居间合同

时间：2024-05-31 16:38:11 居间合同我要投稿

居间合同[集合]

　　随着法律观念的深入人心，合同起到的作用越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家整理的居间合同，欢迎阅读与收藏。

居间合同[集合]

居间合同1

　　甲方(委托单位代表)：

　　乙方(居间方代表)：

　　一、委托事项：

　　依照《中华人民共和国合同法》第二十三章，居间合同法第四百二十四条、四百二十六条和本法第六十一条规定。甲方委托乙方就位于________________________________________编号:__________的土地转让项目，居间方自愿同意受委托方的有偿委托，协助委托方提供买家或需求方的信息和协助过户要账等相关服务。

　　二、居间方报酬的结算方式：

　　据乙方协助买卖双方完成土地转让或过户合约签订成功后以首批土地转让进账资金进账后3天内委托方自愿无条件下的，不可更改的`按合同总金额的___ %(即_______元)付中间人服务佣金，以现金方式支付给居间方。

　　三、违约责任：

　　1.本合同经双方签字盖章后即可生效并成为不可撤销、不可更改的，同时具有法律效力。委托方未按第二条款规定，按时、足额兑现报酬视为违约，并承担相应法律责任。

　　2.合同纠纷的解决方式：本合同如发生纠纷，由双方当事人协商解决，协商解决未果，可依法在守约为居住地的人民法院起诉，请示代依法调解或强制履行。

　　四、其它约定事项：

　　1.本合同在执行过程中，如果发生企业(公司、集团)名称变更，法人代表更换或其他重大变化，此合同仍然有效，由变更后的企业和法人或原企业主管体承担法律和履约责任。

　　2.就本承诺书而言，如果甲方和乙方提供的土地出让方签订协议的不是本人是和甲方公司相关人员或及其亲属朋友、上述主体所控制的附属公司、联营公司及资质相关联公司和相关负责人，只要这些人中一人与项目方进行私下交易，都视为和乙方服务有关委托方同意以上条款但拖延或拒绝支付居间方佣金，居间方可以土地需求方支付甲方土地款中扣付居间方服务费。

　　3.本合同未经公证，但具有公证合同的同等法律效力。

　　4.本合同一式两份，委托方、居间方各执一份，具有保密性，不得做任何泄漏。

　　5.乙方提供的土地需求方和甲方签订土地转让或过户和合作合同本协议就生效，否则无效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

居间合同2

　　一、融资居间合同

　　委托方：（以下简称甲方）

　　受托方：（以下简称乙方）

　　二、具体事项

　　根据《民法典》第三编合同规定，甲方委托乙方，为甲方寻找、介绍出资方，乙方接受委托，双方就融资业务咨询服务事项协商一致，签订本合同，具体条款如下：

　　第一条乙方为甲方提供融资服务项目的名称为：

　　第二条甲方委托乙方提供融资服务的项目融资总额为：人民币元，（小写）元。

　　第三条融资款项年利息按甲方与资金方签订的融资合同为准，乙方作为居间方，一次性收取融资金额的 %作为服务费。甲方于放款当日支付给乙方，合计人民币元（小写）元。（税费由甲方负责）。

　　第四条居间方的权利和义务

　　1、乙方应认真完成甲方的.委托事项，本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方提供优质服务为甲方提供联络、协助、撮合等服务。

　　2、为甲方寻找资金方。

　　3、与甲方针对项目反复交流沟通，同时配合资金方进行关于甲方融资的尽职调查。

　　4、负责协调甲方与资金方的沟通，积极配合促成融资合同的成立，撮合成交。

　　5、负责向资金方推介甲方的项目，确保该项目尽早完成。

　　6、乙方对甲方所借款项不承担任何性质的担保责任。

　　7、其他：

　　第五条保密事项甲乙双方往来过程中所接触信息资料，双方都有保密的义务，若有泄密的，应赔付对方因此而造成的损失。

　　第六条违约责任若甲方未按约定向乙方支付居间服务费，每延迟一天甲方支付给乙方应得服务费金额千分之五的违约金。

　　第七条免责条件因不可抗力的因素及遇政府重大政策调整而导致本合同无法履行的，本合同双方均不承担违约责任。

　　第八条争议的解决方式因履行本合同而产生争议，双方应协商解决。协商不成的，应向当地人民法院提起诉讼。

　　第九条生效及其它本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　三、当事人签字

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　签订日期：年月日

居间合同3

　　甲方(居间人)：

　　地址：

　　联系方式：

　　乙方(委托人)：

　　地址：

　　联系方式：

　　甲、乙双方根据《_____》，依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、甲方接受乙方的委托，负责就X项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项

　　乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供的信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、居间期限

　　从X年X月X日至X年X月X日。

　　三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为X项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。

　　2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50%，并在收到第二笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间报酬。

　　3、乙方应以X的方式支付居间报酬。

　　四、居间活动费用的承担

　　居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付X作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。

　　五、双方的权利和义务

　　2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。

　　3、居间成功的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的`权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。

　　七、合同变更、解除和终止

　　1、经双方协商一致，可以变更或解除本协议。

　　2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。

　　3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。

　　八、违约责任

　　1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，应向乙方支付违约金人民币X元(大写X圆整)。

　　2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的X向甲方支付相关的违约金。

　　3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的X向甲方支付违约金。

　　4、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金X。在前述违约金支付完成后，双方应继续履行本合同

　　九、争议解决方式

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一致的，双方应提请北京XX按照该会_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　十、其他事项

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)：

　　法定代表人或授权签字人：

　　年X月X日X乙方：(盖章)：X年X月X日

　　法定代表人或授权签字人：

居间合同4

　　委托方（甲方）：_______________

　　居间方（乙方）：_______________

　　乙方受甲方委托，双方就陕西xx公司蓝天狩猎场别墅项目工程委托事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：委托事项

　　1、乙方负责介绍甲方与陕西xx公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西xx公司与甲方自行协商。

　　2、乙方协助甲方与陕西xx公司就蓝天狩猎场别墅项目约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。

　　第二条：居间报酬的计算方法与支付时间和方式

　　1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元，共计200多万（以实际结算为准）。

　　2、劳务费用分多次支付，第一次支付时间为甲方与陕西xx公司签订合同进场后____日内，需支付给乙方劳务报酬30万人民币整，以后支付，按陕西xx公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准，（款项到甲方账上____日内支付给乙方）。

　　3、劳务报酬以现金（人民币）形式支付。

　　第三条：违约责任

　　甲方在乙方的`劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。

　　第四条：其它约定事项

　　1、如陕西xx公司和委托方（甲方）最终未达成合作，本合同自动失效。

　　2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民提起诉讼。

　　3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。

　　委托方（甲方）：_______________

　　居间方（乙方）：_______________

　　20xx年xx月xx日

居间合同5

　　_____________________车间项目部(以下简称甲方)

　　__________________(以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商，甲方现将XX峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下:

　　一.单价及材料要求

　　1.不锈钢楼梯扶手：单价为90元米;采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管;

　　2.不锈钢观光阳台：单价为220元米;采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管,并镶嵌12毫米厚钢化玻璃(佩304品质不锈钢夹);

　　以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。

　　二.质量乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工,乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。

　　三.工期乙方自________年____月____日进场施工，到________年____月____日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的`任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。

　　四.安全本单项工程属远地面帯电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。

　　五.其他乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。

　　六.付款 ______________________________________________________________________________________

　　七.质保金与税金乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金元，质保期为____月，然后乙方凭_______票据按合同约定结清工程余款。

　　本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效

　　甲方签字：

　　乙方签字：

居间合同6

　　甲方：(酒店)—— 乙方：(施工方)——

　　依照《民法典》及有关法律，法规的规定，根据酒店装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，酒店装修工程(以下简称甲方)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程地点：___________________.

　　2、工程内容及做法

　　(详见附表1：酒店装修工程施工项目确认表。附表2：酒店装修工程内容和做法一览表)。

　　3、工程承包方式：双方商定采取下列承包方式。包工包料

　　4、工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　第二条合同价款

　　本合同工程造价为(大写)：____________元(详见附表酒店装修工程报价单)。

　　第三条甲方的义务

　　1、开工前____天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则;

　　2、提供施工期间的水源，电源;

　　3、负责协调施工队与酒店各部门之间的关系

　　4、施工期间乙方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　5、参与工程质量和施工进度的`监督，负责材料进场，竣工验收。

　　第四条乙方的义务

　　1、施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰客人及污染环境;

　　3、保护好原酒店内的家具和陈设，保证酒店内上，下水管道的畅通;

　　4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表酒店装修工程变更单)

　　第六条工期延误

　　对以下原因造成竣工日期延误，经乙方确认，工期相应顺延：

　　1、工程量变化和设计变更;

　　2、不可抗力;

　　3、甲方同意工期顺延的其他情况。

　　因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第七条质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准：___________________________________________.

　　施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第八条工程验收和保修

　　1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　(1)_________________________;

　　(2)_________________________;

　　(3)_________________________.

　　2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续

　　3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第九条工程款支付方式

　　1、双方约定按以下第____种方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，甲方按下表中的约定直接向承包人支付工程款：|第一次|开工日|支付元| |第二次双方验收合格|支付元|.

　　(2)工程款全部结清后，乙方应向甲方开具工程收据。

　　第十条违约责任

　　1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失……

　　3、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

　　4、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金____元。

　　第十一条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　1、提交________仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向人民法院提起诉讼。

　　第十二条几项具体规定

　　因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，

　　第十三条其他约定事项：_____________________________________________________________________________.

　　第十四条附则

　　1、本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式____份，双方各执____份，____________部门____份。

　　4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方—— 乙方——

　　年月日年月日

居间合同7

　　甲方(委托人)：

　　联系地址：

　　乙方(居间人)：

　　联系地址：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就甲方和_______________公司(以下简称____________公司)之间进行的纸箱买卖合同，引荐甲方和____________公司单位直接洽谈，向甲方提供____________公司的重要信息，并最终促成甲方与____________公司签订合作协议。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与____________公司单位未签订书面的买卖合同并未进行交易，视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关____________公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况，主要负责人信息，乙方有义务协助甲方对____________公司进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于____________公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

　　3、乙方向甲方提供的营业执照复印件、现有主要资产情况，必须完全能够成为甲方与____________公司单位所签订纸箱买卖合同。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬。

　　4、乙方应保证____________公司及其主要资产情况真实可靠、各种手续齐全。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　5、乙方在甲方与____________公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成____________公司与甲方签订纸箱买卖合同。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和____________公司单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和____________公司单位所签订的纸箱买卖合同。甲方因履行纸箱买卖合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为_________元。

　　2、甲方按本合同有关条款规定及时向乙方支付居间报酬。

　　五、居间报酬的`承担

　　居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　六、诚信原则

　　1、如果甲方与____________公司在本合同委托期内，未能达成纸箱买卖合同，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与____________公司进行协商并签订纸箱买卖合同，否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。

　　2、如果甲方以相关联企业及子公司及一切转投资公司的名义与____________公司签订纸箱买卖合同，乙方应尽力配合，乙方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。

　　3、本合同的有效期(委托期)为30个工作日。居间方在此期间必须积极推动____________公司与甲方进行实质性洽谈，并协助甲方和____________公司达成实质性成交合同。

　　七、本合同解除的条件

　　1、当事人就解除合同协商一致;

　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的;

　　3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;

　　4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;

　　5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　八、合同终止

　　1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间报酬元之日起，60个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与____________公司签订纸箱买卖合同的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行将有双方坚决履行。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　九、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。

　　十、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　十一、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　合同签订地：

　　合同签订日：

居间合同8

　　合同编号：____________

　　甲方：________________________

　　住址：________________________

　　通讯地址：______________________________

　　法定代表人：________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　乙方：______________________________

　　通讯地址：_________________________

　　身份证号码：________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　鉴于：

　　1、甲方为完成__________________________________________________工程建设项目缺乏资金,并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资,现委托乙方寻找、介绍出资方;而乙方亦获知了甲方的上述意愿。

　　2、甲乙双方共同确认：甲方同意委托乙方为寻找、介绍出资方,乙方同意接受委托,双方签订正式合同,并严格履行,以达到双方目的。

　　双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

　　第一条委托事项

　　1、甲方计划进行工程建设项目地点位于_______省________市_______区_____路_______号,甲方委托乙方为完成该项目施工所需的全部或部分资金寻找或介绍出资方,乙方接受甲方委托。

　　2、乙方应尽力为甲方寻找或介绍出资方,并尽可能促成出资方以出借、赞助、投资等合法方式与甲方签订融资合同。甲方委托乙方协助融资的数额为_____元人民币(大写)。

　　第二条居间人的权利义务

　　1、乙方在接受甲方的委托时,甲方应出示营业执照等合法的经营资格证明。

　　2、乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍甲方融资工程项目的相关情况。

　　3、乙方应认真完成甲方的委托事项,即,按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

　　4、乙方在代理甲方的委托事项过程中,因甲方过错造成其损失时,乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

　　5、乙方对甲方所借款项不承担任何性质的`担保责任。

　　第三条居间报酬与费用

　　1、若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署融资合同,甲方应向乙方支付_____元人民币(大写)作为乙方酬金,此酬金的有关税款由甲方负担,居间费用由乙方自行承担。酬金的支付方式为：现金(电汇)分期支付。

　　经双方同意,此酬金分_____期支付。

　　第一期：合同签订之日起____日内甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写)：___元整。

　　第二期：根据甲方的工程施工进度开始售楼或已开工三个月内(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写)：_____元整。

　　第三期：根据甲方的工程施工进度楼层盖到八层以上或楼已销售65%以上的(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写)：_____元整。

　　第四期：根据甲方的工程施工进度楼已封顶或楼已销售完毕(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写)：_____元整。

　　除本条规定的酬金外,乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。

　　甲方：(盖章)：_______乙方(盖章)：_______

　　法定代表人或委托代理人：_______法定代表人或委托代理人：_______

　　合同签订地：_____________________

　　合同签订日：________年____月____日

居间合同9

　　甲方（出租方）：___________身份证号：_________________________________

　　乙方（承租方）：___________身份证号：_________________________________

　　丙方（见证方）：

　　甲、乙、丙三方本着自愿“平等”合法的原则，就乙方承租甲方房屋一事达成如下协议：

　　一、甲方出租给乙方的房屋（简称该房屋）位于____________________________________________区面积___________m2.乙方对该房屋进行充分了解后自愿承租；甲乙双方约定租赁期限自__________年_________月________日至__________年_________月________日止。

　　二、甲乙双方约定：该房屋租金为RMB________元/月，按支付，具体支付方式为乙方提前日支付下的租金：乙方向甲方支付押金共计RMB________元，甲方应在乙方退房时确认无违约行为时，一次性无息退还给乙方。

　　三、甲方的权利与义务

　　1、甲方说明该房屋口是口不是转租行为，并保证没有产权纠纷，能正常使用。且就该房屋出租事宜已经通过配偶或其他产权共有人同意.合同约定的租赁期满后，甲方同意乙方在同等条件下享有优先租赁权。

　　2、甲方在租赁期内该房屋发生产权转移或需提前收回该房屋，甲方应提前RMB________元违约金。

　　四、乙方的`权利与义务

　　1、乙方同意在遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定的前提下，将该房屋作为使用，并不得利用该房屋从事任何违规、违法等活动：否则，由此产生的经济损失和法律责任由乙方全部承担.如需装饰装修，需经甲方书面同意。

　　2、在租赁期内，乙方保证不损坏装修及全部设施：如有人为损坏和丢失，由乙方负责维修或按实际损失金额赔偿。

　　3、乙方保证按时交缴纳应由乙方承担的房租费用，逾期未付，则每日按租金的________%向甲方交纳滞纳金.逾期超过日未付租金，甲方有权解除合同并收回该房屋。

　　4、乙方在租赁期内要将该房屋的全部或部分进行转租或变换的，需事先征得甲方的书面同意。

　　5、乙方在租赁期内如提前退租的，乙方应提前通知甲方，并向甲方支付。

　　五、本合同生效后甲方收到房租时，甲乙双方即可办理房屋交接手续或自行约定房屋交接其他时间.同时就该房屋内的有关家具、电器等设施问题，双方另行拟定了物品交接清单并确认。

　　六、甲、乙双方同赢违反本合同的甲方或乙方，应向另一方支付违约金RMB________元：若支付的违约金不足以抵付一方损失，还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分。

　　七、甲乙双方签订本合同后，即视为丙方中介服务成功，需立即支付丙方中介服务费RMB________元，由承担。合同签订后丙方不再对甲、乙双方承担任何责任及义务。

　　八、在履行本合同过程中发生争议三方不能通过协商解决，将采取通过仲裁委会员解决。

　　九、本合同自签字之日起生效，本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各壹份。

　　甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________

　　__________年_________月________日__________年_________月________日

居间合同10

　　需方：_______（以下简称甲方）

　　供方：_______（以下简称乙方）

　　签订地点：

　　根据国家有关政策及规定，供需双方就煤炭供需的具体事宜，通过友好协商，达成一致意见，共同签订本合同。

　　1、煤炭产地及品种：混煤

　　2、数量及交货期限：_______

　　交货期限：_______

　　交货日期：煤船抵达装运港锚地之日

　　数量_______

　　3、质量标准：

　　质量标准及拒收范围：(正常内贸可接受4500-5500大卡)

　　4、装运港及到达港：

　　装运港：_________

　　到达港：_________

　　5、交货地点、收货人

　　交货地点：__________________发展有限公司煤码头

　　收货人：__________________发展有限公司

　　6、需方应在船舶到港3天前通知船舶动态，供方应在船舶到港前办妥装船

　　手续，并确保船舶到港96小时内完成装船。若船舶到港至装船完毕超过96小时，供方应向需方支付装港滞期费元/吨.天，不足1日部分按比例计算，装船时间以船舶航海日志为准，但如因气象等不可抗力因素不作业时间除外。

　　若因煤源不齐，导致船舶到港至装船完毕超过96小时，超出时间根据煤源组织影响装船情况，由供方支付装港滞期费2元/吨.天，不足1日部分按比例计算。

　　7、数量、质量的交接验收

　　数量验收：以装运港和船方测定的水尺计量报告单为准。在煤船到达需方__________________发展有限公司_________电厂煤码头时，根据装运港交接的水尺计量报告单，由需方会同供方、船公司对煤炭重量进行交接、验收。若验收水尺数量大于装运港水尺数量或小于装运港水尺数量1%以内，则按装运港水尺数量结算;若验收水尺数量小于装运港水尺数量且相差大于1%，则按装运港水尺数量扣减超出1%部分结算。

　　煤质验收：

　　以__________________发展有限公司_________电厂化验结果作为质量验收基准。双方同意煤船到达_________国际电力发展有限公司_________电厂煤码头时，供、需双方派代表现场距督，以机械采制样为基准，在卸煤过程中若发生入厂煤自动采样装置故障人工采样。供、需双方各取一个煤样，另留存一个目的港仲裁煤样。供方应在开卸前传真回函是否到现场距督，或凭委托单委托他人监督。若供方在开卸前未传真回函，视作同意电厂自行采制样及电厂操作办法。供方若要到现场距督，电厂应在执行监督事项提前1小时通知供方，供方接到通知超出小时无法抵电厂现场，电厂停卸滞期损失由供方承担，电厂也有权选择自行采制样。

　　9、结算方式及付款期限

　　煤炭卸货验收完毕后，需方自收到全额增值税发票之日起，5个工作日内支付煤款。

　　若在装运港发生亏载或移泊，亏载费、移泊所增加的引水、锚泊及拖轮费等相关费用均由供方承担。若此类费用已由需方支付给船公司，在需方支付供方煤款时予以扣除。

　　10、违约责任及索赔

　　因供方煤源问题造成需方运煤船空驶、滞期、亏载等租船费用由供方承担。若供方在船舶抵达装运港96小时内无法备齐煤炭并办理完毕全船装船手续，供方应承担违约责任，必须按合同数量支付违约金10元/吨。船舶抵达装运

　　因供方质量标准违约，按本合同有关减价和拒收条款执行。

　　需方不能按合同付款期限付款，其延期部分按人民银行有关延期付款的规定向供方支付违约金。

　　由于供方所供煤炭中含有大煤块、石块、铁块、木块等杂物及煤质粘堵，造成需方卸煤延误，则供方应赔偿需方延误损失费(包括：船舶延滞、材料、人工费用等)，延误时间以电厂卸煤现场厩录为准：如因上述杂物造成卸煤机械损坏，甚至影响正常发电，则供方应赔偿由此造成的经济损失。

　　11、不可抗力

　　如在合同履行期限及区域发生战争、封锁、骚乱、暴动、自然灾害等不可抗力，影响合同的'执行，供需双方毋须对对方负责任。

　　发生不可抗力后，受影响一方应第一时间通知对方详情，尽力减少影响，并提供事故所在地政府机关证明。

　　不可抗力解除后双方应继续履行本合同项下的义务。

　　12、争议解决

　　供需双方对执行合同的一切争执，应先通过友好协商解决，如协商未果，由需方所在地法院裁决。

　　13、合同生效

　　本合同经双方法定代表人或授权代表签署盖章后生效，有效期为本合同约定之供货期限。

　　14、其他

　　合同未尽事宜，由供需双方协商解决。本合同文件一式肆份，需方贰份，供方贰份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

居间合同11

　　甲方：_______________身份证号：_______________

　　乙方：___________________公司

　　经甲乙双方自愿充分协商，就甲方委托乙方联系民间放款人融资有关事宜达成如下条款，供双方共同遵照执行：______

　　第一条甲方委托乙方面向民间放款人联系借入资金人民币_________万元整，期限_________个月，待借款合同签订和相关担保手续完善后，每月按融资金额的__________%的标准向乙方支付居间服务费。

　　第二条甲方承诺委托乙方联系的资金用途属于经营临时周转。不得挪作他用，保证资金用途合法，如实际用途有违国家法令、法规的行为，甲方对此承担全部法律责任，乙方对此不承担责任。

　　第三条乙方应如实向甲方报告履行居间服务的情况和提供甲方与出借人代表签订《借款合同》的`机会，促成《借款合同》的正式签订。

　　第四条双方承诺其他事项：______

　　1、乙方承诺：______对甲方委托事项完全保守机密，不得与资金交易无关的第三人泄露与其借款有关的其他情况。

　　2、甲方承诺：______对本人委托事项的商业机密不对外泄露。

　　第五条违约责任：______

　　乙方为甲方提供了本合同约定的服务内容，而甲方未按乙方书面通知进行协商、签订《借款合同》或虽到场与出借人进行了协商，却在协商过程中提出超越本合同第一条所指的既定条件;或以其他借口导致《借款合同》无法达成者，视为违约。甲方违约，乙方除拒绝与甲方再次合作外，有权向甲方追收第一条所指的居间服务费，甲方已提前支付了居间费者，乙方不予退付。

　　乙方收取了甲方的居间服务费，而未能按照本合同第三条为甲方提供居间服务者，属乙方违约。乙方违约时，应按照甲方要求全额退还甲方已交付的居间服务费。

　　第六条纠纷处理：______

　　甲乙双方在本合同执行中发生分歧，应通过友好协商达成一致意愿。双方协商不成，可以依法向签约地人民法院诉讼解决。

　　第七条本合同未尽事项，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。

　　第八条本合同一式贰份，同具法律效力。

　　第九条本合同经双方签字盖章生效，至合同履行结束失效。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　_________年_________月_________日

　　签约地：________________________

居间合同12

　　编号：_______________

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　为了促进银行与保险业务的共同发展，根据中国人民银行总行银发(1999)351号和报监发(1999)201号文件精神，甲乙方就开展协议存款问题达成如下协议：

　　一、存款金额：

　　甲方在乙方存入人民币(大写)____________元整。

　　二、存款利率：

　　甲乙双方协议存款年利率为____________ 。该协议存款到期前，如遇中国人民银行(或相应的合法机构)调整利率，按一______年期或_______年期存款利率调整幅度，在协议存款利率的基础上进行相同方向和相同幅度的调整，其公式为：长期协议存款利率=调整前的协议存款利率+/-_______年期或_______年期存款利率调整幅度，该_________年期或_______年期存款利率调整幅度以中国人民银行(或相应的'合法机构)公布为准，自调整之日起分段计息。且该长期协议存款利率不低于__________ 。

　　三、存款期限：

　　存款期为_____年零一天。协议存款起息日、到期日以正式存款凭证为准(存款凭证复印峻作为协议附件)。

　　四、付息方式：

　　每季度付息一次，按季度结息(季度结息以日积数为准)。乙方保证及时把协议存款的利息汇入双方指定帐户。户名：____________________保险托管专户，帐号：_______________，开户行：____________________

　　五、存款凭证：

　　乙方为甲方开具协议存款证实书张，每张金额人民币(大写)____________元整。

　　六、支取方式：

　　存款未到期前，甲方不得提前支取。若甲方确需提前支取，提前支取的协议存款从起息日起至支取日的整______年部分，按协议存款起息日相应期限定期存款利率档次计息，不足整______年部分按支取日活期存款利率计息。已按长期协议存款利率多支付的利息从甲方本金中扣除。提前支取后的其余部分，不得低于中国人民银行规定协议存款最低起存金额。甲方如急需用款，也可以以协议存款凭证作为融资质押物在乙方融资，具体事宜按中国人民银行有关规定执行。

　　七、违约责任：

　　甲方提前支取按比例退还费用，乙方保证按期支付本金和利息，如逾期不能支付本金和利息，按照延期支付的实际天数和尚未支付的存款本金和利息的余额，按日利率万分之五向甲方支付违约金。

　　八、协议存款地点：

　　甲乙双方协商确定分行为该存款的存放地点。户名：_______________ ;帐号：_______________ ;开户行：__________分行。

　　九、协议的变更和解除：

　　甲乙任何一方不得擅自变更和解除协议，如需变更和解除协议，应经双方协议一致并达成书面协议。未达成书面协议前，本协议条款依然有效。

　　十、争议解决：

　　双方同意本协议项下的任何争议应首先通过友好协商解决。双方不能协商解决的提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

　　十一、协议的生效及其他：

　　本协议自双方法定代表人或授权人签定并加盖公章后生效，一式五份，甲方执三份，乙方执二份。未尽事宜，双方商定后签订补充协议。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

居间合同13

　　上诉人（原审原告）：_________________张某某，女

　　被诉人（原审被告）：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________某某职务：_________________总经理

　　上诉请求

　　请求贵院依法撤销__________人民法院（__________）民字第某某号民事判决，发回重审或依法改判。

　　事实与理由

　　原审法院认定事实错误

　　1、我与被上诉人存在事实劳动关系。

　　_____年_____月_____日，我到被上诉人处工作，双方未签订书面劳动合同。每天的工作时间是从8：00至14：_________________00，18：00到22：00，除此时间外，还经常再延长工作时间。被上诉人给我办理了工资卡，并发放了我自20__年11月至20__年3月的部分工资，派出所也出具了被上诉人欠我工资的证明。一审法院认定我自主支配自己的劳动，我与被上诉人存在劳动关系是无事实根据的。

　　2、被上诉人提交的.考勤表记账凭证是虚假的，会员卡明表均已涂改，该证据均不能作为定案的依据。

　　被上诉人将不在一个工作地点上班的员工名字混杂在一起，甚至将不再上班的人员名字也写上凑数，考勤表上的制表和考勤人员的签字都不是本人签字，记账凭证没有附有相应的凭证，会员卡办理人员登记表将我的名字故意涂改，显然都是临时应对上诉人的虚假行为。但原审法院竟然无视上诉人的质证意见和要求相关人员到庭质证的申请，无端的采信了被上诉人制造的虚假证据。

　　二审法院适用法律错误

　　1、原审法院无视上诉人工资卡的存在，认定我与被上诉人存在劳务关系，属于适用法律错误。

　　2、原审法院未要求被上诉人承担证明其向我发放劳务报酬的依据及我在被上诉人的工作记录属于分配举证责任错误。

　　3、原审法院未认定我的各项请求金额140630。77元，属于适用法律错误。

　　综上所述，原审法院认定事实及适用法律均有错误，请求贵院依法撤销济宁市中级人民法院（20__）民字第1618号民事判决，发回重审或依法改判。

此致

　　_______________中级人民法院

　　上诉人：_________________

　　_____年_____月_____日

居间合同14

　　买受人：（以下简称甲方）

　　出卖人：（以下简称乙方）

　　1根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定

　　甲、乙、双方经协商一致，特此签订本合同，以资双方共同遵照执行。

　　2 付款方式

　　2.1 设备总价包括设备造价、运输费、保险费及安装调试费。

　　2.2 合同签订生效后，甲方预付款30％即，乙方安排生产。本合同项下货物全部生

　　产完成，乙方接到甲方的发货通知，甲方需支付乙方货款60%即。乙方负责运输到甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方需支付乙方剩余货款10%即后，乙方负责安装调试交付使用，乙方安装人员在没有经过甲方同意，安装人员不得撤离安装现场。

　　2.3 按以下第一种方式结算：

　　①银行电汇

　　②现金

　　③支票

　　3 交货及运输

　　3.1 运输费用由乙方承担，送货至甲方指定地点。请填写安装地点：

　　3.2 交货期：合同签订生效后，甲方基础施工完毕，乙方在接到甲方发货通知后3日内发货，乙方负责安装调试。

　　4 货物验收

　　4.1 甲方收货后按照国家制造计量法规定的出厂标准进行验收。

　　4.2 乙方负责向甲方提供货物出厂给付用户的装箱单,原装产品合格证各一份,说明书等常规资料各一份。

　　4.3 交货后1个工作日内，甲方应及时安排上述货物的验收。

　　5 产品质量

　　5.1 设备保修期为设备验收合格后保修个月，保修个月; 设备在质保期内免费进行保修，设备保证期不少于自交货起个月。

　　5.2 设备如使用非原装的耗件由此引起的设备故障不属于保修范围。

　　6 售后服务

　　乙方须向甲方提供以下售后服务：

　　6.1 无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养的培训。

　　6.2 无偿向甲方相关人员提供使用乙方所销售产品时的现场技术指导。

　　6.3 无偿协助甲方相关人员制定甲方内部有关乙方所销售产品的操作及保养规程。

　　6.4 根据乙方相关的服务标准或双方共同约定的服务标准提供维修或保修。 6.5 在保修期内及时无偿提供备用机。

　　7对产品质量提出异议的时间和方法

　　7.1 甲方在验收过程中，如发现设备的品种、规格、型号、颜色、质量等不符合规定，有权在收货后的15 日内向乙方提出异议；否则视为甲方已接收该产品，并认为所交产品符合合同规定。

　　7.2 乙方在接到甲方的异议后，应在 15 日内处理完毕。如乙方逾期不予处理，则视为同意甲方提出的异议，且甲方有权单方处理该不符合规定部分设备，因此所产生的一切直接责任和直接费用均由乙方承担。

　　7.3 无论甲方是否提出异议，乙方作为设备的供货单位，均须严格遵照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，确保其提供的.设备为合格产品且质量满足工程需要。

　　8 违约责任

　　8.1 甲方须承担的违约责任

　　8.1.1 甲方如无正当理由而单方变更设备颜色、品种、规格、型号、质量或包装要求等，应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。

　　8.1.2 甲方如无正当理由而单方退货的，甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。 8.1.3 甲方如未按本合同规定的日期向乙方付款，则应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。

　　8.1.4 乙方送货或代运的本合同内的产品，甲方如无正当理由而拒绝接货，则甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接损失。 8.2 乙方须承担的违约责任

　　8.2.1 乙方如未经甲方书面同意而中途变更材料(或产品或设备)颜色、品种、规格、型号、质量或包装标准等，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。

　　8.2.2乙方如违反本合同规定的期限而逾期交货,则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，每逾期一天，乙方须按本合同总价的千分之一/日的标准向甲方支付违约金。 8.2.3 乙方如未按本合同规定的数量交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。如乙方少交的部分甲方仍然需要，则乙方必须在甲方书面要求的期限内如数补齐；如乙方仍不能按规定期限交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。

　　8.2.4 乙方的设备包装不符合本合同规定时，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。

　　8.2.5 乙方如违反本合同的其他有关规定，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。

　　9 争议的解决方式

　　凡因履行本合同所发生的和/或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决；如协商解决不成或任何一方不愿协商，则任何一方均有权提起诉讼，并由本合同签订地的管辖权的人民法院管辖。

　　10 不可抗力

　　在本合同履行过程中，如发生国家法律法规所规定的不可抗力，导致本合同不能全部或部分履行时，由双方协商解除本合同。

　　11 补充约定

　　11.1 买、卖双方中的任何一方违反本合同的任何规定，则须由违约一方承担全部责任和费用，最终用户无须为本合同承担任何责任和费用。

　　11.2 卖方须保证自己是本合同项下货物的全部和部分专用技术和/或专利的合法所有人和/或拥有者，而且能保证自己有权许可最终用户使用。

　　11.3 最终用户如因使用本合同项下的货物而被诉和/或裁定侵犯知识产权，则卖方须进行解决，并须承担最终用户因此所遭受的一切损失。 11.4 货款未付清前，产权归乙方所有。

　　12 附则

　　12.1 本合同自甲、乙双方签字、盖章生效，至双方履行完毕本合同规定的各项权利、义务后自行失效。

　　12.2 本合同生效后，任何一方不得擅自变更。

　　12.3 技术附件及其它约定/协议见合同附件，与本合同具同等法律效力。

　　12.4 本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份。

　　甲方(全称)： (盖章)

　　乙方(全称)：（盖章）

　　经办人： (签字)

　　委托代理人： (签字)

　　地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　户名：

　　帐号：

　　税号：

　　签字日期：

　　开户银行：

　　户名：

　　帐号：

　　税号：

　　签字日期：

居间合同15

　　甲方（委托人）：______________

　　联系地址：______________

　　联系电话：______________

　　乙方（居间人）：______________

　　联系地址：______________

　　联系电话：______________

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，

　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的`慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的______________%（大写：百分之______________）向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的______________%（大写：百分之______________），共计：______________元整（大写：______________）。

　　2、居间成功后，在甲方正常施工的月内，应向乙方支付______________元整（大写：______________）；在正常施工的月内，应支付______________元整（大写：______________）；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清剩余费用______________元整（大写：______________）。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付______________元违约金（大写：______________）；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至________年________月________日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式