承揽人自备运输工具送交定作物的,以定作人接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽人通知的提取日期为准,但承揽人在发出提取定作物的通知中,必须留给定作人以必要的途中时间。
第八条包装要求及费用负担：
8.1包装要求：(应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等)
8.2费用负担：(写明包装费用由哪方承担)
第九条运输方式及费用负担
9.1定作物的运输方式：(写明是汽车、火车、水运或其他方式)
9.2运输费用由(如无内容，在空格处划线)承担。
第十条定作物的保修
10.1定作物保修期：(如保修期从何时起到何时止)
10.2在保修期内承揽人免费提供保修服务。
第十一条定金及预付款
11.1定作人向承揽人交付定金的数额：(大、小写两种形式填写)
11.2定作人向承揽人交付定金的时间：(写明年、月、日)
11.3定作人向承揽人交付预付款的数额：(大、小写两种形式填写)
11.4定作人向承揽人交付预付款的时间：(写明年、月、日)
第十二条承揽人的违约责任：
12.1未按合同约定的质量交付定作物,若定作人同意接受的,应当按质论价;不同意接受的,应当负责修理或调换。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。
12.2交付定作物少于合同约定的数量,定作人仍然需要的，应当补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分定作人不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽人赔偿。
12.3未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的`费用。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。
12.4逾期交付定作物,应当向定作人支付未交定作物总价的____________%的违约金。
12.5未经定作人同意,提前交付定作物,定作人有权拒收。
12.6不能交付定作物的应当向定作人支付不能交付定作物总价的________________%的违约金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作人因此造成的损失。
12.8未按合同约定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同约定的期限通知定作人调换、补齐的,由承揽人承担相应的损失。
12.9擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有权拒收,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理，应当按定作人要求完成,并承担逾期交付的责任。
12.10承揽人未按定作人的技术保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技术泄漏，或被窃取的，承揽人应向定作人承担违约金元。
12.11因承揽人原因致使定作物造成的侵权责任和损失，由承揽人承担。
12.12其它违约责任：_______________
第十三条定作人的违约责任：
13.1未按合同约定的时间向承揽人提供原材料的,承揽人有权在催告满30天后解除合同并赔偿因此给承揽人造成的损失;承揽人不要求解除合同的，除交付定作物的日期应当顺延外,定作人还应当支付承揽人停工待料的损失。
13.4超过合同约定期限领取定作物的,定作人应承担承揽人实际支付的保管、保养费。
13.5超过合同约定日期付款且未通知承揽人协商宽限期事宜的，每逾期一日按逾期付款额的万分之向承揽人支付违约金，直至付清时止。
13.6无故拒绝接收定作物,赔偿因此给承揽人造成的损失。
13.7变更交付定作物地点或接收单位(人)时,承担因此多支出的费用。
13.8其它违约责任：____________
第十四条不可抗力
14.1在合同约定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽人在取得合法证明后,可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失。
14.2在定作人迟延接受或无故拒收期间,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失发生的,承揽人不承担责任。
第十五条争议的解决方式
因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决;协商不成按下列第____种方式解决(只能选择一种)：
1.提交_______________仲裁委员会仲裁;
2.依法向_______________人民法院起诉。
第十六条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十七条本合同一式份，定作人执份，承揽人执份。
第十八条合同未尽事宜双方共同协商达成补充协议。
定作人：(公章)承揽人：(公章)住所：住所：法定代表人或法定代表人或
委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号邮政编码：邮政编码：
合同签订时间：___年___月____日
承揽合同13
甲方：
乙方：
经甲、乙双方平等协商，就乙方承揽甲方电厂一号炉拆卸工程达成协议，具体事宜如下：
一、工程项目：
电厂一号炉拆卸工程
二、工程内容：
锅炉本体(电气、仪表类由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正负零为标准土建除外。要求拆卸过程中随拆随运不得在场地内存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地点。_________米以内短途由乙方承担，超出部分由甲方承担。
三、工程造价(含建安发票)：
_________元整
四、结算方式：
合同生效后乙方施工人员进驻现场后付_________%预付款，本体拆除完毕后付_________%，余款工程全部完工场地清理干净双方验收合格后凭发票一次性付清。
五、工程期限：
______年______月______日前工程全部结束并交付甲方验收。
六、工程责任：
1.施工过程中出现的任何意外情况全部由乙方自行负责、甲方不付任何责任;
2.施工过程中如因乙方野蛮施工造成的一切损失由乙方负责;
3.在施工过程中乙方必须完全听从甲方指挥;甲方提供水电。
4.施工人员必须有工伤保险。
5.因甲方原因影响工程进度工期顺延。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
______年______月______日 ______年______月______日
承揽合同14
合同编号：____________
发包方：____________（以下简称甲方）
承包方：____________（以下简称乙方）
双方议定乙方承揽甲方书架制作.油漆的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等.公平.互惠的原则，订立如下合同条款：
第一条：标的
乙方承揽甲方所需书架制作.油漆的加工与安装合同标的额暂定为：298345.8元.最终标的以永宁县财政局预（决）算审查中心决算价为最终标的.
第二条：制作书架的数量.规格.价格（价款单位：每个／人民币___元）计取
注：整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价，该结算价格含：包工.包料.包装运输.安装费.及其他相关的税费.
第三条：加工制作与安装的要求
1.书架安装后稳定.可靠，空间利用充分.
2.使用材料：所有材料须按甲方要求的规格进行多家比选采购，且有材料合格证书.
3.规格：图书馆钢制双柱双面书架，规格型号：高_________年______月______日前全部交货.
②.交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕.
③.包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证书架在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型.划漆等由乙方负责保修.
第四条书架安装及验收与售后服务
①.乙方对制作的书架进行安装；
②.经乙方安装的书架，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在__日内予以整改，不予整改.或两次整改不合格的，甲方按该书架价值扣除％做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；
④.乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护.
第五条：结算方式.期限及安装费用
①.甲.乙双方签订的合同生效后5日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30％的预付款.
②.乙方交货后5日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％.
③.乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后5日内，甲方再向乙方指定的`账户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的90％.
④.剩余的合同标的额0％价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方.
第六条：甲方违约责任
①.甲方在乙方为其制作书架期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额2‰的违约金；
②.甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付‰的违约金.
第七条：乙方违约责任
①.乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷.使用不符合合同规定的原材料.偷工减料.以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2‰违约金；
②.乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；
③.乙方未按合同要求的时间交付书架，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除‰的违约金.
第八条：纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第2种方式，作为本合同争议的解决方式.
①.因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸_____委员会_____；
②.因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉.
第九条：附则
①.本合同一式四份，甲.乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效.合同履行期间，甲.乙任何一方不得随意变更和解除合同.
②.合同执行过程中甲.乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，书架规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力.
发包方（全称）（盖章）承包方（全称）（盖章）
法定代表人法定代表人 委托代理人委托代理人
经办人：___________ 经办人：____________
单位地址：________ 单位地址：_________
开户银行：________ 开户银行：____________
账号：__________ 账号：____________
电话：__________ 电话：___________
传真：__________ 传真：____________
XX编码：________ XX编码：____________
_______年_______月_______日
承揽合同15
委托方：
签订地点：
承接方：
深圳斯拉欧加文化传播有限公司订日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。
第一条：广告承揽要求。
1、项目（制作）：________
2、广告及活动内容及有关证件的名称、编号：________
3、发布地点或形式：________
4、颜色：________
5、规格或材料：________
6、刊播次数、起止日期及时间：________
第二条：费用及支付方法
1、费用
本次活动总金额为________。（大写________元整）
2、结算方式和期限：________
第三条：验收方式及时间：____________
第四条：违约责任
1、委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。
2、承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费10%的'违约金；不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。
3、其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。
第五条：纠纷解决方式
发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（2）项规定办理。
1、向地经济合同仲裁机关申请仲裁；
2、向连云港市当地人民法院起诉。
第六条：双方商定的其他事项：
第七条：附则
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日终止。
委托方：连云港之星汽车销售有限公司承揽方：
单位名称：（盖章）
单位名称：（盖章）
地址：地址：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
日期：___________
日期：___________
【承揽合同】相关文章：
承揽合同供加工承揽用05-05
承揽合同01-26
承揽合同08-15
承揽的合同[经典]07-25
承揽合同12-29
承揽的合同06-12
承揽合同合同02-21
承揽类防盗门加工承揽合同09-09
运输承揽合同03-03
【荐】承揽的合同03-02
