- 加工承揽合同 推荐度：
- 加工承揽合同 推荐度：
- 相关推荐
承揽加工合同15篇【优选】
随着法律观念的日渐普及，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编精心整理的承揽加工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
承揽加工合同1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称：轻型钢架棚
2、镇平工业园区位于华宇塑料制品有限公司所在地。
二、工程承包范围
1、面积：61.3×44.3=2715.59平方，附工程详单，见-3
2、甲方出资，由乙方承包工程和提供所需材料（本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm），包括土建工作。
3、工程造价165元/㎡，总造价448072.35元。
4、付款方式：双方签订合同后，甲方需预付总造价的'30%作为首付款。随后在工程施工过程中，当工程完成到柱子立起阶段时，甲方需要支付剩余总造价的40%作为第二笔款项。工程全部完成并经过验收后，甲方需支付剩余总造价的25%作为第三笔款项。最后，工程完工后的一年内，甲方需支付尾款的5%。
5、土建工程完工后，即可开始施工，交付使用。（特殊情况除外）。年内保证维护正常使用。
6、在工程施工期间，乙方施工人员必须全部投保保险，若发生工伤事故等情况，乙方应当从保险金中解决，如保险金不足，乙方需承担剩余部分，甲方对此概不负责。
7、甲方负责提供施工所需的水、路通畅，并承担相关费用，同时负责维护施工现场的外围治安秩序；乙方负责按照施工图纸进行施工，保证工程质量、工期和施工安全。在施工期间，乙方承担电费，甲方协助协调相关事宜。双方需履行合同义务，如有一方违约，应支付三万元的违约金给对方。
本合同共定立两份，一式归甲方，一式归乙方。合同自双方签署之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
承揽加工合同2
承揽方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 加工成品：
品名
规格
单位
数量
备注
第二条 加工成品质量要求：______________________________________________。（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）
第三条 原材料的提供办法及规格，数量，质量
１、用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。
２、用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。
3、原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。
第四条 技术资料，图纸提供办法：________________________________________________
(１．承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。
２， 承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。
３， 定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。）
第五条 价款或酬金：_______________________________________________（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。)
第六条 验收标准和方法__________________________________________
１，按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。
２．定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或
项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方
使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
３，当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条 交（提）货的时间和地点：____________________________________
(１， 交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要
求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。
２， 交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通
知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）
第八条 包装要求及费用负担______________________________________
第九条 运输办法及费用负担______________________________________
第十条 结算方式及期限__________________________________________
第十一条 其他__________________________________________________
１． 根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。
２．根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等）
第十二条 承揽方的违约责任：
一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二，交付定作物或完成工作的`数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。
三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。
四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金总额的_____％（２０％--６０％幅度）违约金。
六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。
七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。
九，未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。
十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十三条 定作方的违约责任：
一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____％（１０％--３０％幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________％（２０％---６０％的幅度）违约金。
三，未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七，变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。
第十四条 不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条 纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交_______（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。
定作方：____________________（盖章）
代表人：____________________（盖章）
地址：________________________________
电话：________________________________
开户银行：____________________________
帐号：______________________________
承揽方：__________________________（盖章）
代表人：__________________________（盖章）
地址：_________________________
电话：_________________________
开户银行：_____________________
帐号：_________________________
___________年_______月______日订
承揽加工合同3
甲方：
乙方：
1、前言
经过友好协商，甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提，就铸件合作事宜达成一致，特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。
2、供货范围和双方职责
（1）供货范围
按甲方提供的铸件清单供货。
铸件上要带检验试棒2根（￠30﹡300）；球铁件的附铸试块采用“Y”型试块并附质保书。
（2）乙方职责
完成上述规定供货范围的供货。
返回甲方提供的所有资料，并为甲方保密。
向甲方提供铸件的材料说明（A、机械性能；B、材质化验）
（3）甲方职责
每套铸件（每件）向乙方提供铸件图纸一套。
负责解决乙方在泡沫模型制作过程中的技术问题。
向乙方提供铸造清单（明细）并说明材料，件数，交货期。
甲方向乙方提供技术要求。
技术要求
（A）铸件材料：HT250、HT300、MoCr铸铁、QT600-3
（B）铸件化学成份：根据提供给贵公司的化学成份标准。
（C）铸件应清理干净，去除冒口残余，粘砂以及内腔残余物等。铸件表面进行喷丸处理，要求铸件表面光洁。
（D）铸件不允许有影响使用性能的裂纹、气孔冷隔、缩松、铁包砂和起皮等缺陷存在。
（E）铸件加工面上不允许存在加工余量范围内的表面缺陷。
（F）铸件交货时应附有合格证、质保书，其中包括：供方名称、铸件名称、铸年材料牌号、图号及必要的`检验结果、制造日期（或编号）或生产批号、机械性能。
3、价格
（1）铸件价格
HT250：
MoCr：
QT600：
特殊规格铸件价格双方协商定
4、结算方式：
（1）铸件以甲方验收过磅，并通知乙方认可。
（2）铸件在甲方现场验收合格后，开具发票，甲方收到发票30天内全额付款。
（3）铸件经甲方使用，确认满足第六条定义的质量保证。
5、交货期
（1）乙方严格按甲方提供的清单、周期进行铸件并及时交货。
（2）具本交货日期：（泡沫模型与铸件制造，周期，不含路途）
铸件5吨以下16-20天。
铸件5-8吨18-22天。
铸件8吨以上的另商定。
（3）特殊规格双方协商定。
6、验收
甲方应根据有关资料和技术协议、国家标准对铸件进行验收。
7、质量保证：
甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品，应立即通知乙方，如确系乙方铸造原因造成的废品，由乙方补废包换，并以急件的形式补废，模型费由乙方负担。
8、合同修改：
只有在合同双方的合法代表书面签字同意后，才能对本合同的条款进行修改，补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。
9、不可抗力：
（1）当不可抗力发生时，发生不可抗力的一方有义务做出努力，将不可抗力带来的损失减少到最低限度。
（2）因不可抗力造成的损失由双方商定解决。
10、权力和义务的转让：
乙方不得将本承包合同所产生的权力义务转让给任何第三方。
11、合同的终止和解除
（1）发生下列情况之一时，甲方有权终止和解除合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。
乙方无正当理由不按期制造投入时。
实际制造进度比进度表上的日程大大延迟，按期交付无可能时。
乙方无正当理由不执行合同有关规定，经甲方书面催促仍无解决诚意时。
（2）发生下列情况时，乙方有权终止和解除合同，并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。
甲方没有支付合同金额的能力时。
12、争议解决：
当甲、乙双方之间在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时，可直接向人民法院起诉，甲方乙方同意双方的争议由合同履行地（烟台）人民法院管辖。
13、合同附件
下述合同附件与本合同同进签署，一并有效。
附件一、每次提供铸造清单、进度表。
14、通知
所有通知和通讯均需采用书面形式，如为传真或电传，则发生当日视为送达。
15、合同生效
本合同一式二份，双方各执一份，合同经双方授权代表签字、盖章即生效。
甲方 乙方
代表（签字） 代表（签字）
日期： 日期：
承揽加工合同4
定作方(甲方)：_____________________
承揽方(乙方)：_____________________
一、委托加工项目
委托加工产品：_____________________
数量：以甲方下单为准.
单价：_______________
交货期限：按乙方接单日起5-7天
内交货。具体时间以订单为准。
二、委托加工方式
乙方包工包料。乙方必须依照合同规定选用原材料，乙方应在_________年______月_____日将原材料样品交由甲方检验，甲方要求乙方使用的原材料为_________。
甲方提供外包装、商标、吊牌、防伪标识。
三、质量要求及技术标准
乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工，于_________年______月_____日制作出样品，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存。
技术标准按照《企业质量问题细则》(见附件)及国家标准。(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的，按国家标准执行)。
四、乙方对质量负责的范围及期限
面料、辅料质量的确认;
颜色、尺码规格的确认;
绣制杉杉标徽工艺的确认;
缝纫手工艺的确认;
其他质量问题的确认;
乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;
乙方在合同期内对质量责任需支付保证金
甲方允许乙方制作误差率为千分之二。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料;
乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售;
未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
六、验收标准、方法和期限
甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收(按合同约定之质量标准)，并派业务员跟单，其食宿由乙方负责。
七、包装要求及交货地点、运
输方式
乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装;
于甲方指定的地点_________交货。
运输方式为_________;运费由_________负担。
八、交付金额及销售期限
第一次交货根据质量标准，经仓库及跟单员验收确认后，交付总货款的_________%;
在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%;
销售期限：_______________________。
九、结算方式
在乙方交货后，由乙方开具增值税专用发票交由甲方。
甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为：
银行户名：_______________________
开户银行：_______________________
银行账号：_______________________
十、违约责任
乙方必须严格按照双方规定的'时间交货，如逾期交货，乙方应向甲方支付价款总值20%的违约金;
乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时，甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。
乙方若制造假冒产品，给甲方造成损害的，应当承担损害赔偿责任，赔偿金额为人民币_________万元，甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚;
乙方若违反甲方的保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视实际情况要求乙方承担赔偿责任;
乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标，如果未达到要求而导致退货，乙方向甲方支付退货金额的_________%违约金;
乙方无权销售本合同中涉及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总金额的_________%支付违约金;
每件产品必须加贴防伪标识，每少贴一件赔偿甲方_________元;
乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系，乙方若有此行为，甲方有权终止加工合同，若由此造成甲方损失，甲方有权追究其违约法律责任。
十一、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由当事人
双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
十二、其它事项
企业质量问题细则为本合同附件与合同具有同等法律效力。
甲方(章)：________________
单位地址：__________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
电话：______________________
_________年_______月______日
签订地点：__________________
乙方(章)：________________
单位地址：__________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
电话：______________________
_________年_______月______日
签订地点：__________________
承揽加工合同5
委托方：____________________(以下简称甲方)
加工方：____________________(以下简称乙方)
依据《_____________》的有关规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜，经友好协商，达成一致并订立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供钢结构工程施工图纸，乙方包工包料加工。
二、加工内容
本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作(含抛丸除锈，刷红丹防锈底漆一遍)。
三、加工工期
从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开始计算工期。
四、加工量、单价及总金额
1、以上价格均为《税工程施工质量验收规范》(GB
-50205-_________)。甲方提供施工图纸一套，并签字盖章，乙方须严格按图纸要求加工制作。
2、上表所列之加工量为暂定加工量，结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量
0%损耗计算。本合同从生效之日起，合同单价不因市场价格变化而变更。
3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。
4、本合同采用的定价方式结算。
五、运输方式：需方自提，运费自负。
六、结算、付款及付款方式
1、本合同签订后万元为定金，____________________万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后3天内，乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款，本合同自动终止，甲方已支付的定金不退还。
2、乙方生产、制作钢结构过程中，甲方付款提货，且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额(定金除外)。甲方最后一次提货前，双方办理结算，货款应全额付清，乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后，安排发货。
3、如甲方在现场安装时发现有质量问题，应及时通知乙方，乙方必须在
12小时内到现场处理问题。
七、双方责任甲方责任
1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。
2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货，支付货款、办理结算。
3、本合同所涉及工程如中途有设计变更，甲方应以书面方式在变更实施前
2天书面通知乙方，因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担，按照合同约定价格支付乙方价款。
4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核，对乙方提出的图纸错误，甲方必须在乙方提出后
12小时内解决。由此造成的`工期延误由甲方承担相应责任。
5月日为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物，甲方应在最后提货期限届满后7天内付清全部货款。否则甲方提货时，市场价格上涨的，按照涨价后价格结算;市场价格下跌的，按照下
乙方责任
1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工，并做好自检工作，确保质量、进度。加工完后，保存甲方提供的施工图纸。
2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。
3、乙方在钢构件出厂时，需提供所采购钢材的材质证明，产品的检验报告，合格证明等技术资料一式四份(注：不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。
4、日开始供应第一批构件，供货要求详见甲方书面需货计划，_________年_______月________日前将全部钢构件供完。
八、质量验收
1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后，由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责，乙方加工的产品质量问题由乙方负责，并在
48小时内解决。
2、质量异议期限：甲方收到产品后如发现存在质量问题，应立即停止使用，并在
48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议，或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的，视为乙方提供的货物质量全部合格，甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。
3、甲乙双方约定，如果乙方提供的货物质量存在缺陷，乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任，乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。
九、违约责任
2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的，由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。
3、乙方无故延迟交货的，应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。
4、本合同生效后履行完毕前，任何一方不得毁约，不得擅自解除本合同。
十、保密责任
任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密，必须承担保密义务，不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起，至对方将该商业秘密公开之日止。
十一、其他约定
1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、双方就本合同发生争议时应协商解决，协商不成时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效，至构件交付完毕货款付清后自然终止。
5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。(以下无正文)
甲方：_______________________(盖章)
乙方：_______________________
_______年_______月_______日
承揽加工合同6
需方：________（甲方）
供方：_______（乙方）
合同编号：___________________
签订日期：____年____月____日
为规范建筑门窗的购销行为，保障双方合法权益，遵循《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规，明确技术经济责任，确保工程建设顺利进行。经甲、乙双方协商一致，特此签订本合同，以便双方共同遵守。
1、建筑门窗用途概况工程名称：________________；建筑结构：_______________；工程地址：_____________________；使用层次：__________。
2、建筑门窗供应要求
2.1本合同中的单价是指门窗到________________________交货的价格。
2.2交货点详细地址：____________________________________。
2.3其它要求：___________________________________________
3、结算和付款方式
3.2结算方式：
3.2付款方式与期限：____________________________________________
4、技术要求
4.1乙方供应的产品应严格执行并符合__________标准，（标准名称代号）___________________________________________________________。
4.2乙方应随每批产品提供《产品质量保证书》。
4.3产品运输方式及包装标准_____________________________________。
5、验收标准、方法及提出异议期限
5.1验收标准，按该产品的国家标准验收，如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
5.2甲方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，应妥善保管，并在__天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方因使用、保管不善等造成质量下降的，不得提出异议。
5.3如果发现产品存在严重质量问题，甲方应立即向当地建材业质量监督管理中心和门窗分中心报告，并书面通知乙方。在问题得到解决之前，该批次产品必须被封存并停止使用。如此造成的.任何损失应由乙方承担相应的违约责任。
6、违约责任
6.1甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照民法典有关条款及双方的约定，向对方偿付违约部分货款的____%的违约金。
6.2如另行商定责任赔偿规定的，应在8.5“其他约定”一栏中予以写明赔偿方式、方法与金额。
7、解决争议的方式
7.1如本合同履行过程中发生争议，甲、乙双方应当及时沟通协商，以友好的方式解决争议；如协商不果，可向分中心提出调解请求或通过法律程序解决。
8、其他约定事项
8.1甲方与乙方签订的合同中规定，门窗已经运抵交货点。乙方应该将门窗堆放在指定的场地上，并且甲方应该及时进行验收工作。如果出现任何问题，双方应该及时协商解决。
8.2乙方如遇特殊原因不能正常供货时，应提前天通知甲方协商解决，否则造成后果乙方负责。
8.3甲方如遇特殊原因不能按合同规定缴付货款时，应及时主动通知乙方协商解决，否则造成后果由甲方负责。
8.4如遇人为不可抗拒因素（如台风、洪水等）和其他不可预见事故发生而不能履行合同时，免除承担违约责任。
8.5其他约定：
9、本合同自双方代表签字，加盖双方印章后生效，如有未尽事宜，须由甲、乙双方共同协商解决。
本合同共有五份，由甲方和乙方各持两份，另外一份备案在____市建设工程交易管理中心建筑门窗分中心。
甲方：____________
乙方：____________
单位名称：________
单位名称：________
___年___月____日
___年___月____日
承揽加工合同7
合同编号：
发包方：永宁县体育局（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
第一条：标的
甲方委托乙方制作书架、进行油漆加工并安装，合同标的金额暂定为298345.8元。最终金额将根据永宁县财政局预（决）算审查中心的决算价确定。
第二条：根据客户需求，制作书架的数量、规格、价格如下：数量：10个规格：高180厘米，宽80厘米，深30厘米价格：每个550元/人民币 元
注：承揽加工合同的结算价按照每个书架的单价来确定，包括包工、包料、包装运输、安装费以及其他相关税费在内。
第三条：加工制作与安装的要求
1、书架安装后稳定、可靠，空间利用充分。
2、根据甲方要求的规格，所有材料均需通过多家比选采购，并提供合格证书。
3、图书馆钢制双柱双面书架，规格型号：高 年 月 日前全部交货。
②、乙方应将货物送至甲方指定的地点，并负责将货物安装到指定位置完成安装。
③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行合适的包装，确保书架在运输过程中不受损坏。如有任何损坏、变形或划痕等情况发生，乙方应承担保修责任。
第六条 书架安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的'书架进行安装；
②、乙方安装的书架必须经过甲方验收，如遇验收不合格的情况，乙方应在24小时内进行整改。若乙方未进行整改或两次整改均不合格，甲方将按照书架的价值扣除20%作为额外的维修费用。这部分费用不会退还给乙方。验收标准和技术要求按双方预定的规定执行。
③、乙方保证为甲方制作的书架质量可靠，如在一年内出现任何质量问题，乙方将免费提供维修服务。超过一年或由于甲方原因导致书架损坏需要维修时，乙方将收取适当的工本费用。
④、乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护。
第七条：结算方式、期限及安装费用
①、合同签订后的5个工作日内，甲方应将合同金额的30％作为预付款支付到乙方指定的账户。
②、乙方交货后的第5天，甲方应向乙方支付合同总金额的30％作为首笔款项，累计支付金额达到合同总金额的60％。
③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后 5日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的90％。
④、根据合同约定，乙方应向甲方预留相当于合同标的额一定比例的质量保证金作为保障。一年后，经过甲方正常使用并确认无质量问题后，甲方将会主动一次性将乙方预留的质量保证金返还给乙方。
第八条：甲方违约责任
①、甲方如在书架制作过程中擅自变更数量或无故拒收到货，应支付乙方合同总金额的2%作为违约金。
②、甲方未按合同约定的时间向乙方支付货款，每延迟一天支付，除应补足货款外，还需支付相当于未支付货款金额的0.1%作为违约金给乙方。
第九条：乙方违约责任
①、乙方未按照甲方的质量要求进行生产，故意隐瞒原材料的缺陷，使用不符合合同规定的原材料，偷工减料，以次充好等行为。除了按照质量标准扣除货款外，甲方有权在应支付给乙方的合同货款中扣除2%的违约金。
②、乙方不得未经甲方同意将本合同项下的服务转包或分包给第三方。如发现乙方违反此规定，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担由此造成的一切经济损失。
③、甲方要求乙方按合同约定的时间交付书架，但乙方未能如期交付。根据合同约定，乙方每延迟一天交付，甲方有权从应支付给乙方的合同货款中扣除相应违约金。违约金的扣除比例为%。
第十条：纠纷的处理
当事人可以选择以下两种方式中的第二种方式，作为本合同争议的解决方式。
①、双方因履行本合同发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向邯郸仲裁委员会申请仲裁。
②、双方因履行本合同所产生的任何争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，应当提交至本合同签订地的人民法院诉讼解决。
第十一条：附则
①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，除非经双方书面协商一致，否则任何一方不得擅自变更和解除合同。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，书架规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
发包方（全称）（盖章） 承包方（全称）（盖章）
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
经 办 人： 经 办 人：
单位地址： 单位地址：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
电话： 电话：
传真： 传真：
邮政编码： 邮政编码：
年 月 日 年 月 日
承揽加工合同8
供方： 合同编号：
需方： 签订地点：
产品名称、型号、厂家、数量、金额 签订时间：
产品名称
商标
规格型号
备注
计量单位
数量
价款
单价
总价
搅拌浇灌机
混凝土发泡砌块技术及发泡剂制作技术
混凝土物理发泡技术及发泡剂制作技术
首付定金（ ）
合计人民币金额（大写）：
第一条 设备部分
1、供方负责提供免蒸养砌块全套设备，包括搅拌机、储料仓等设备。
2、供方将负责设备的安装和调试工作，确保设备运行符合需方的要求（需方仅提供水泥罐和管道）。
3、供方收到定金在15个工作日内交货。
第二条 技术部分
1、供方负责提供免蒸养砌块化学发泡技术、物理植物发泡技术，以及保温砖砌块填充物的发泡技术。
2、供方需负责提供两种不同类型的成形材料的发泡剂制作技术，确保符合客户的需求。
3、供应商负责确保满足需方的要求，以确保泡沫混凝土达到检测合格标准。
4、供应商所提供的`技术制造的产品，每立方体积的重量不得超过140公斤，每立方体积的价格不得超过90元。
第三条 付款方式
定设备时首付10%定金，设备制作成形运到需方目的地，设备到达需方要求付40%，余额50%至发泡技术发泡剂的制作技术完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技术全部提供给对方）
第四条 违约责任
本协议自双方签署之日起生效，双方需严格遵守协议内容。任何一方如违约，应支付给对方总价款60%的违约金。
1、合同争议的解决方式：本合同如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商不成，应提交至供方所在地人民法院诉讼解决。
2、本合同自签字之日起生效。
第五条需方委托武汉半岛砖机设备有限公司监督，并督促配合半岛公司完成需方的要求，因为供方没有营业执照等相关因素。
供方 需方
单位名称： 单位名称：
单位地址： 单位地址：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
此合同有效期二年
承揽加工合同9
甲方（定作方）：____________
法定代表人：____________
住所：____________
联系电话：_________
统一社会信用代码：____________
乙方（承揽方）：____________
法定代表人：____________
住所：____________
联系电话：_________
统一社会信用代码：____________
经甲乙双方友好协商，就印刷事宜达成如下协议：
第一条甲方委托乙方为其提供印刷品印刷及印成品服务共四项。
1、印件名称一：____________，规格：____________，数量：____________，色数：____________，单价：____________，总价：__________；
2、印件名称二：____________，规格：____________，数量：____________，色数：____________，单价：____________，总价：__________；
3、印件名称三：____________，规格：____________，数量：____________，色数：____________，单价：____________，总价：__________；
4、印件名称四：____________，规格：____________，数量：____________，色数：____________，单价：____________，总价：__________ 。
总金额合计：人民____元整（小写____元）。
由甲方将印制品材料于__年______月______日前交给乙方，并办理交接手续。
第二条交货时间
甲方于__年______月日前向乙方提供印刷设计稿，如甲方未按时间向乙方提供设计制作材料，乙方有权选择书面通知甲方，书面通知到达甲方后，乙方有权选择限时交付或顺延合同所列甲方委托项目的完成及交付时间。
第三条交货方式及地点
交货方式：____________
交货地点：
第四条付款结算方式及时间
本合同总金额____元（大写：________），甲方支付乙方合同总金额的`__%，____元（大写：________），作为定金及预付款，余款在乙方加工完成并交付之时，由甲方把余款一次性打到有限公司对公账户，开户行：____________，账号：__________ 。
甲方若不能支付相应款项乙方有权留置加工承揽物，并且在甲方拒付款项达到日后，乙方有权自行处理加工承揽物（出售及另作他用）。
第五条双方的权利和义务
1、乙方必须完全按照甲方要求进行加工、制作等。乙方完成相应工作后，如因甲方原因未能及时投入生产，乙方顺延相应加工承揽物交付时间。
2、乙方在完成甲方项目设计后，经甲方认可，继续投入制作生产并进行下一步工作流程。
3、甲方应及时验收并按照合同支付相应款项。
第六条违约责任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及预付款，乙方有权不安排生产计划。
2、乙方未按合同期限交货或未按甲方质量要求交货，甲乙双方协商解决，协商不成时。甲方有权向乙方索回定金及预付款。
第七条本合同履行期间，甲乙双方任何一方不得随意变更、违反或不履行本合同，否则由此造成的经济损失，由责任方承担，如双方在本合同履行过程中，发生任何争议，均应协商解决，不能达成一致意见的，双方共同选定人民法院管辖。
本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
（以下无正文，转合同签章页）
（本页无正文，为合同签章页）
甲方（盖章）：______乙方（盖章）：____________
法定代表人：____________
委托代理人：_______法定代表人：____________
委托代理人：____________
______年______月______日______年______月______日
承揽加工合同10
甲方：____________________
乙方：____________________
依照《____________________》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称：
________________________________________
2、工程地点：
____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范围
1、面积：
_____________________________=____________________平方，附工程详单。
2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差
±0.3mm)含土建。
3、工程造价
____________元________，总造价________________元。
4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价
30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工，天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。
6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入
_____________，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____________金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付
________________万元的违约金。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
承揽加工合同11
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
电话：________________
诉讼请求
1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；
2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的`经济损失。
此致
__________人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
承揽加工合同12
订做方（以下简称需方）：___
承揽方（以下简称供方）：___
订做方委托承揽方加工25米箱梁芯模模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：（此合同单价为税前价）
品名规格数量单位重量（吨）单价元/吨价款（元）备注
箱梁芯模25米正交2套11 7000 77000约计重量
总计___
总金额（大写）___元整
二、技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；
三、质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查；
四、交货地点：供方厂内验收交货；
五、交货时间：合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日交货。
六、计量方式：需方以标的物加工过磅重量进行结算；
七、结算方式：合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的.物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。
八、当全部货款支付完成时，标的物的所有权将转移至购买方。但如果购买方未能履行完全支付价款的义务，则标的物仍然归供方所有。
九、运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用。工地卸车及其它费用由需方承担。
十、本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。
十一、违约责任：由违约方负责；
十二、解决合同纠纷的途径包括协商、仲裁和诉讼。在纠纷发生时，双方应当首先通过协商方式进行沟通和协商，寻求问题的解决方案。如果协商不成，可以选择将纠纷交给仲裁委员会进行调解和仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。无论选择哪种方式，都需要遵守相关的法律程序和规定，以维护自身的合法权益。
十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。
十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。
订做方：___承揽方：___
签订时间：_____年__月__日
承揽加工合同13
定作单位：
某某项目经理部 （以下简称甲方）
承揽单位：
某某市某某机械制造有限公司 （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。
第一条 加工构件品名与价款
一、加工品名：某某华某某高炉大修项目钢结构工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。
二、承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。
三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币）
四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。
五、本加工构件不含防腐涂装，由甲方防腐涂装分包单位在制作场地进行防腐涂装，乙方免费提供构件机械翻身。
六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。
第二条 加工成品期限与交付
一、加工期限：共计五十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付状态：按双方签字认可的加工制作排版图交付；预组装前坡口形成，再进行预组装验收，并配合防腐涂装。
三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。
第三条 加工材料供应与采购
一、甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损3％）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管费。
二、乙方负责供应的'材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图设计要求。
三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。
四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在18小时内清理出场。
五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。
第四条 加工成品质量与验收
一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。
二、质量等级：一次验收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。
五、验收交付：加工完毕预组装后，以国家颁发的工程验收规范、质量检验标准及图纸技术要求为依据；由乙方提供必需的技术资料和有关质量证明，通知甲方届时验收，办理交付手续。出厂时必须将加工的技术资料按甲方贯标要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方应严格按照标准规范、技术资料及甲方要求组织加工，随时接受甲方和业主的监督、检查和检验；如加工质量不符合各项要求，乙方应无偿返工或修理直至达到质量要求方可出厂，并承担由自身原因导致返工、修改的费用。如加工构件质量低劣又无法修理的，乙方应赔偿甲方由此造成的相应经济损失。
七、甲方监造人员负责质量检查、监督和办理验收手续。甲方监造人员的签字验收只代表甲方对乙方工序质量的认可，不对乙方的加工构件质量负全部责任。
承揽加工合同14
甲方(定作方)：_____________
法定代表人：_____________
住所：_____________
联系电话：_____________
统一社会信用代码：_____________
乙方(承揽方)：_____________
法定代表人：_____________
住所：_____________
联系电话：_____________
统一社会信用代码：_____________
甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法规的规定，就 (地点)玻璃供需问题，经双方友好协商，一致同意签订以下加工合同，具体条款如下：
一、品种、规格、数量、单价
玻璃品种： _____________，规格：_____________ ，数量： _____________，单价：_____________ 。
二、运输方式、费用
1.由乙方负责送货，运输费用由乙方承担。玻璃卸车前破片由乙方负责，落地验收后出现破损由甲方负责。
2.产品必须按甲方订单要求每片附加标签、规格、品种、楼号楼层等识别编码，标签编码统一贴在白玻面，以便区分。
三、交货地点和期限
1.交货地点：_____________ 。
2.合同签订后，乙方收到甲方订单后____日内供货，补片玻璃应在____日内完成。
四、验收方式
1.玻璃送达甲方工地后应当场验收当批玻璃，发现有不符合下单尺寸的产品应当及时予以检验，若有异议应在__日内以书面形式通知乙方，否则视为验收产品合格。
2. 玻璃制作按国家标准执行，相关规定以行业标准为准。
五、结算及付款方式
甲方根据玻璃保修期签给乙方一张支票，乙方发车后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供发票给甲方。
六、违约责任
1.双方应按合同约定履行，乙方若延期供货，每日应向甲方支付延期货物价款的.____%作为违约金。
2.如产品质量达不到设计要求，乙方应承担一切责任和经济损失。
七、争议解决
本合同履行中的争议，由双方协商解决；协商不成的，合同争议双方均有权向 人民法院起诉。
八、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。本合同项目结束后合同自行解除。
九、保质期及保修
1.保质期为____年(自验收之日起)。
2.保修期为__年，在保修期内发现玻璃质量问题，乙方无偿更换，并承担保修期内产品所附有的其他责任。
甲方(签章)：_____________ 乙方(签章)：_____________
法定代表人：_____________
委托代理人：_____________
开户银行：_____________
账号：_____________ 法定代表人：_____________
委托代理人：_____________
开户银行：_____________
账号：_____________
______年____月____日 ______年____月____日
承揽加工合同15
订立合同双方：________
承揽方：________木具厂以下简称甲方
定作方：________百货公司以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条加工成品
第二条加工成品质量要求：________
一、材种：________柜台，货架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：________按图纸所标尺寸做。
三、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。
四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。
第三条原材料由甲方提供
第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。
甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。
第五条工程价款：
________按核定价格单计算款25元。
第六条验收标准和方法：
________本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。
第七条交货的时间和地点：
________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货。任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。
第八条包装要求及费用负担：
________由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按4元计算，共计98元，全部费用由乙方负担。
第九条运输办法及费用负担：
________由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计49元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。
第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款元（大写元）。
甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。
第十一条结算方式及期限：
________乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。
第十二条甲方的违约责任
一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的'千分之一偿付违约金。
五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值2%的违约金。
六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第十三条乙方的违约责任
一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值3%的违约金。
三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
四、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
六、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力：
________在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；
协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同于________年________月日经公证生效，合同履行完毕即失效。
本合同一式份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。
甲方：________（盖章）
代表人：________
地址：________
电话：________
开户银行：________
帐号：________
乙方：________
代表人：________
地址：________
电话：________
开户银行：________
帐号：________
________年________月_____日
【承揽加工合同】相关文章：
承揽加工合同02-21
[精选]承揽加工合同07-05
承揽加工合同【精选】07-13
承揽加工合同[精选]07-06
承揽加工合同【经典】07-23
加工承揽合同(精选)07-16
【精选】承揽加工合同07-17
【精选】加工承揽合同08-06
(经典)承揽加工合同08-10
加工承揽合同10-20
