(优选)工程居间合同
现今社会公众的法律意识不断增强，我们用到合同的地方越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编收集整理的工程居间合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
工程居间合同1
甲方(委托方)：
地址：
法人代表：
身份证号：
乙方(中介方)：
身份证号：
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)协助甲方为其(有限公司)进行承包建筑工程，达成居间合同如下：
一、居间事项：
逸涛半岛三期嘉苑别墅工程的其中217栋别墅及相关配套设施的工程施工总分包权。
二、居间任务：
根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人
应当按按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工总分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程进度款时本合同才生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费：
1、当乙方协助甲方取得该工程施工总分包权，甲方愿意支付乙方人民币捌拾万元(税后)居间费;
2、付款方式：
1)、该居间费在甲方第二次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;
2)、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;
3)、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;
4)、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费。
三、甲方责任和承诺：
本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员一致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。
乙方促成甲方与该幅土地使用权所有者谈判后，甲方不得以任何理由单方面终止与
乙方的委托关系，不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后)，作为对乙方的补偿;并同意对
此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由
乙方介绍的该工程发包人(广州南沙建安);如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的'中介行为成功论，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后)，作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。
甲方：乙方：
法人代表签章：签名：
日期：日期：
工程居间合同2
甲方(委托人)：________________
法定代表人：_____________________
地址：____________________________
乙方(居间人)：________________
身份证号码：_____________________
地址：____________________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下合同：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就_____________________工程项目(以下简称本工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。
2、本工程项目主要情况
(1)工程名称：________________。
(2)工程地址：________________。
(3)工程主要施工内容：________________。
(4)其他情况：_________________________________________。
二、甲乙双方权利义务
(一)甲方权利义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;
2、甲方负责根据乙方提供的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;
3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度;
4、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关;
5、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬;
6、甲方对乙方提供的项目资料及其他相关信息负有保密义务;
7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。
(二)乙方权利义务
1、乙方应向甲方提供有关本工程项目的信息，协助甲方对本工程项目进行实地考察;
2、乙方承诺向甲方提供的关于本工程项目的基本信息真实可靠;
3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;
4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到居间人的`谨慎和诚实义务。
三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本工程项目居间报酬为工程承包施工合同金额的____%;
2、甲方应在居间成功之日起_____日内向乙方全额支付全部居间报酬;
3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同;
4、乙方账户信息如下：
户名：________________。
卡号：________________。
开户行：________________。
5、甲方可以转账或现金的方式支付。
四、居间活动费用的承担
居间活动费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起____日向乙方支付人民币______________，作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间报酬中，居间人未促成合同成立的，有权不予返还。
五、保密事项
1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密做出不利对方的任何行为。
六、违约责任
1、甲乙双方应完全履行本协议约定，任一方违约的，均应承担违约责任。
2、乙方迟延支付居间活动费用的，每迟延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金，迟延超过________日未支付的，乙方有权解除本合同。
3、乙方迟延支付居间报酬的，每迟延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金。
七、通知
1、通知联系人
为方便协议双方情况的沟通，甲方指定___________为己方联系人，乙方指定___________为己方联系人，具体负责通知和传达本合同相关事宜。
2、任何一方依据本合同约定需要发出的通知或其他告知事宜，如告知本条第1项约定的对方指定的联系人，即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时，应书面通知另一方。
3、通知地址及方式
甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。
(1)电子邮件地址
甲方：________________乙方：________________
(2)邮寄地址
甲方地址：________乙方地址：________________
邮政编码：________邮政编码：________________
(3)传真号码
甲方：________________乙方：________________
(4)电话号码
甲方：________________乙方：________________
4、通知视为实际送达的日期确定如下：
(1)电子邮件方式的通知，该等通知以已读回执标注日期为送达日。
(2)邮寄方式的通知，该等通知于发件之日起7日视为送达。
(3)用传真方式发送的通知，在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。
(4)用电话方式发送的通知，在双方接通电话的当日视为已实际送达。
八、合同解除及终止
1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，至居间成功及甲方全额支付居间报酬之日止。
2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的，本合同终止。
九、争议解决
甲乙双方约定，如就本合同的解释、履行等发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，任一方均有权向本合同签订地(________市___区)人民法院提起诉讼解决。
十、其他事项
1、甲乙双方均已经认真阅读和充分讨论本合同，共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3、其他：___________________________
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居间合同3
合同编号：
甲方：乙方： ________________
身份证：__________________ 身份证：______________________________________________ __________________ 职位：____________________________________ 通讯地址：________________________________________ 邮政编码：________________________________________ 联系人：______________________联系人：
电话：________________________电话：________________________
传真：________________________传真：________________________
E-mail：______________________ E-mail：______________________
鉴于甲方自有合法的工程承接资质，甲方委托乙方为该公司寻找工程项目；乙方亦获知了甲方的上述意愿，乙方愿意接受委托。 双方愿意签订正式合同，并严格履行，以达到双方目的。 鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
第一条 委托事项
1．甲方计划承接乙方接洽的___________________________________工程项目，甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方委托。
2．乙方应尽力为甲方寻找合适的工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同签订之日起至_________年____月____日止。
第二条 居间人的权利和义务
1．乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍该公司的相关情况，但甲方书面确认为是商业秘密的除外。
2．乙方应认真完成甲方的委托事项，按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
3．乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。
4．乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方承担责任。
5．乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权
债务承担任何责任。
第三条 居间报酬与费用
1．若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程造价总额的百分之五（5%），即合人民币_____________________________________元整（￥：__________）作为乙方酬金，（该项目所产生的营业税由方承担，若该居间费所产生的所得税由甲方承担）；该酬金包含其它相关居间、咨询、应酬费用。酬金的支付方式为：现金或个人账户划账；
2．付款时间：甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程预付款后，支付合同总价的百分之
三（3%），即合人民币_____________________________________元整（￥：__________）作为居间首期款，其余2%（合同总价）的居间费，根据发包方工程进度按比例分两次支付，所收款以收据为凭。
3．若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用）
乙方自行承担。
第四条 合同的`解除
1．委托期限届满，约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除；
2．本合同约定目的已经实现，乙方收到甲方按照本合同第三条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除；
3．委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的；
4．委托期限届满之前，因不可抗力致使本合同约定目的不能实现的；
5．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；
6．在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用），因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。
7．______________________________________________________。
第五条 违约责任
甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额10%的金额作为违约金，乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。
第六条 声明及保证
甲方：
1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有能力签署并履行本合同；
2．甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效；
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为；
4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人（需有法人委托授权书），本合同生效后即对合同双方具有法律约束力；
5．甲方保证自有资质的真实性及合法性。
乙方：
1．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效；
2．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为；
3．本合同的签署人是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第七条 保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务有关或有损客户利益的活动。
第八条 通知
1．根据本合同需要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用、书信快递、传真、E-mail、手机短信、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．一方变更通讯方式或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面或短信形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关通知责任。
第九条 争议的处理
1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或
调解不成的，按下列第___种方式解决
①．提交有管辖权的仲裁委员会仲裁；
②．依法向合同签署所在地人民法院提起诉讼。
第十条 不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后及时向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何履行合同。不可抗力事件影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除本合同
或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
4．本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第十一条 合同的解释、补充与附件
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十二条 合同效力
本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。 本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
第十三条 备注 _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
甲方（签章）：______________乙方签字（指印）：______________
法定代表人：_______________ _______________
委托代理人：_______________ _______________
_________年______月______日_________年______月______日
工程居间合同4
甲方(委托人)：___________________________
乙方(居间人)：___________________________
甲方联系地址：___________________________
乙方联系地址：___________________________
甲方联系电话：___________________________
乙方联系电话：___________________________
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就引荐_______________工程项目给甲方_______________单位直接洽谈，向甲方提供_______________的重要信息，并最终促成甲方与_______________签订消防工程合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与_______________公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关_______________公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对_______________公司进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于_______________公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。
3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成_______________公司将消防工程承包给甲方。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和_______________公司单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和_______________公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为_________万元。
2、本协议签订后_______个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬_________万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与_______________公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后_______个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，_______个工作日内，乙方没有促成甲方与_______________公司签订工程承包合同，视为乙方居间不成功，乙方应将居间报酬万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的'法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务，实际取得居间报酬后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。
五、居间报酬的承担
居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、诚信原则
1、如果甲方与_______________公司在本合同委托期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与_______________公司进行协商并签订股份转让协议，否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
2、如果甲方以相关企业或在当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与_______________公司签订股份转让合同，居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
3、本合同的有效期(委托期)为_______个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动_______________公司与甲方进行实质性洽谈，并协助甲方和_______________公司达成实质性成交合同。
七、本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商一致;
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;
3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
八、合同终止
1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与_______________公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
九、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。
十、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
十一、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)：_______________乙方(盖章)：_______________
甲方法定代表人或委托代理人：_____________________乙方法定代表人或委托代理人：_____________________
工程居间合同5
(甲方)委托人(施工承包方)：_________________________________________
(乙方)居间人(委托受理方)：_________________________________________
工程名称：___________________________________________________________
依据《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十条，第四百二十六条之规定，经当事人双方协商一致，订立如下条款，共同遵照执行
工程条款：
(一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善，皆视居间方已完成委托方的要求，委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言，作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。
(二)、居间酬金付款办法：按工程总造价____%计算共计人民币___________________万元，分____次税后现金支付。具体按：
(三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时，居间人有权委托工程发包方支付酬金，甲方不得有异议，居间人可凭此合同向法院起诉，申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误，订不到工程合同，甲方不付分文。
(四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的.经济纠纷，不承担工程发包方任何风险责任。
(五)、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕失效。
(六)、签约地点：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程居间合同6
甲方(委托人)：____________
联系电话：____________
乙方(居间人)：____________
联系电话：__________________
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
第一条、委托事项
1、乙方接受甲方委托负责就兰海铁路隧道工程(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与发包单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
第二条、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
4、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎重严谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。
第三条、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责与发包单位进行合同谈判;在必要条件下，甲方同意授权乙方就该工程项目与发包单位进行合同谈判，但合同相关条款的确定必须经过甲方同意。
2、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的专业施工合同，甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，无条件按照本合同第四条约定的付款方式向乙方支付居间报酬。
4、我公司承诺将按照业主方要求进行施工，按质按量按工期要求施工。
第四条、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、甲方向乙方支付本项目居间费用为6%，第一笔居间费合同签订后支付 %，其余款项按业主结算方式按比例、按进度给予支付，该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。
2、居间成功后，在甲方或其关联组织在与工程的发包方签订建设工程施工合同并进场实际施工按照月进度，业主方实际向甲方所支付工程款按比例支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当出具相应的`收条，无须提供发票。
4、如果经过乙方努力，该建设工程施工合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能实际参与施工，甲方无须支付居间费。对于乙方在该业务接洽过程中产生的相关业务费用，由乙方自行承担，甲方不再另行支付。
第五条、保密事项
1、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密，双方均不得向合同之外第三者泄露。
2、乙方在居间过程中所获取的甲方商业秘密，不得向第三方透漏，不得据此作出不利甲方的任何行为。
第六条、合同生效及终止
1、本合同经双方签字或盖章后生效。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
第七条、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方均同意提交签约地仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的裁决为最终裁决，双方不再产生异议。
第八条、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份。
3、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方盖章)：______
法定代表人或委托代理人：____________
乙方(盖章)：______
法定代表人或委托代理人：____________
日期：____年_____月____日
工程居间合同7
甲方：
乙方：
甲方委托乙方为其提供、招揽 工程业务，甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：
一、甲方委托乙方，为其单位提供、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。
二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方实际与建设方签订工程合同。
三、报酬及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价 元/平米以外的部分工程款给付乙方作为报酬;给付方式：建设方每向甲方支付一笔工程款后三日内，甲方即向乙方支付相应的'报酬，以此类推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付报酬的日万分之五的滞纳金。
四、乙方保证：在未促成甲方与建设方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。
五、目前确定乙方为甲方提供的工程为：
六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。
七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。
八、乙方保证为甲方提供业务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。
九、本合同对甲、乙双方长期有效。
十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
双方签字：
甲方： 乙方：
20xx年xx月xx日
工程居间合同8
甲方（委托人）：
联系电话：
身份证号码：
乙方（受托人）：
联系电话：
身份证号码：
甲乙双方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就项目，引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与
2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。
二、乙方义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和
2、如果居间成功，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的'权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%，向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式
1、本项目报酬为
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按 支付（每次支付 ）。
3、甲方可以转帐或现金方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方承担违约责任。
六、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
1、如果发生合同争议，双方协商解决。
2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方未经甲方同意，不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
3、本合同签字盖章后生效。
4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人和委托代理人（盖章）：
签订地点：
签订日期：
工程居间合同9
甲方： 代表签字：
乙方： 代表签字：
甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议.
一.委托事项:
1.乙方引见本合同中的甲方与直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。
2.居间成功：是指甲方与签订的书面的合同成功。
二.乙方义务：
乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的.相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。
三.甲方义务
甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和
所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。
如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。
四.居间报酬的支付方法及支付时间：
1.按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。
2.采用现金方式支付。
五.保密事项;
1.甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
六。居间终止，支付居间报酬后，本合同终止。
七争议解决方案
如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。
八，其他事项
未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程居间合同10
甲方：
身份证：
乙方：
身份证：
鉴于：甲方为隧道项目需要乙方引进业主方；
乙方接受甲方委托，为甲方项目引进操作过程中提供财务居间服务，并依约定收取居间服务费用，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定签订本协议，并共同遵守执行：
一、合作内容
乙方担任甲方的财务顾问，为甲方介绍项目，并针对甲方项目与业主进行前期的沟通与交流；促成业主与甲方的项目顺利签约，甲方向乙方支付相应的居间服务费用。
二、甲方项目
项目名称：
三、乙方责任
1、为甲方介绍隧道项目业主，并针对甲方项目与业主方进行前期的沟通与交流；促成业主方与甲方顺利签约。
2、在引进业主方过程中提供顾问建议；
3、保证对所有知晓的涉及甲方项目自身商业机密的文件、资料、数据、计划、商业意向等不得向项目意向业主方以外的无关第三方公开。
四、甲方责任
1、甲方承诺其所提供的所有数据和信息均客观、真实、有效；
2、在乙方对甲方的项目进行前期运作的过程中，应给予乙方积极的配合；
3、甲方应按照本协议的约定向甲方支付财务顾问费和相关费用并积极履行本协议中的相关条款；
4、甲方及其工作人员对乙方提供的专业意见、建议方案、各项分析资料以及在咨询过程中了解的乙方资料和信息等商业秘密负有保密义务，未经乙方书面许可，甲方不得向第三方披露；
5、未经乙方书面同意，甲方不得在乙方不在场的情况下擅自与乙方介绍的业主方进行会晤。
五、居间服务费用
1、双方确认项目，总造价元。甲方总数下浮个点给乙方。（最终以甲方跟业主方结算的总价为准）。甲方不得以任何理由克扣、逾期付款。
2、居间服务费用支付时间为甲方跟业主方签好合同，甲方顺利拿到预付款三个工作日内付总造价的50%。正式开工三个工作日内付清余款50%服务费。（逾期付款按1‰每日支付违约金），以此类推。
3、甲方的财务章先由乙方暂时保管。等乙方结清顾问费后财务章无条件交回给甲方。
六、协议的解除与终止
1、甲乙双方经协商一致同意可以解除本协议。
2、本协议履行完毕后终止。
3、乙方促成了业主方与甲方的投资谈判，如果甲方擅自私下与业主方签署投资合作合同，将视乙方顾问责任完成，甲方就必须支付双倍的财务顾问费给乙方。
七、不可抗力
1、在协议履行期间，一方或双方由于不可抗力原因导致不能履行或不能完全履行本合同的'，不承担责任，但遇到不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后十五个工作日内，以书面的形式或法律规定的方式将情况告知对方，并提供有关证明。
2、不可抗力原因消失后，一方或双方应当继续履行本协议。
八、争议解决与适用法律
1、凡因履行本合同所发生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，应提交乙方所在地基层人民法院审理。
2、本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。
九、其他
1、本协议的补充协议、附件、说明、解释与本协议具有同等的法律效力。协议本身及其附件的修改、补充等未尽事宜，必须经甲乙双方协商一致，并签署书面协议。
2、本协议一式两份，双方各执一份。
乙方（盖章）：_________甲方（盖章）：_________
代表（签字）：_________代表（签字）：_________
_________年____月___日_________年____月____日
工程居间合同11
委托人：_________(以下简称甲方)
居间人：_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的'一般做法，就甲方拟施工承包_________项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：
第一条：委托事项及具体要求
1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。
第二条：居间服务期限
从工程项目跟踪至合同签订。
第三条：报酬及支付方式
1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条：合同争议人解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条：其它约定事项
1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;
2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条：合同的生效与中止
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程居间合同12
居间合同
甲方（委托人）：
乙方（居间人）：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就 等项目，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订正式的建设施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条第1项的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的建设施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目相关信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方中标并签订书面施工合同。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责标书的编制。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如甲方未及时支付，则应按未支付金额的日千分之一向乙方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬由以下两项构成：
（1）工程施工合同总金额的'3‰，该部分的居间报酬在甲方与建设单位签订书面的建设施工合同后7日内，由甲方先支付80%给乙方，剩余20%在甲方（或甲方的分包施工单位）第一次工程进场后7日内付清。
（2）鉴于该项目采用的是政府与社会资本合作PPP模式，建设单位会以每期应支付工程回购款为基数按同期人民银行贷款年基准利率上浮 15 %支付给甲方利息，甲方同意在建设单位回购期间，该贷款基准利率的50%以及上浮的15 %部分均作为乙方的居间报酬。该部分的居间报酬按工程进度，在甲方每次收到建设单位支付的利息后7
日内支付给乙方，直至建设单位回购完成。[每期利息的计算方式为：应付工程回购款×同期人民银行贷款年基准利率×期限×（50%+15%）]
3、上述的施工合同总金额、回购款及利息、工程进度以甲方与建设单位签订的合同为准。
4、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、保密事项
甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交乙方所在地法院解决
九、其他事项
1、本合同未尽事项，由双方另行签订补充合同。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：福建程华建设发展有限公司 法定代表人： 法定代表人：
合同签订日期：
工程居间合同13
委托人：______________________
签订地点：____________________
居间人：______________________
签订时间：____________________
第一条委托事项及具体要求
________________________________________________________________________________________________________
第二条居间期限
从________年____月____日至________年____月____日。
第三条报酬及支付期限
居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的________%或者（大写）________元。委托人应在合同成立后的________日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。
第四条居间费用的负担
居间人促成合同成立的，居间活动的`费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）________元。
第五条本合同解除的条件
1。当事人就解除合同协商一致；
2。因不可抗力致使不能实现合同目的；
3。在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；
4。当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
5。当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条委托人的违约责任
_________________________________________________________
第七条居间人的违约责任
_________________________________________________________
第八条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（一）提交________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第九条其他约定事项
_____________________________________________________________________
第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
委托人（章）：_____________________居间人（章）：_____________________
住所：___________________________住所：___________________________
法定代表人：____________________法定代表人：_____________________
居民身份证号码：_______________居民身份证号码：_________________
委托代理人：____________________委托代___________________________
电话：___________________________电话：___________________________
开户银行：______________________开户银行：_______________________
账号：___________________________账号：___________________________
邮政编码：______________________邮政编码：_______________________
__________年_______月__________日__________年__________月_______日
工程居间合同14
合同编号：_________
委托人：_____ 签订地点：_________
居间人：_____ 签订时间：__年__月__日
第一条
委托事项及具体要求：___________________________________________________________________________________________________________
第二条 居间期限：从____年____月____日至____年____月____日。
第三条
报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的____%或者(大写)_________元。委托人应在合同成立后的_____日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。
第四条
居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的.，委托人应向居间人支付必要费用(大写)________元。
第五条 本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商一致;
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;
3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条 委托人的违约责任：_______________________________________________________
第七条
居间人的违约责任：_____________________________________________________________
第八条
合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条 其他约定事项：____________________________________________________________
第十条 本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
委托人(章)： 居间人(章)： 鉴(公)证意见：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
居民身份证号码： 居民身份证号码：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行： 鉴(公)证机关(章)
账号： 账号： 经办人：
邮政编码： 邮政编码： 年 月 日
工程居间合同15
经委托方和居间方当事人协商一致，本着诚实信用、互惠互利的原则，双方订立以下合同条款，共同遵守并执行。
委托方：____________________________
居间方：____________________________
工程名称：__________________________
工程地点：__________________________
第一条：事项确认
委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与矿主方龙里县________公司签订该项目施工合同的居间人。
第二条：委托方责任
1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。
2、能与居间人签订该工程项目的.居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。
第三条：居间方责任
1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。
2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与矿主方龙里县________公司签订该工程项目的承建施工合同。
3、在施工期间，居间方应积极配合委托方处理，施工事务时，以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
第四条：委托方与矿主方龙里县
________公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。
1、委托方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的开挖。
2、委托方重晶石石方每立方，土方硅矿。
第五条：付款方式
1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。
2、委托方得到建设方的进度款时，在_____个工作日内向居间方支付居间费。
3、该工程完工之后，委托方得到建设方支付的结算款后，_____个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。
如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，_____或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收_____%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。
委托人：____________________
身份证：____________________
电话：_____________________
居间人：____________________
身份证：____________________
电话：_____________________
______年____月____日
【工程居间合同】相关文章：
工程居间合同06-15
居间工程合同12-02
工程居间合同11-27
工程居间合同01-04
居间工程合同12-06
工程居间合同06-15
工程居间合同【精】03-12
工程居间合同【荐】03-09
【精】工程居间合同03-10
工程居间合同【热门】03-10
