工程承揽合同

时间：2024-10-26 17:28:15 承揽合同我要投稿

工程承揽合同集合15篇

　　随着法律观念的深入人心，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的工程承揽合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程承揽合同集合15篇

工程承揽合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

　　合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有

　　关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按<浙江省建设安装定额20xx版、预算管理制度及规定>执行。

　　2、工程预算款总计：102496元；

　　（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）

　　3、本工程款分2次结清，其中：(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%

　　(计70000元) (2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的'结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在______年______月______日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　合同未尽事宜，双方协商解决。

　　合同双方代表签字盖章后生效。

　　合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　代表：代表：

　　开户行：

　　帐号：

　　签订日期：______年______月______日

工程承揽合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方将________工程承揽给乙方，为明确甲乙双方的责任及权利和利益，特签订以下条款，以共同遵守和执行。

　　一、工程名称地点：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、承包方式及内容：

　　1、承包方式：

　　2、承包内容：

　　3、承包范围及说明：

　　三、工程造价及付款方式：

　　1、工程造价如下：

　　2、工程决算以甲乙双方代表实测实量的实际数据双方签字为准。

　　3、付款方式双方协商分次进行如下：

　　四、工期及说明：

　　根据甲方工期计划进行施工，如因甲方原因造成工期延误，则向后顺延，工期为________天，如遇不可抗拒的情况(停水、停电、下雨、台风、地震等自然灾害)，工期则相应顺延。

　　五、甲方责任及义务：

　　1、提供施工项目的场地并作技术交底，组织承包人项目经理进行技术交底;如甲方无法提供施工图纸，有乙方结合甲方意见及要求进行。

　　2、负责提供工具材料存放场地，水电有甲方负责安排及交费，(可保证安全水电正常的场所)。

　　3、甲方派度，施工质量，如发现问题，及时通知乙方更改或双方商定处理方案，并及时纠正。

　　4、如甲方在施工蹭发现乙方未按合同要求进行施工。甲方有权停工并纠正，如乙方不服从甲方代表指挥甲方有权终止合同。同时追究乙方责任，并有权安排其他施工队进行施工。所造成的一切后果由乙方承担。

　　5、乙方进场施工人员必须提供人身安全保险的有关证明，如未办理人身安全保险的，由乙方向甲方提供施工人员办理人身安全保险需要的相关手续，由甲方代为办理，所发生的'费用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方责任及义务：

　　1、对甲方施工方案及要求，要做到坚决服从不得推委。

　　2、根据要求进行合理施工，不得野蛮施工。

　　3、不得随意将甲方施工现场的材料和原料挪作它用或变卖。如发现，因此造成的经济损失以及引发的刑事责任由乙方承担。

　　4、乙方派行现场规章制度，认真做好施工现场的施工安全，防火、防盗等工作。

　　5、如乙方在施工中间终止合同，因此造成的责任及过错，甲方有权起诉并追究乙方法律责任。

　　6、乙方进场施工人员必须提供人身安全保险的有关证明，如未办理人身安全保险的，由乙方负责人签署安全责任申明书并有参与施工的施工员签名按手印后进入工地，如不符合以上两个条件甲方有权拒绝施工人员进入施工现场。

　　7、对于施工过程中所发生的一切学安全事故以及处理事故所发生的一切费用由乙方全部承担，甲方概不负责。

　　七、其他：

　　1、本工程实行项目经理监理制，甲方应在监理前，合同签订后三日内将项目经理名字，监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。不实行工程监理的，有合同签订人甲方代表监理。

　　2、本协议未尽事宜，双方本着实事求实的原则，互相协商或再行签订补充协议，合同履行中，发包人承包人有关此工程的书面协议或文件视为本合同的组成部分。与本协议同等生效。

　　3、甲乙双方若发生纠纷，导致合同不能正常履行。以友好协商为主，若协商不成，双方可起诉至工程项目所在地的法院进行裁定。

　　4、协议经甲乙双方签字后生效，待本协议各项条款执行完毕后即生效。

　　5、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

　　八、附则：

　　甲乙双方签署合同的同时，甲方给乙方提供了一份施工安全细则条例，乙方负责人组织施工人员认真学习条例后，签名申明以学习施工安全细则条例后进入工地施工。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承揽合同3

　　发包方(甲方)：________________________________

　　承揽方(乙方)：____________________________________

　　甲方委托乙方对甲方工程进行承揽，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　第二条合同款项

　　本工程采用固定单价暂定总价的承包方式，依实际工程量结算;开立发票，发票必须符合国家税收法律法规的规定;合同单价已包含税费、保险、保固等所有费用;合同单价包含所有工程风险，除工程变更外不作调整;凡涉及合同价格变更的书面文件，必须有甲方盖章确认，否则甲方不承担责任。分项价格表如下。本合同全部工程总价为人民币元整(RMB)。总价含各种税金、保险、保固等直接、间接费用以及政府规定乙方应缴纳的各种费用等。无论工料价格上涨、金银汇兑变动到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或减少)合同价款。乙方承诺合同价款中已包括节假日施工费用。

　　第三条工程款结算方式及期限

　　全部工程竣工验收合格后并收到乙方开具的全额发票后个工作日内支付全部工程款的%，工程余款%作质量保证金，待质量保修期满(____年____月____日)后如无违约扣款事项，则在个工作日内无息支付。

　　第四条施工要求

　　1、符合设备说明书或技术人员要求。

　　2、参照甲方现有的标准施工。

　　3、乙方选用的为全新材料并应符合现行国家标准的规定。

　　4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解决，且需符合甲方的质量要求。

　　5、施工过程中，需要改动的施工，乙方需全力配合，听从甲方工程人员的安排。

　　6、乙方应遵守国家劳动法和地方政府有关用工规定，负责己方人员的安全和劳动保险，保证安全生产，乙方人员工作中的工伤事故，由乙方依据国家及地方政府的相关工伤保险条例处理，甲方不承担法律上的责任。

　　7、乙方必须保证施工质量及时间要求，经施工后如有质量问题应于24小时内应甲方要求到达甲方工程地点进行维修，确保生产的顺利进行;

　　8、乙方在施工中不得损坏相关设备，如果损坏甲方设备应该负责修复或承担修复费用;造成甲方生产及其它损失的应对全部损失承担赔偿责任。

　　9、乙方必须遵守甲方各项管理规定，甲方有权对工厂内发生的违反公司规章制度的行为进行处罚;

　　10、乙方工作中遇到意外困难时，可以向甲方请求提供技术支持，如有发生费用由乙方承担。

　　1、乙方应遵照《劳动法》等相关法令办理，并指派安全管理员及在工程方面经验丰富的工地负责人长驻工地，负责施工督导及施工人员管理，确实依照施工规范施工。对有特殊紧急抢修要求的，乙方应指派施工队伍常驻厂区附近，以便配合紧急抢修随时入厂作业(派驻费用已含在工程款中)。

　　2、乙方须依工程项目实施的要求事先备妥相关设备、工具、人员，以便甲方随时依工作需要联络乙方入厂检修。乙方应备妥必要的通讯工具并随时可与甲方联络。乙方应于甲方公司附近设立办公场所及检修人员驻地，以便配合紧急入厂检修。

　　3、乙方所有参与工程的人员，应按甲方出入厂规定提前向甲方申领出入厂证，并应遵守甲方的出入厂规定，违者依甲方《人员、车辆、物品出入厂门管理规定》处理。

　　4、乙方应将执行本合同的管理人员名单以书面形式送达甲方备查，如有变动，亦应立即以书面形式通知甲方。

　　5、凡甲方所发的函件，无论签送、挂号邮寄、传真或于〖监工记录表〗上通知，乙方均应切实遵照办理。如有异议，应于规定期限内(未规定期限者，以甲方发件后五天内为准)以书面提出，否则视为同意。

　　6、工程进行期间，甲方对施工质量、进度材料等有权随时加以查验，乙方应提出施工质量检验证明、材质证明或材料试验报告等资料供甲方查验。

　　7、乙方对该工程相关的技术文件应妥为保存，无论任何文件、在任何地点、任何时候等均应无条件保密，不得泄漏，否则应负契约及法律责任，若因此给甲方造成任何损失，应负赔偿责任。

　　8、本工程如与其它工程相互配合时，与其它工程承揽人的协调工作以甲方为主，乙方应无条件服从并配合。

　　9、乙方发现施工内容与现场有出入或须更换重要零部件时应通知甲方确认后方可施工。

　　10、乙方应随时保持施工场地清洁,做到工完场清。施工中所造成的垃圾，乙方应负责及时清理干净并汇总至甲方指定之垃圾放置场所(由甲方统一清运)，否则甲方可雇工清理，清理费用从其工程款中扣除。

　　11、因乙方所属工作人员的过错致使甲方遭受任何损失时，概由乙方负责赔偿。

　　1、乙方应严格遵守甲方各项规定,无条件配合甲方做好安全措施,按甲方规定办妥工作票、动火票等，再凭票施工。并甲方已将乙方施工区域存在的高压、易燃易爆等危险隐患在《安全告知单》中告知乙方，乙方已知悉施工区域的危险隐患及施工中的注意事项。若因此发生人员、设备伤、损事故、环境污染等，概由乙方负责，若给甲方造成损失，乙方应负赔偿责任，并从工程款中扣除。

　　2、乙方应自行负责办理其全体人员的有关人身及财产保险，如于施工期间的人员、设备发生任何伤、损事故、环境污染等，概由乙方负责，若因此给甲方员工或第三人造成任何损失，乙方应负赔偿责任。

　　3、工程进行期间，乙方对各种可能发生的灾害或意外事故等,应预先办理保险并采取必要的防护措施(包括有关设施、设备上设置明确的安全警告标志等),如因预防措施不足所造成的一切损失，概由乙方负责赔偿。

　　4、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。甲方对防护措施的认可不免除乙方的任何责任。

　　5、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　第五条工期要求：

　　1、工程工期：

　　(1)开工日期：____年____月____日，甲方要求延期开工的，乙方应予配合，工期相应顺延。

　　(2)竣工日期：____年____月____日

　　(3)总日历工期：天;

　　2、施工的期限应当按照合同规定履行。一方要求提前或延期交付，应当提前与对方协商并签订补充协议，对提前或延期交付的工作成果按补充协议执行，补充协议没有约定或约定不明的仍以原合同为准。因为不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。本合同工程期限为甲方通知后天内完工。工程若有调整，甲方提前天书面通知。如系年约则可约定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具体施工时间以甲方书面通知为准。

　　第六条原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　1、乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同、国家、行业标准的原材料施工影响工程质量时，甲方有权要求乙方更换、重作、减少价款，有关费用由乙方承担，由此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　2、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

　　第七条技术资料、图纸提供办法

　　1、甲方应当(何时)提供技术资料、图纸。

　　2、乙方在依照甲方要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理的，应当立即通知甲方;甲方应当在收到通知之日起日内回复，提出修改意见。乙方在约定的时间内未得到答复的，有权停止工作。

　　3、乙方对于承揽的工作，应当严格保密，未经甲方事先书面同意，不得泄露给任何第三人，也不得留存任何技术资料及其复制品。

　　第八条验收标准和方法

　　1、符合现行国家或行业标准并符合甲方使用目的`，以合同明确规定的图纸、质量要求作为验收依据。

　　2、乙方在自检合格后向甲方提交书面验收要求，甲方应在日内对乙方所完成的工作进行验收。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。

　　3、隐蔽工程必须在甲方检查验收合格签章后，方可进行下一道工序。

　　4、验收时如发现品质不符要求，乙方应于甲方指定时间内改善完成，逾期未完成的，甲方可不经催告径自处理，所需费用由工程款中扣除，如有不足概由乙方补足，因乙方逾期改善导致其他损失亦由乙方负责赔偿。

　　5、双方对工程质量有争议，且经协商无法达成一致时，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　第九条保修期及保修责任

　　1、本工程保修期为年(或月)，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如发现质量问题，除甲方使用、保管不当等原因外，乙方应在甲方指定期限内修复,其一切工料费用均由乙方负责。如乙方未在约定时间内修复，甲方有权自行修复或请第三方进行修复，所发生的一切费用由乙方承担。

　　2、乙方指定负责本工程的维护人员及其联系方式为变更，乙方应提前日书面通知甲方，否则甲方有权委托第三方修复，所发生的费用从保固费中扣除。

　　3、在保修期外，如甲方就本工程有关问题委托乙方修复，乙方应按成本价计费.

　　第十条乙方的违约责任

　　1、未按合同规定的质量完成工作，乙方应当负责修理，如果修理后的交付时间超过合同约定的日期，应当承担逾期交付责任。

　　2、完成工作的数量少于合同约定，乙方应当照数补齐施工，因此超过合同约定的交付时间的，应当承担逾期交付责任。

　　3、在工程现场，乙方进场设备保管责任由乙方承担。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当由乙方承担赔偿责任。

　　4、逾期交付项目(包括因返修、更换、补交等造成的逾期)，应当向甲方支付违约金，每逾期一天，按合同总额的%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

　　5、擅自调换经甲方验收合格的原材料或零部件，乙方应按甲方要求重作并赔偿甲方因此造成的损失。超过合同约定的交付期限的，应承担逾期交付的责任。

　　第十一条甲方的违约责任

　　1、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金。

　　2、无故拒绝验收工程，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　第十二条合同的解除

　　1.乙方有下列情形之一者，甲方有权解除合同:

　　(1)乙方逾约定开工日期天，或甲方认为不能依限完工时;

　　(2)乙方无正当理由，自行停工达小时(或天)以上时;

　　(3)除不可抗力或甲方书面同意者外，乙方逾期完工达日以上;

　　(4)乙方不履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定的要求，经甲方通知后仍不履行或采取补救措施的;

　　(5)乙方声明或表明不能履行合同的;

　　2、因上述原因导致合同解除时，乙方应向甲方支付违约金元，并应立即停工并依甲方指定期限负责遣散工人并将由甲方提供到场材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承揽商使用，且乙方未领的工程款，应待工程全部竣工，甲方一切损失获赔偿后，方结算支付余款给乙方，甲方亦有权直接从工程款中扣除乙方应支付的违约金工和甲方受到的损失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有权要求乙方承担赔偿责任。

　　3、解除合同时，乙方应缴还甲方提供的一切资料，如经甲方要求，乙方应继续承担保密义务。

　　第十五条不可抗力

　　在合同约定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，乙方应立即通知甲方，在乙方取得合法证明后，可免予承担责任;如果乙方延期交付工程，在合同约定交付期之后发生不可抗力的，不免除乙方的赔偿责任。

　　上述不可抗力系指严重自然灾害、战争、政府行为或其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　第十三条争议解决

　　本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。协商期间，非经甲方同意，乙方对争议以外工作不得停工，应继续履行本合约义务，甲方对争议的工程款可暂予止付，待协商处理完成后，再无息支付该工程款。

　　第十四条其他约定事项

　　乙方保证在本施工项目中以自己的设备、技术和劳力完成承揽工作。

　　第十五条附则

　　1、本合同附件包括，与本合同具同等法律效力，内容如有冲突，以本合同为准。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。经双方签字确认的补充协议等书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等法律效力，内容如有冲突，以时间在后的为准。

　　3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，除第九.3条外,保修期限届满且双方权利义务履行完毕之日终止。

　　5、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　发包方(盖章)：承揽方(盖章)：

　　甲方：乙方：____年____月____日：

工程承揽合同4

　　建设单位：（以下简称甲方）

　　施工单位：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。

　　第一条工程概况及承包范围

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围和内容：

　　1、承包范围：

　　2、工程建筑面积：

　　3、结构：----------------------------------

　　4、层数、建筑高度：详见经甲方单位审核通过的施工图

　　5、其他：本合同价包括土建、钢结构，围墙，地坪，

　　第二条合同价款及调整

　　一、工程合同价款采用固定合同，

　　总造价为（大写）:人民币: 万元，（大写）

　　二、双方约定合同价款的其他调整因素：

　　1、调整方式：

　　（1）遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。

　　（2）遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。

　　（3）遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。以上各项经业主或监理签证后予以调整。

　　2、调整原则：

　　（1）合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价同比例下浮后执行。

　　（2）合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。

　　（3）工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。

　　（4）增加的工程量务必确定增加价款。

　　三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款+现场签证与图纸变更（补充协议或工程联系单）。

　　第三条合同价款的支付与结算

　　一、工程款支付：

　　1、合同签订之日进入施工现场3日内，甲方支付合同总价的%预付款，场平基础完工后3日内，甲方支付该工程合同总价的%进度款。

　　2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方递交结算文件当日起7日内审核完毕，如未审核代表甲方已确认并在14日内付清余款 (即工程竣工结算经甲乙双方签字确认并移交资料后支付至竣工结算价的97%)，剩余3%作为工程质保金，质保金在工程竣工后满1年内付清，以竣工通知书日期为准。

　　3、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，支付金额作相应增减。

　　二、结算：

　　1、乙方在工程竣工报告经甲方认可后的7日内向甲方提交工程结算报告及资料。

　　2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，按国家合同法有关规定实施。

　　3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后7日内给予确认或提出修改意见。

　　4、甲方与乙方对变更部分工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。

　　第四条工程期限

　　一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期年月日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提前5天通知乙方。

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定要求，不能提供压实平整的施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时；

　　2、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时；

　　3、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时；

　　4、人力不可抗拒的因素而延误工期；

　　5、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。

　　第五条施工准备

　　甲方：

　　1、xx年xx月xx日前做好建筑红线以外的“三通一平”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。

　　2、xx年xx月xx日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。（水电由乙方单独设立分表，从土建单位指定的位置接出水电源）。做好红线以内的场地平整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。

　　3、甲方负责设计时，合同签订后3天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图及有关施工技术资料。

　　4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图（甲方供图时）。

　　5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续；协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。

　　6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。

　　乙方：

　　1、在由乙方提供设计时，本合同签订之日起3 日内，甲方应向乙方提供有关技术资料，并保证资料数据真实、准确。

　　2、由乙方提供设计时，在本合同签订之日起3 日内，通知甲方出面组织施工图会审和交底会议，会后3 日内，由甲方书面提出会审纪要和修改决定交乙方修改设计并报原设计单位审核。

　　3、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　4、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。

　　5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。

　　第六条双方的职责

　　甲方的职责

　　1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；

　　（2）有权对乙方工程量的增减核实确认；

　　（3）有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；

　　（4）有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。

　　（5）检查和监督乙方和监理单位执行合同；

　　（6）乙方项目负责人及有关人员的调换需事先经其同意；

　　2、甲方应保证乙方进场施工能顺利进行，若在乙方进场施工后，因甲方原因导致乙方不能正常施工，一切责任由甲方承担。施工场地具备“三通一平”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

　　3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的依据。

　　乙方的职责

　　1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的.指令，组织施工。

　　2、乙方根据图纸合同的要求进行施工。

　　3、遵守地方政府和有关部门的相关规定。

　　4、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成安全事故，由责任方承担有关责任和费用。

　　第七条施工与设计变更

　　正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改，图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。

　　甲方如需设计变更，须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸，并且费用已经业主确认后，乙方予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。

　　如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时，应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更，办法与上款相同。

　　经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。

　　第八条安全施工

　　一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。

　　三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。

　　四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。

　　五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。

　　六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理，同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。

　　第九条工程质量

　　一、工程质量标准：合格。

　　二、对工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

　　三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。

　　四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。

　　五、监理工程师的检查、检测不应违反国家或行业规定影响施工正常进行。如违反国家或行业规定检查、检测影响乙方施工，影响施工的费用和损失由甲方承担，并顺延工期。

　　六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。

　　八、自工程竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承担保修责任，质保金为合同总价的5%，保修期为一年。

　　第十条工程验收

　　1、验收合格的，由甲、乙双方、监理方等签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。

　　2、验收不合格，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，并承担因此而造成的甲方的损失，工期不予顺延，甲方原因由甲方全部承担，工期顺延。

　　四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收，甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。

　　第十一条违约责任

　　乙方的违约责任

　　1、主结构工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，承担其费用。

　　2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。

　　3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《中华人民共和国合同法》等相关法律规定赔偿损失。

　　4、工程竣工结算经甲乙双方签字确认并移交资料后，甲方未按合同约定支付工程尾款，经催告超过28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率4倍计息。

　　第十二条解决合同纠纷方式

　　合同发生争执，双方协商解决，协商不成的，向乙方所在地人民法院起诉。

　　第十三条附则

　　一、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

　　三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，

　　作为本合同的补充合同。

　　第十四条附件

　　1、屋面的颜色：

　　2、墙面的颜色：

　　3、外门颜色：

　　4、内门颜色

　　建设单位：承揽单位：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　经办人：经办人：

　　电话：开户银行：

　　账号：

　　电话：

　　身份证号：

　　日期：日期：

工程承揽合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就冷库聚氨酯发泡保温工程事项，以双方友好协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程范围：

　　1、工程名称：

　　2、地址：

　　3、工程要求：符合国家质量标准。

　　A、冷库顶棚，墙体保温，容重30-35KG。

　　B、冷库地面保温容重30-35KG。

　　C、聚氨酯加阻燃剂离火自熄3-5秒。

　　D、固化时间：1—15秒。

　　E、施工平整度：5-7MM。

　　F、抗压强度：0.17—0.2MPA/CM2.

　　G、闭孔率:≥90%

　　二、施式要求：

　　1、乙方严格按照甲方要求各项保温厚度标准施工。

　　2、乙方施工过程中甲方提供食宿。

　　3、因季节施工甲方保证冷库内发泡施工温度在零上18℃以上，以保证质量。

　　4、包装（桶）归乙方回收。

　　三、工程造价及结算方式：

　　1、工程总造价约200M3每立方米850元人民币。即200M3x850元/ M3 = 170000元。实际发泡数以甲乙双方实际丈量为准。

　　2、付款方式：合同签定甲方付乙方定金30%，款为5万元。材料进入现场付给工程款50%为9万元，工程施工完毕甲方付清乙方工程全款20%为3万。

　　四、工期；

　　1、每天施工量约：30—40M3

　　2、施工期间如停电等特殊原因工期顺延。

　　五、工程质量保修及期限

　　1、工程达不到约定质量条件的`部分，甲方可要求乙方返工，直到符合约定条件，由乙方承担返工费用。

　　2、工程保修期为12个月，正常使用出现质量问题，乙方负责免费维修（如保温层开裂，脱落）注，由于土建损坏造成的开裂，脱落乙方不任何负责。

　　六、本合同在履行过程中发生的争议双方当事人协商解决，协商不成到当地人民法庭诉讼裁决。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

工程承揽合同6

　　发包单位：（以下简称甲方）

　　承揽单位：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。

　　第一条工程概况及承包范围

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围和内容：

　　1、承包范围：钢屋盖（含中间钢柱）；屋面采用0.426mm HV-820型暗扣单层彩钢板+50mm厚保温棉+铝箔纸+钢丝网。

　　2、工程建筑面积：13534.91平方米（暂定轴线面积，未包含雨棚面积，工程量据实结算）。

　　3、结构：轻型钢结构屋盖

　　4、层数、建筑高度：详见施工图纸

　　5、其他：土建、水电、避雷、防火涂料均由甲方自理，预埋件由乙方提供并指导甲方埋放，埋放预埋件所需钢筋头由甲方提供。

　　第二条合同价款及调整

　　一、工程合同价款采用固定合同单价，单方造价为（大写）:人民币贰佰元整每平方米（￥200元/m2）；暂定合同总价为：2706982元（贰佰柒拾万陆仟玖佰捌拾贰元整）。

　　二、双方约定合同价款的其他调整因素：

　　1、调整方式：

　　（1）遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。

　　（2）遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。

　　（3）遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。

　　（4）以上各项经业主或监理签证后予以调整。

　　2、调整原则：

　　（1）合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价执行。

　　（2）合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。

　　（3）工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。

　　（4）增加的工程量务必确定增加价款。

　　三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款（补充协议或工程联系单）。

　　第三条合同价款的支付与结算

　　一、工程款支付：

　　1、合同签订之日起3日内，甲方支付合同总价的30 %备料款，计人民币￥812094.6元

　　2、主体钢构件和安装人员开始进场2日内，甲方支付合同总价的30 %进度款，计人民币￥812094.6元。

　　3、主体钢构件安装完毕,屋面板开始进场后3日内，甲方支付合同总价的25 %进度款，计人民币￥676745.5元。

　　4、乙方在钢结构工程完工后50日内，甲方支付合同总价的10 %进度款，计人民币￥270698.2元。

　　5、质保金为合同总价的5%在钢结构单项工程竣工后满1年内付清。

　　6、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。如本工程有两个或两个以上建筑单体，在支付工程款时，如单体进度不同，则按单体进度及造价分栋支付，但支付比例不变。

　　7、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后3日内仍不支付的，乙方有权暂停施工，待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。

　　二、结算：

　　1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后10日内向甲方提交工程结算报告及资料。

　　2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。

　　3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后10日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。

　　4、如结算报告的工程最终造价无增减时，则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款；如有增减时，则对增减部分进行决算。

　　5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的；由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认或提出异议，否则视同认可。

　　6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。

　　三、其他事项：

　　1、本合同在支付工程预付款与进度款时开具税务局统一收款收据，工程决算确定后开具发票(85%增值税发票，15%当地劳务税票)。

　　2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的制作部分，涉及该部份款项的税金在乙方公司所在地纳税，并由乙方按合同约定开具相关货物销售发票。

　　3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由乙方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。

　　4、工程款支付方式：银行汇票或转帐支票，不得以任何形式的现金支付。

　　5、此合同价不包括总包单位的管理费用及土建配套费用。

　　第四条工程期限

　　二、若按计划工期，甲方场地要推迟15天以上才能进场安装的，甲方应支付合同规定的第一笔工程进度款；甲方场地要推迟30天以上进场安装的，甲方除支付工程进度款外并补偿乙方的经济损失，且乙方有权终止合同。

　　三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定要求，不能提供压实平整的施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时；

　　2、甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时；

　　3、工程量变化、设计变更或提供的'工程地质资料不准而影响进度时；

　　4、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时；

　　5、因甲方或监理签证不及时而影响下一道工序施工；

　　6、未按合同规定拨付工程预付款、进度款而影响施工；

　　7、人力不可抗拒的因素而延误工期；

　　8、如基础由甲方负责承担，由于甲方延期或因土建质量不合格而影响乙方的正常施工，

　　及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的，工期相应顺延；

　　9、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。

　　四、乙方在以上情况发生后的5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到后应在5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。

　　第五条施工准备

　　一、甲方：

　　1、年月日前做好建筑红线以外的“三通一平”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。

　　2、年月日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内的场地平整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。

　　3、甲方负责设计时，合同签订后3天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图九份及有关施工技术资料。

　　4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图（甲方供图时）八份。

　　5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续、建筑规划许可证、施工许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续；协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。甲方手续未办理齐全不得影响乙方收款及竣工结算验收。

　　6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。

　　二、乙方：

　　1、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　2、乙方在甲方许可的范围内搭建临时办公、生活设施。

　　3、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。

　　4、办理施工安全手续、现场施工人员暂住证及其它乙方应该办理的手续。

　　5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。

　　第六条双方的职责

　　一、甲方的职责

　　1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；

　　（2）有权对乙方工程量的增减核实确认；

　　（3）有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；

　　（4）有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。

　　2、甲方先办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，保证乙方的进场施工能顺利进行，若在乙方进场施工后，甲方相关手续尚未办妥，一切责任由甲方承担并赔偿乙方相关经济损失。施工场地具备“三通一平”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

　　3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的依据。

　　二、乙方的职责

　　1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令，组织施工。

　　2、乙方根据图纸合同的要求采购工程所需要的材料，并提供产品合格证。

　　3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

　　第七条施工与设计变更

　　施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位，共同研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。

　　如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时，应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更，办法与上款相同。

　　经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。

　　第八条安全施工

　　二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。

　　四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。

　　五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。

　　第九条工程质量

　　一、工程质量标准：合格。

　　二、对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

　　三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。

　　四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受监理工程师的检查。发

　　现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。

　　五、监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影

　　响施工的费用和损失由乙方承担，检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。

　　八、自工程竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承担保修责任，质保金为合同总价的5 %，保修期为一年。

　　第十条工程验收

　　一、基础螺栓工程，若乙方施工的，则需经甲方及监理验收通过后，乙方方可进入下道

　　工序，否则乙方整改至符合要求为止；若由甲方施工的，则质量由甲方负责。

　　二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，乙方自评符合设计质量要求后通知甲方组织中

　　间验收。甲方在接通知后三日内组织验收。验收符合要求的，双方签字确认，验收不符要求的，乙方整改至符合要求为止。甲方三日内不组织验收的，视为验收合格，乙方有权进入下一道工序。

　　三、最终验收：全部钢结构工程完工后，甲方应自收到乙方竣工验收报告和竣工资料

　　之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理：

　　1、工程完工后7天内，若甲方尚未办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，则视为工程验收达到合同要求，甲方应如期支付乙方所有工程款。

　　2、验收合格后的，甲、乙双方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。

　　3、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。乙方在限定期限内整改完毕并经甲方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。

　　4、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间不应计入乙方的施工时间。

　　5、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。

　　四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收，任何一方在收到对方通知后7天内予以回复，否则视为认可。甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。

　　五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用则视为工程合格，有关质量及经济损失等问题由甲方承担责任。

　　第十一条奖励和违约责任

　　一、奖励

　　1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方万元。

　　2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方万元。

　　二、乙方的违约责任

　　1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。

　　2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。乙方转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人承担设计责任。

　　3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《中华人民共和国民法典》等相关法律规定赔偿损失。

　　三、甲方的违约责任

　　1、未按合同约定支付工程款，按日万分之二支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。

　　3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。

　　4、工程验收合格或视为合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之二偿付违约金。

　　第十二条解决合同纠纷方式

　　合同发生争执，双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。

　　第十三条附则

　　一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙双方各执正本一份，副本份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　签订地点：___________签订地点：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承揽合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：华同公司屋顶彩钢防水工程

　　工程地点：华同公司

　　工程内容：彩板房主体，外墙，内部截断，室内外门窗

　　二、工程承包范围。承包范围：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自带施工工具。甲方已有的材料由乙方出车出人拉到施工现场。

　　三、承包工程价格及面积

　　1、工程面积约为400平方米，最后结算按照实际面积结算，实际面积以东南西北墙体边缘计算；

　　2、承包价格按实际面积每平方85元人民币。

　　四、协议工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总工作日历天数10天。其中上顶板和外墙板必须在立架后天3天内完工。

　　五、工程质量标准：符合安全标准。

　　六、甲方必须保证施工场地路通、电通。

　　七、乙方必须按协议所设计施工，保证工程质量，按期完工。

　　八、在施工过程中，乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工，若发生工伤事故一切责任由乙方自负。

　　九、结算方式：工程验收合格后，工程量按实际完工的.面积结算，一次付清。

　　十、付款方式

　　1．签订合同后，甲方先期支付乙方元工程款。

　　2．余款完工验收后付清，不得拖欠。

　　十一、保修期限及范围：保修期一年，保修期内因施工质量出现问题由乙方负责维修，但人为损坏和自然灾害不属保修范围。

　　十二、本协议甲乙双方必须遵守，任何一方不得违约，如有一方违约按30000元处罚；

　　十三、本协议一式两份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章即可生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　电话：电话：

　　签定日期：20xx年xx月xx日签定日期：20xx年xx月xx日

工程承揽合同8

　　定作人（委托方）：________________（以下简称甲方）

　　承揽人（施工方）：________________（以下简称乙方）

　　根据《_____________》及相关法律法规规定，本着平等自愿、诚实守信原则，双方经充分协商，就乙方为甲方承揽安装电线、电缆达成如下协议：

　　第一条：工程名称

　　乙方承揽的________________电线电缆安装工程。

　　第二条：工程地点（________省________县________镇________村到________村境内）

　　第三条：工程价款及付款方法

　　甲方应于竣工验收后当日内将工程款支付给乙方，支付方式为：现金。

　　第四条：工程期限

　　施工期限为________年________月________日开始至________年________月________日结束，施工期限为10个日。

　　第五条：工程质量标准

　　乙方安装的工程质量应符合国家标准及地方的规定，同时也应符合甲方的要求。

　　第六条：承包形式及材料设备供应

　　乙方承包方式为包工不包料，乙方准备施工设备及相应人员，甲方负责提供施工所需的材料（材料清单另外附件）。

　　第七条：甲方义务

　　1、甲方应于开工当天向乙方提供施工图。

　　2、甲方应在开工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方签字确认。

　　3、施工前甲方应为乙方整理出现场，施工后甲方应为乙方施工提供相应的便利

　　4、甲方负责监督乙方的施工进程。

　　5、施工完工后三天内甲方负责组织验收工作。

　　6、按协议履行付款义务。

　　第八条：乙方义务

　　1、乙方进驻甲方工程工地后，应严格遵守甲方的规章制度，不得损坏甲方的财物。

　　2、乙方接收材料后应妥善保管甲方的材料，保证材料不丢失或不被损坏。

　　3、乙方自行承担施工人员和本人的食宿及相关_____，做好安全保障措施，如出现安全事故，由乙方全部负责。

　　4、乙方按施工图负责组织施工，按期竣工。竣工后，五天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

　　5、乙方应保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　6、乙方不得中途解除合同。

　　第九条：违约责任

　　1、甲方应按工程所需提供材料，如因甲方未能按时提供材料，导致乙方工期延长，乙方不承担责任。

　　2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丢失或损坏的，乙方负责赔偿同种规格及品牌材料，由此造成工期延误的`，乙方应按日支付违约金，每日违约金为合同总价款的________‰、

　　3、乙方应按期完工，未能

　　4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承担违约金人民币：_________________元整。（大写：_________________元整）

　　第十条：本合同自双方签字盖章后生效，本合同正本一式两份，双方各一份。

　　第十一条：乙方签字确认的材料清单为本合同附件，与本合同具备同等法律效力。

　　第十二条：本合同未尽事宜，双方协商解决，可签订补充协议。本合同履行期间双方发生争议，协商解决，未能解决，双方同意提交甲方所在地法院裁决。

　　甲方（签字）：_________________乙方（签字）：_________________

　　________年________月________日________年________月________日

工程承揽合同9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条工程名称：三合村15#、16#楼铝百叶窗安装制作工程。

　　第二条承包范围：加工、制作、安装、售后服务。

　　第三条工期要求：根据甲方需求进行，乙方配合甲方施工进度不得耽误工期。

　　第四条承包方式：包工包料。

　　第五条甲方提供：现场机械设备，技术人员配合指导、水电。

　　第六条质量要求：铝百叶窗的颜色(白色)铝型材壁厚为1.0mm按乙方提供给甲方的样品为准。

　　第七条使用标准及规范：根据国家有关百叶窗户标准及组装有关规范

　　第八条计价原则：双方根据窗户图纸和实际制作面积结算，铝百叶窗安装费、加工费合计每平米单价382元，工程量约15#楼673平米、 16#楼约540平米，工程造价约人民币46万元。具体以实际数量结算，多退少补。

　　第九条付款方式：

　　1.乙方进场安装甲方付乙方50%工程款。

　　2.安装完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.验收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上价款以含税金。

　　第十条保修：保修期为一年。

　　第十一条竣工验收：竣工验收时由乙方通知甲方，甲方负责通知有关人员进行验收。

　　第十二条结算方式：现金结算。

　　第十三条索赔：乙方如不按甲方要求按时完工造成的`一切损失由乙方负

　　责。乙方施工造成的质量事故、返工费用由乙方负责。乙方在施工工程中发生一切伤亡事故和相关后果责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程进度延误工期或停工的相关后果由甲方付全责。

　　第十四条备注：以上价款已包含保险金，乙方自行给自己的施工人员购买人身意外保险。

　　第十五条附则：1.本合同未尽事宜，经双方协商解决，如不能协商解决，由法院裁决。

　　2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均有同等法律效益。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　负责人签字：_________

　　___年___月___日

工程承揽合同10

　　第一部分协议书

　　发包人（全称）：贵州佛龙开发有限公司

　　承包人（全称）：四川三和恒生建筑工程有限责任公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：贵州凯里小区建设项目

　　工程地点：贵州凯里市

　　工程内容：由建筑设计院设计施工图中确定的工作内容：土建工程、安装工程、消防工程、小区环境、市政管网工程

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________

　　资金来源：自筹资金

　　二、工程承包范围

　　承包范围：设计图所列的施工范围

　　三、合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数_________________天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、合同价款

　　金额（大写）：_____________________________元（人民币）

　　￥：_____________________________元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　１、本合同协议书

　　２、中标通知书

　　３、投标书及其附件

　　４、本合同专用条款

　　５、本合同通用条款

　　６、标准、规范及有关技术文件

　　７、图纸

　　８、工程量清单

　　９、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：________年__________月__________日

　　合同订立地点：

　　_________________________________________________________________

　　本合同双方约定_________________________________________________________后生效。

　　发包人：（公章）_______________________承包人：（公章）

　　______________________________

　　住所：_______________________________住所：

　　______________________________________

　　法定代表人：_________________________法定代表人：

　　________________________________

　　委托代表人：_________________________委托代表人：

　　________________________________

　　电话：_______________________________电话：

　　______________________________________

　　传真：_______________________________传真：

　　______________________________________

　　开户银行：___________________________开户银行：

　　__________________________________

　　账号：_______________________________账号：

　　______________________________________

　　邮政编码：__________________________邮政编码：

　　_________________________________。

　　第二部分通用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　１、词语定义

　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

　　1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

　　1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　　1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

　　1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

　　1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

　　1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

　　1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

　　1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

　　1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

　　1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

　　1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的'最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　２、合同文件及解释顺序

　　2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同协议书

　　（2）中标通知书

　　（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件

　　（7）图纸

　　（8）工程量清单

　　（9）工程报价单或预算书

　　合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　３、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字

　　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

　　3.2适用法律和法规

　　本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

　　3.3适用标准、规范

　　双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

　　国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

　　本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

　　４、图纸

　　4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

　　4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

　　4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

　　二、双方一般权利和义务

　　５、工程师

　　5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

　　5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在

　　行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

　　5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

　　5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

　　5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

　　６、工程师的委派和指令

　　6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

　　工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

　　6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

　　承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

　　6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

　　6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　７、项目经理

　　7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

　　7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师提交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

工程承揽合同11

　　别墅装修合同样本发包方：_____(以下简称“甲方”)与承包方：_____(以下简称“乙方”)为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。

　　第一章合同背景

　　第一条施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室，(以下简称“该房屋”)。该房屋竣工验收合格，并已交付使用。

　　第二条甲方委托乙方施工，使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。

　　第二章施工单位资格

　　第三条乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。

　　第四条本合同签订前，乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。

　　第三章施工内容

　　第五条该房屋属_____结构，房型为_____房_____厅_____厨_____卫，建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫，施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件(一)的《房型图》中红线匡定部分。

　　第六条施工内容和做法说明如下(不够可附页)：

　　(一)厅：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;

　　(二)房：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;

　　(三)厨：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;

　　(四)卫：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;

　　(五)其他：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;前款没有说明的，依作为本合同附件(二)的《装修施工图》确定。

　　第四章材料、设备和价款

　　第七条施工使用的材料和设备见作为本合同附件(三)的《主要材料报价单》、作为本合同附件(四)的《辅助材料报价单》，乙方的人工费见作为本合同附件(五)的《人工费报价单》。

　　第八条至第十三条在乙方提供施工使用的材料、设备以及劳务的情形下适用

　　第八条该房屋工程总价款为_____元，其中材料费_____元、人工费_____元、管理费_____元、设计费_____元、垃圾清运费_____元、税金_____元、其他费用_____元。工程总价款是各分项价款的总和。前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的，甲方按预算价格支付工程总价款;结算价格低于预算价格的，甲方按结算价格支付工程总价款。第九条乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费的报价，不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的，按市场平均价格结算。

　　双方对前款所述的市场平均价格有异议的，可以委托价格评估部门评估，价格评估部门的评估结论，双方应当接受。

　　第十条乙方应在《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

　　乙方提供并已经使用的材料和设备与《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定不符的，甲方有权选择以下列方式之一处理，乙方应当接受：

　　(1)甲方同意继续使用的，乙方免收该材料和设备的费用;

　　(2)甲方不同意继续使用的，乙方应当根据《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定更换和重做，更换后的材料和设备费减半收取，原工期不变。

　　第十一条乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件，甲方要求与原件核对的，乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

　　第十二条乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　乙方提供的材料和设备必须符合国家环保标准，包括但不限于完工后的室内空气质量，辐射、照明和噪音强度等指标，使甲方达到安全居住、生活的目的。

　　乙方违反前两款规定的，应当立即更换和重做，更换后的材料和设备不再收费，原工期不变。第十三条甲方变更施工内容的，乙方应当同意。工期、总价款、《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的内容相应变化的，经甲方书面确认后生效。

　　第十四条至第十六条在甲方提供施工使用的材料、设备，乙方提供劳务的情形下适用

　　第十四条该房屋的.工程总价款为_____元，其中人工费_____元、税金_____、其他费用_____元。第十五条甲方提供的材料、设备，应当按时送到现场，乙方应办理验收手续。甲方提供的材料、设备不符合国家标准的，乙方应在验收后以书面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场，经乙方验收后发生损坏的，乙方应当赔偿。第十六条甲方提供的材料和设备，均应用于本工程;未经甲方同意，乙方不得挪作他用。

　　因乙方原因导致甲方提供的材料和设备短缺或被更换的，乙方应按短缺材料和设备的价款或材料和设备被更换前后差价的10倍赔偿甲方。

　　第五章付款方式

　　第十七条工程款按以下方式支付：

　　(一)本合同签订后，开工前二至五日，甲方支付相当于总价款30%的工程款;

　　(二)完成50%的工程量之日后的三日内，甲方支付相当于总价款40%的工程款;

　　(三)竣工验收后三日内，甲方支付相当于总价款25%的工程款。

　　(四)竣工验收合格一年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。

　　第十八条因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。

　　第十九条双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。

　　第二十条竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的5%的保修基金。竣工验收合格后一年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。

　　第六章结算

　　第二十一条工程竣工，甲方验收后对价款有异议的，可以要求不超过七日的核价期，核价期内，甲方有权暂停向乙方付款，乙方应当同意。甲方若委托第三方进行评估的，核价期至取得评估报告之日届满。

　　甲方委托第三方评估价格的，以《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》约定的价格作为计算总价款的依据，按照评估结果结算总价款，乙方应当同意。

　　第七章工程进度

　　第二十二条本工程于_____年_____月_____日开工，_____年_____月_____日竣工，工期为_____天。每日施工时间为_____时_____分至_____时_____分(_____时_____分至_____时_____分休息)。

　　工期中施工时间内，乙方未施工的，不论工程是否竣工，未施工的每1日按延误工期1日处理。不满1日的按1日处理。

　　第八章施工

　　第二十三条乙方指派_____为工程驻工地代表，负责本合同的履行，包括根据要求组织施工，协调、处理由乙方负责的各项事宜。乙方对其指派的驻工地代表的行为均予认可。

　　乙方更换驻工地代表的，应当书面通知甲方;甲方收到更换通知前，乙方对原驻工地代表的行为应当认可。

　　第二十四条乙方应当自行施工，未经甲方同意，不得将本工程转包给任何第三方。

　　第二十五条工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技术规程》、 DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》，以及国家和本市建筑行政主管部门制定的其他标准、质量评定验收标准和双方的约定。

　　第二十六条施工期间，甲方及其代表有权在现场查看、了解、检查施工情况，乙方应当配合;但甲方不得因此影响乙方施工。

　　第二十七条乙方应当按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，按照甲方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程，确保工程质量，不得偷工减料。

　　第二十八条施工期间，甲方修改设计方案并相应地变更施工方案、增减施工内容的，应在变更的项目施工前通知乙方，乙方应当根据甲方的要求施工。

　　甲方变更、增减施工项目的，应当与乙方签订作为本合同附件(六)的《工程项目变更单》。因甲方变更工种项目引起竣工日期和工程总价款变化的，按本合同第十三条的规定处理。

　　第二十九条乙方在施工中不得变更建筑主体和承重结构，不得擅自折、改供暧、燃气管线，或实施其他影响建筑结构，危害使用安全，和超过住宅原设计标准的行为。

　　甲方要求实施前款规定禁止的行为，乙方可以拒绝，但应当提供修改意见。

　　第三十条乙方应当遵守施工安全操作规程，采取必要的安全防护和消防措施，保证作业人员安全，避免甲方房屋和其他财产的损失。

　　乙方违反前款规定，造成损失的，应当赔偿。

　　第三十一条施工中，不得侵占公共空间，不得损害公共部位的设施。乙方违反前款的规定，引起相邻纠纷和与物业公司及任何第三方的纠纷的，应当负责处理，造成甲方损失的，应当赔偿。第三十二条施工现场发生的水、电、煤气、电话等公用事业费用由甲方承担，但日平均支出超过以下限额的，超过的部分由乙方承担：水费_____元/日，电费_____元/日，煤气费_____元/日，电话费_____元/日。

　　前款所述施工现场每日发生的各项公用事业费为施工期间该项费用的总额与施工天数的比值，以公用事业企业的付款通知或收据为认定费用的依据。

　　第九章验收

　　第三十三条隐蔽工程完工后，乙方应在完工前三日书面通知甲方验收，甲方应当按乙方通知的时间参加验收。甲方不能按时验收的，应当通知乙方另行安排时间。

工程承揽合同12

　　发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任，本着平等、互利、保证质量的原则，按期保质完成本工程，经双方协商，达成以下协议：

　　一、工程慨况

　　工程名称：工程地址：

　　二、合同价格

　　木质门元/樘，（此价格包含五金配件、门锁、门框和门制作安装、油漆等所有费用，包括工人工资、材料费、检测费、配合费、运输损耗、施工损耗、利润、税金及附加、发票、包装、运输、卸货至工地现场甲方指定地点、安装施工、成品保护、仓储费、及因材料送到工地指定地点而引起的额外费用等直至工程竣工验收合格且交付甲方前所需的全部费用。该综合单价一次性包死，固定不变，不因人工、材料的市场价格的涨落等任何因素的变化而调整）。

　　三、承包范围

　　承包的内容：

　　四、工期期限

　　1、开始工作日期：年日，结束工作日期：门必须于年日完成。

　　2、乙方必须按甲方计划完成；

　　3、在施工过程中，乙方按约定的工期进度及质量组织施工，若乙方

　　不能按约定完成，甲方有权解除本合同，乙方必须在2日内撤出施工现场。甲方不以结算，一切费用由乙方自行承担。

　　五、质量要求

　　1、按照设计图纸及相关图集规范施工，工程质量、技术必须达到《木门窗安装规范》《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》及施工设计图纸和甲方的具体要求，质量评定得分必须达到90%以上，乙方施工部分在交验时达到合格。

　　2、因乙方施工质量原因造成返工者，由乙方全权承担返工发生的一切费用。

　　六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工劳务用工及税费、安全及文明施费；材料：材料必须按设计图纸及相关图集规范规定进场合格材料，必须提供材料的产品质量证明文件（合格证、检测报告等）。必须按照甲方规定工期完成施工任务。

　　七、工程价款的支付和结算方式 1、付款方式：每个月25日支付当月完成工程量的70%进度款。

　　2、结算方式：

　　（1）本工程预付款元；

　　（3）全部门窗安装完毕，待工程竣工验收合格且交付建设单位后，甲方在确定工程结算后2个月内支付至工程结算的95％；

　　（4）其余5％作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

　　八、工程验收与结算

　　1. 本合同项下门窗安装工程竣工验收，以设计安装图纸及说明书，国家颁发的质量检验标准及时进行验收。

　　2. 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提交竣工验收报告申请。

　　3. 甲方收到竣工验收报告申请后七天内组织验收，并在验收后七天内给予认可或提出修改意见。

　　4. 经甲方组织验收，该安装工程全部或部分不符合双方约定的国家质量检验标准的，为验收不合格。乙方须对验收不合格的部分返工，费用由乙方承担，工期超过本合同约定期限的，乙方须承担违约责任。

　　5. 验收合格之前相应物品毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格之后相应物品的毁损、灭失的风险由责任方承担

　　九、安全文明施工

　　1、班组进场前承包人指定管理人员一名随时与甲方协调。进场后必须做好入场教育、三级教育、安全技术交底，凡进入该工程项目的各位人员，必须服从现场管理人员统一指挥，遵守现场管理的一切规章制度，配带安全设施，按相关操作规程作业，保证安装质量。做到工完场清，保证制安现场清洁。因返工或工程处罚，由乙方负责承担罚款返工费及材料损失。

　　2、乙方所有参加制安的工人，进入制安现场必须严格遵守建筑安全法规，严格按相应安全操作规范和《现场施工管理规定》制安。由于乙方自身违反作业规程，发生任何安全事故损失均由乙方完全承担；乙方参加安装的人员如违反项目部规章制度时，由项目部对乙方处以200元/次的罚款，在工程款中扣除。凡是因综合质量和文明安装检查未达标的，项目部扣罚乙方400元/次。

　　十、事故处理

　　1、发生重大伤亡安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，并保护好现场，做好防护措施，防止事故扩大、蔓延，同时按本合同约定的相关条款和相关法律、行政法规对事故进行处理。

　　2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　十一、双方权利义务

　　甲方权利义务

　　1、协助乙方处理乙方与工程总承包单位、其他施工单位的施工配合关系。

　　2、在本合同签订后五日内，向乙方提供土建图纸及具体技术要求，及时与乙方进行施工现场技术交底。

　　3、依据本合同约定，按期足额向乙方支付工程款项。

　　（二）乙方权利义务

　　1、乙方负责对洞口尺寸的'实测、复核工作。

　　（1）乙方在门制作前，应自行进入施工现场对洞口尺寸进行实测，并提交甲方审核确认，但甲方的审核确认并不视为对该尺寸承担任何责任。

　　（2）乙方在门安装前，应对洞口尺寸进行二次复测，如有异议应当在进场施工前书面报告甲方，并按甲方要求执行。否则，视为乙方认可施工现场条件，由此产生的误差、损失及责任均由乙方自行承担，且不予延长工期，不予增加任何费用。

　　5、乙方应服从甲方、监理方、质检等单位对该工程的统一管理，负责施工现场及生活区域的安全、文明、防火、防盗等工作。

　　8、乙方必须每天将垃圾集中在甲方工地的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，否则，甲方有权委托他人清理，所发生费用由甲方在届时应付乙方的工程款中扣除。

　　十二、工程变更

　　1、工程施工工程中，甲方如需对工程所需门窗进行设计变更，甲方应提前通知乙方。乙方应当及时调整进度计划。

　　3、双方确认：对于涉及工程价款的确认，双方协商后进行解决。

　　十三、成品保护

　　工程竣工通过甲方及有关主管部门验收合格并交付甲方之前，乙方承包范围内的在建工程、已完工程及其他工程的成品保护，均由乙方负责并承担所发生的全部费用，如有损坏，均由乙方负责修复并承担费用。

工程承揽合同13

　　委托单位(甲方)：

　　承揽单位(乙方)：

　　为规范装饰装潢施工，保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则，结合本项目的具体情况，双方经友好协商同意，就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：__________________________________。

　　2.工程地点：__________________________________ 。

　　3.承包范围：参见合同附件之预算表。

　　4.工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;

　　(3)承包人包工、发包人包料。

　　5.施工图纸：双方施工图采取下列第____________种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写)____________ 元，由发包人支付(此费用不在工程价款内).

　　6.施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

　　施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。

　　7.甲方自愿将项目委托给乙方施工。工程总造价计圆整，大写金额：圆整(附报价清单)。

　　二、施工时间

　　工程期限日，时间自起至日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工，工程时间顺延。

　　三、甲方工作

　　1、开工前 _______天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。

　　2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

　　3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。

　　4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

　　5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。

　　6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

　　四、乙方工作

　　1. 参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

　　2. 施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　3. 未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　4. 保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

　　5. 对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。

　　6. 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　7. 工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　五、验收和标准

　　1.按照合同规定的质量要求，图纸作为验收标准。

　　2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款时间

　　付款百分比

　　金额

　　合同签订后开工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付验收后两日内

　　40%

　　竣工验收一个月后

　　10%

　　七、违约责任：

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的'约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

　　3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由

　　乙方负责并承担责任。

　　八、质保期

　　乙方承诺装修质保期六个月，质保期间出现装修质量问题，乙方负责维修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自双方代表签字、盖字后生效，需办理鉴(公)证的，自办理鉴(公)证之日起生效，工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。

　　3、本合同签订后，若双方需要提出修改时，经协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　4、双方因履行合同发生的争议，由双方协商解决，如协商不成，依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。

　　委托方(甲方)：承揽单位(乙方)：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

工程承揽合同14

　　_______________(甲方)

　　_______________(乙方)

　　依照《_____》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的`设计

　　2、设备购置

　　3、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按执行。

　　2、工程预算款总计：_______________元;

　　(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

　　3、本工程款分2次结清，其中：

　　(1)、合同签订3天内应付工程款的70%

　　(计_______________元)

　　(2)、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　2、乙方应在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方：_______________(盖章)乙方：_______________(盖章)

　　代表：_______________代表：_______________

　　_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日

工程承揽合同15

　　发包人：

　　承揽人：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》及国家建筑施工合同文本的规定，结合本工程具体情况，双方达成以下合同条款内容：

　　一、承包项目：甲方有工程，地址承包给乙方施工，工程项目，工程价格，其中单价内容有一切辅助用工及图纸范围内一切相应工作内容( )等。

　　二、工程质量：乙方必须严格遵守建筑工程施工质量验收标准，按甲方提供的图纸施工，确保质量，达到优质工程，所有施工程序必须按有关规定标准要求执行，如乙方出现质量问题而造成返工的，工料损失均由乙方自身承担，在各项施工内容的间接或隐蔽施工之前，必须经甲方验收合格后方可进行下道工序施工。

　　三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采购，甲方要求检测的材料需现场取样检测合格后方可使用。如因设计方案或甲方方案变更，乙方必须无条件服从甲方及业主安排。乙方必须按照甲方规定的施工进度计划如期完成，不准找任何借口拖延工期或因短时间的下雨而拖延工期。

　　四、施工期限：总工期天，要求乙方在所限施工期间合理安排穿插作业，从年月日至年月日竣工，乙方必须在规定期限内完成图纸上的所有工作量，如在规定期限内没有完成，造成工期拖延的，将以合同总价的5‰每天进行罚款，罚款在合同总价中直接扣除。

　　五、安全责任：乙方在施工期间要严格遵守《建筑安装工人程安全生产基本规定》，尽心尽责做好安全工作，不准做对各工种有危害的存在隐患的`事情或现象。不准无理取闹、打架斗殴及抛物等现象，出现一次均处500元罚款，并要求肇事者从事发日至工程结束不准进入工地，罚金在合同总价中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承担后果，甲方概不负责。施工现场乙方不准带小孩、闲杂人员进入。

　　六、文明施工：乙方必须达到市级文明施工工地要求。

　　七、施工材料、机械及用具事项：所有材料、施工机械、用具及施工辅料均由乙方自理。甲方不负责机械的运输及保管工作，只负责图纸和技术服务。

　　八、付款方式：根据所做工作量按期付款50%，按要求将图纸范围内合同内的所有工作量全部做完并验收合格后付至总价的90%，留10%作为工程质保金在交付后一年内付清。

　　九、备注：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，字双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日