汽车买卖合同

时间：2023-08-08 13:40:01 买卖合同我要投稿

汽车买卖合同[热]

　　随着时间的推移，合同对我们的帮助越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的汽车买卖合同，希望能够帮助到大家。

汽车买卖合同[热]

汽车买卖合同1

　　出卖人：(以下简称甲方)

　　买受人：(以下简称乙方)

　　保证人：(以下简称丙方)

　　上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：

　　第一条甲方就其约定，将其所有的汽车售予乙方，乙方买受。

　　第二条后记汽车的买卖总金额为人民币元整。乙方依下列方式支付款项予甲方：

　　(1)本日(订约日)先交付定金元整。

　　(2)余款元(中期款)于申请过户的同时支付。

　　(3)余款元，可分十次支付，自至止，每月日前支付元，乙方应于过户时，将相当于上述期满额的支票汇出交付。

　　第三条甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续：

　　第二条第(3)项的.支票于过户的同一日支付。

　　第四条办理过户手续所需费用由乙方负担。

　　第五条乙方若无法履行第二条第(3)款中任何一期的付款，则必须将余款一次付清。

　　第六条甲方须保证后记汽车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，及于交付日后三个月以内，往后即概不负责。

　　第七条后记汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毁损，其责任由甲方负担。

　　第八条丙方须对甲方保证，乙方确实履行本合同按期支付价金，并负连带清偿责任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　保证人(丙方)：

汽车买卖合同2

　　出卖人（甲方）：________________________________

　　买受人（乙方）：________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就汽车买卖的有关事宜协商订立本合同。

　　第一条汽车名称、数量及价款

　　汽车品牌

　　型号

　　生产厂商

　　产地

　　发动机号

　　合格证号

　　车架号

　　海关单号

　　商检单号

　　配置（标准配置/

　　选用配置）

　　数量

　　车身颜色

　　首选：次选：

　　单价（人民币）

　　内饰颜色

　　首选：次选：

　　总价（人民币）

　　大写

　　备注

　　第二条质量

　　1．甲方出售的车辆，质量应符合国家关于汽车产品的强制性标准，没有强制性标准的，应符合保障人身财产安全的要求，并达到产品说明书载明的技术指标，符合车辆落籍地有关部门关于尾气排放的标准。

　　2．甲方出售的车辆，应是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶。

　　3．双方对车辆是否存在质量问题有争议的，依据法律规定或者直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判定问题的依据；需要进行鉴定的，以具有法定资质的汽车检验机构出具的书面鉴定意见为准。鉴定费由主张方垫付，由责任方承担；经鉴定无法明确责任的，由双方分担。

　　第三条定金（可选填）

　　乙方在_________年_____月_____日前，向甲方交付全车款的_____%（此比例不得超过全车款的20%）作为定金；甲方交货后，定金抵作车款。因乙方违约导致合同解除的，乙方无权要求返还定金；因甲方违约导致合同解除的，甲方应双倍返还定金。

　　第四条付款方式

　　乙方于本合同签订之前或签订时向甲方支付的订金，视为预付款。

　　乙方选择按第_____种方式，如期足额将车款支付给甲方。

　　1．一次性付款方式：□签订本合同时/□_____年_____月_____日前，支付全部车价款。

　　2．分期付款方式：

　　□签订本合同时/□_____年____月_____日前，支付全部车价款的_____%，计人民币__________元，大写______________元。

　　__________前支付全部车价款的_____%，计人民币__________元，大写____________________元。

　　__________前支付余款，计人民币__________元，大写____________________元。

　　3．贷款方式：见《贷款合同》。

　　第五条交车时间与地点、交付及验收方式

　　1．交车时间：_____年_____月_____日前。

　　2．交车方式：乙方自提□；甲方送车上门□；货交承运人□。

　　3．交车地点：________________________________________。

　　4．甲方交付车辆时应同时提供：

　　（1）销售发票；

　　（2）（国产）车辆合格证或（进口）海关进口证明及商品检验单；

　　（3）质量服务卡或保修手册；

　　（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）；

　　（5）随车工具及备件清单；

　　（6）____________________________________。

　　5．甲方应在交车时当场演示、检查车辆的基本使用功能，如实回答乙方的提问，配合乙方对车辆进行验收。乙方对车辆外观和基本使用功能如有异议，应当场向甲方提出，由双方进行确认。对于确属质量问题的，乙方有权要求更换车辆；对于车辆的配置等与广告宣传有出入的，乙方有权解除合同。更换车辆与解除合同的费用由甲方承担。

　　6．甲方将车辆交由乙方实际支配下并向乙方交付随车文件时，双方应签订车辆交接书（见附件），即视为该车辆正式交付。自车辆正式交付时起，车辆的风险责任由乙方承担。

　　第六条售后服务

　　1．车辆售后服务及保修参照生产厂商关于车辆的说明书和保养手册执行。

　　2．甲方应提供由生产厂商认定的两家以上的维修保养网点供乙方选择。

　　在保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂商公布或双方约定的维修站进行修理和保养。

　　3．乙方使用车辆前应仔细阅读车辆说明书、用户使用手册或保修手册等相关资料。在保修期内车辆由于乙方或第三方的人为破坏、使用、保养不当、装潢、改装不当，或到生产厂商认定范围以外的修理点进行修理造成的质量问题，甲方不承担责任。

　　4．生产厂商的车辆说明书和保养手册的内容与国家有关规定相抵触的，按国家有关规定执行。

　　5．本合同签订后，国家出台有关汽车产品修理更换退货或车内空气质量等方面的规定的，双方按国家规定执行。

　　6．生产厂商的正式承诺比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂商的承诺执行。

　　第七条违约责任

　　1．甲方未按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方支付违约金。延期交付车辆超过_____日的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于已交车款的_____%支付违约金或适用定金条款。

　　2．乙方在使用后发现车辆不符合说明书中表明的质量标准，有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的责任。

　　3．经具有法定资质的汽车检验机构鉴定，车辆确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，乙方有权选择要求甲方或生产厂商赔偿。乙方要求甲方赔偿的，如生产厂商有过错的，甲方在承担赔偿责任后有权向生产厂商追偿；乙方要求生产厂商赔偿的，甲方有协助乙方的义务。

　　4．甲方明知车辆存在严重瑕疵而未告知乙方的，或以欺诈方式销售车辆的，乙方有权要求更换车辆或解除合同，并要求甲方承担由此造成的损失。

　　5．乙方未按约定支付车价款的，应依照银行迟延付款的规定向乙方支付违约金，超过_____日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于未交车款的_____%支付违约金或适用定金条款。

　　6．一方无正当理由单方解除合同的，应按_______________的标准向对方支付违约金或适用定金条款。

　　第八条不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的'，不能免除责任。

　　第九条其他约定

　　未尽事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。专用车买卖可另附附件。补充条款、补充协议、附件及甲方的宣传材料、广告、公开承诺等均为本合同的组成部分。

　　其他约定：____________________________________________________________。

　　第十条解决争议的方法

　　本合同项下发生的争议，双方应协商解决，或向消费者协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：

　　（一）向_______________人民法院提起诉讼；

　　（二）提交_______________仲裁委员会仲裁。

　　甲方：（盖章）________________乙方：（签章）________________

　　地址：________________________地址：________________________

　　证照名称：____________________证件名称：____________________

　　证照号码：____________________证件号码：____________________

　　法定代表人：__________________法定代表人：__________________

　　委托代理人：__________________委托代理人：__________________

　　联系电话：____________________联系电话：____________________

　　传真：________________________传真：________________________

　　邮政编码：____________________邮政编码：____________________

　　签订时间：____________________签订时间：____________________

　　签订地点：____________________签订地点：____________________

　　附件一

　　合同编号：__________

　　车辆交接书

　　出卖人（甲方）：_________________________

　　买受人（乙方）：_________________________

　　_____年_____月_____日_____时，甲、乙双方在_______________对_______________牌汽车进行验收与交接，双方确认：

　　1．甲方交付给乙方的车辆品牌及型号规格为：_________________________。

　　乙方经过验收，认为该车辆符合双方于__________年_____月_____日签订的汽车买卖合同（编号为_______________）的约定（发动机号：__________车架号：_______________），同意接受。

　　2．随车文件清单如下（打√）：

　　（1）发票□

　　（2）合格证□

　　（3）说明书□

　　（4）保修卡□

　　（5）海关证□

　　（6）商检证□

　　（7）进口车关单□

　　（8）进口车商检单□

　　（9）其他：_____________

　　3．下列车辆项目完好无损、运转正常打“√”，不正常的打“×”，空格内可自行添加项目。（略）

　　4．里程表显示数：____________________公里

　　5．其他交接事项：_________________________________________________。

　　本交接书自甲、乙双方签字或盖章之时起生效，视为车辆正式交付，车辆的风险责任由乙方承担。

　　甲方签章：_______________________________

　　时间：_____年_____月_____日_____时_____分

　　乙方签章：_______________________________

　　时间：_____年_____月_____日_____时_____分

　　附件二

　　合同编号：______________

　　委托服务协议书

　　委托人（乙方）：____________________________

　　受托人（甲方）：____________________________

　　双方经协商一致，就办理下列委托事项达成如下协议：

　　一、委托事项

　　乙方授权甲方代为办理下列事项（打√）：

　　（1）代办选牌□

　　（2）代办按揭□

　　（3）代办保险□

　　（4）代办上牌□

　　（5）代办装潢□

　　（6）代办其他项目：______________

　　二、委托报酬

　　为甲方顺利完成委托事宜，乙方应在签订本协议时支付______________元，大写____________________________。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方应一次性付清剩余代办劳务报酬（以下简称代办费）,合计________元，大写______________。

　　三、完成各委托事项所需费用概算及代办费约定

　　1．代办选牌，代办费：______________元。

　　2．代办按揭，代办费：______________元。

　　3．代办保险：

　　（1）保险公司所在地及名称：__________________________

　　（2）保险期限：一年□二年□三年□

　　（3）第三者责任险，费用：______________元。

　　（4）交通事故责任强制险，费用：______________元。

　　（5）车辆损失险，费用：______________元。

　　（6）其他险种名称及费用：____________________________。

　　（7）以上保险费用合计：______________元。

　　（8）双方特别约定：乙方委托甲方代办车辆上牌服务的，乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险，投保险种包括但不限于交通事故责任强制险和车辆损失险。保险合同应书面约定以下内容：发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌，保险公司不得免除赔偿责任。

　　4．代办上牌，费用概算如下：

　　养路费_____________元，车船税_____________元，购置税_____________元，注册费：_____________元，其他_____________元，合计约______________元。

　　5．代办装潢，装潢项目____________________________，费用______________元。

　　6．代办其他项目____________________________，费用______________元。

　　7．所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用，均由乙方承担。甲方应凭发票、收据向乙方结账。

　　四、上述费用采取下列第_______种方式支付

　　1．乙方预付。2．甲方暂先垫付。

　　五、上牌服务完成期限：________年________月________日前。

　　六、完成委托上牌服务，应随车移交如下材料

　　（1）购置税凭证（2）养路费凭证（3）机动车保险单（4）行驶证（5）车船税凭证（6）车辆牌照号码：________________

　　七、违约责任

　　1．甲方在办理委托事项过程中车辆发生毁损、灭失的，乙方应先向保险公司索赔；保险赔付不足的部分，属于甲方责任的，由甲方承担，属于第三方责任的，甲方应协助乙方索赔。非因甲方过错导致车辆未上相关保险或保险公司以车辆未取得牌证为由拒绝赔付的，甲方不承担赔偿责任。

　　2．乙方中途撤回委托解除合同的，应承担由此给甲方造成的实际损失。

　　3．除不可抗力或政府有关部门的原因外，甲方未能在约定期限内完成委托事项的，乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限次日起算至实际交付日止，利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过30日，甲方应按全部车价款________%向乙方支付违约金，协议继续履行。

　　4．因乙方未能及时提供有关材料而影响委托事项完成的，本协议履行期限相应顺延，甲方不承担违约责任。

　　八、解决争议的方法：同《北京市汽车买卖合同》

　　九、其他约定：________________________________________________。

　　甲方签章：________________乙方签章：________________

　　日期：____________________日期：____________________

汽车买卖合同3

　　甲方（卖方）：

　　电话：

　　乙方（卖方）：

　　电话：

　　甲、乙双方在平等互利、自愿的基础上，为了明确旧车交易时买卖双方各自的责任、权利与义务，经甲乙双方共同协商。达成如下协议：

　　一、现甲方将一辆车牌号发动机号车架号出售给乙方，售价元，大写。

　　二、从年月日时起以前一切违章、违法、交通事故、债权债务均由乙方负责。甲方负责该车的产权清楚，来历正当合法，并提供车辆的.所有有效证件及相关费用。该车过户费用由方承担。

　　三、乙方自签字之日起，视其对该车的发动机及车身状况的认可，签字后不得提出任何异议。

　　四、甲乙双方不得违约或以任何理由将车赎回、退回，如一方违约，付另一方违约金车款总价的20%。

　　五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字之时起生效，具有同等到法律效力。

　　六、备注：

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

汽车买卖合同4

　　立合同单位供方：上海某柴油机厂

　　需方：济南某汽车厂

　　经过双方充分协商，签订本合同，以资共同信守。

　　（一）品名、规格、数量、金额及交货日期。

　　（二）产品质量标准：按部颁质量标准。

　　（三）产品原材料来源：由供方解决。

　　（四）产品验收方法：由需方按质量标准验收。

　　（五）产品包装要求：用木箱包装。

　　（六）交（提）货方法、地点及运费：由供方用火车托运到需方所在地，运费由需方负责。

　　（七）货款结算方法：每批货到全后十日内付款，通过工商银行办理托收。

　　（八）经济责任：按《合同法》规定的原则执行。如供方因产品规格、质量不符合合同规定，应负责包修、包换、包退，并承担由此而支付的费用；因产品数量短少，不符合合同规定，供方应偿付需方不能交货的`货款总值5％的罚金；因包装不符合要求造成的货物损失，应由供方负责赔偿；因交货日期不符合合同规定，比照工商银行延期付款的规定，每延期一天，按延交货款总值0. 03％由供方偿付需方延期交货罚金。如需方中途退货，由需方偿付供方退货总值5％的罚金；需方未按合同规定日期付款，应比照工商银行延期付款规定偿付供方罚金。

　　（九）供需双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商和合同鉴证机关查实证明，可免于承担经济责任。

　　（十）本合同自签订日起生效，任何一方不得擅自修改或终止。如确有需要修改或终止，应经双方协商同意，签具修订或撤销合同的协议书。并报合同双方业务主管部门和鉴证机关备案。

　　（十一）本合同正本两份，供、需双方各执一份。副本四份，送供、需双方业务主管部门各一份，鉴证机关、工商银行各一份。

　　供方：上海某柴油机厂负责人：（盖章）需方：济南某汽车厂

　　代表人：电话：负责人：（盖章）

　　图文传真（FAX):代表人：电话：

　　开户银行：图文传真（FAX):

　　账号：开户银行二账号：

　　地址：地址：

　　鉴证机关：

汽车买卖合同5

　　售车方（甲方）：______

　　身份证号：______

　　购车方（乙方）：______

　　身份证号：______

　　甲方将自己所有的一辆色牌汽车（车牌号：______，发动机号：______，车架号：______，行驶证登记人：______）于______年______月______日转让给乙方，乙方一次性支付甲方人民币________万____千____百______元整（￥________________），经双方协商，达成以下一致协议：

　　（一）自协议签订，甲方向乙方转让车辆、乙方向甲方支付购车款起，该车所有权归乙方，乙方有使用、出售、转让及报废等权利。

　　（二）该汽车自本协议注明的转让时间以后，所出现的一切问题与甲方无关。

　　（三）该汽车自本协议注明的.转让日期时间以后，乙方使用时如发生交通意外而产生的本人及他人人身伤害、财产损失或其他法律纠纷与甲方无关；

　　（四）该汽车在本协议注明的转让时间之前，甲方使用时如发生交通意外造成他人人身伤害及财产损失或其他法律纠纷与乙方无关；

　　（五）双方约定于______年______月______日前甲方协助乙方过户，车辆必须按合法的手续过户，如不过户，由乙方承担车辆转让之日起一切法律责任及相关后果。

　　（六）该车以后办理年审、保险等事宜由乙方承担。

　　（七）该合同一式两份，甲乙双方各执一份，协议签订时间______年______月______日，时间：______：______：______，双方签字后即时生效，双方均不得违背以上各条款。

　　售车方（甲方）签字：______

　　联系电话：______

　　日期：______年____月______日

　　（乙方）签字：______

　　联系电话：______

　　日期：______年____月______日

　　见证人签字：______日期：

　　______年____月______日

汽车买卖合同6

　　出卖人：（以下简称甲方）

　　买受人：（以下简称乙方）

　　保证人：（以下简称丙方）

　　上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：

　　第一条甲方就其约定，将其所有的汽车售予乙方，乙方买受。

　　第二条后记汽车的买卖总金额为人民币元整。乙方依下列方式支付款项予甲方：

　　（1）本日（订约日）先交付定金元整。

　　（2）余款元（中期款）于申请过户的.同时支付。

　　（3）余款元，可分十次支付，自至止，每月日前支付元，乙方应于过户时，将相当于上述期满额的支票汇出交付。

　　第三条甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续：

　　第二条第（3）项的支票于过户的同一日支付。

　　第四条办理过户手续所需费用由乙方负担。

　　第五条乙方若无法履行第二条第（3）款中任何一期的付款，则必须将余款一次付清。

　　第六条甲方须保证后记汽车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，及于交付日后三个月以内，往后即概不负责。

　　第七条后记汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毁损，其责任由甲方负担。

　　第八条丙方须对甲方保证，乙方确实履行本合同按期支付价金，并负连带清偿责任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。

　　出卖人（甲方）：

　　买受人（乙方）：

　　保证人（丙方）：

　　附：

　　汽车的标示：牌照号码：

　　颜色：

　　型号：

　　引擎号码：

汽车买卖合同7

　　卖方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX号（以下简称甲方）。

　　买方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX组（以下简称乙方）。

　　甲、乙双方通过平等协商，甲方同意将东风金霸货车出售给乙方，双方协定条款如下：

　　一、出售车辆车型：所售车辆车型：东风金霸货车，发动机号。

　　二、所售车辆作价及付款方式：所售车辆作价元整，里程为公里。合同签订之日一次性付清。

　　三、根据《中华人民共和国道路安全实施细则》有关条款之规定，车辆所有权发生变化，需办理过户登记。如办理车辆过户手续，一切费用由乙方承担。自XXXX年XX月XX日以前的相关税费由甲方承担，自XXXX年XX月XX日以后的相关税费由乙方承担。自XXXX年XX月XX日起车辆如发生事故，一切责任由乙方承担赔偿。

　　四、甲、乙双方签订合同时在见证人面前将车辆一切手续交乙方，乙方自签订合同表示履行完毕。

　　五、合同双方自愿签订，不得反悔。

　　六、合同一式三份，双方各执一份，见证单位一份。

　　甲方：乙方：

　　见证单位：XXXXXXX法律事务所

　　XXXX年XX月XX日

汽车买卖合同8

　　随着市场经济的日趋活跃，汽车交易大量增加，因汽车交易引发纠纷的案件也由此增多。有些当事人因为未办理汽车登记过户手续而主张合同无效，有些因为未到汽车交易市场进行交易而主张无效。在审判实践中，由于受传统审判观念影响，法官在审理此类纠纷中，对同一类型的汽车买卖合同纠纷案件，有些法院认定无效，有些法院则认定有效。因此，对汽车买卖合同纠纷案件的审理应如何适用法律，需要进一步的探讨。

　　一、买卖合同的法律依据、特征

　　对汽车买卖合同纠纷案件如何适用法律进行探讨，必须掌握买卖合同的法律规定及它的特征。《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第一百三十条规定：“买卖合同是出卖人转移买卖标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”

　　买卖合同的法律特征：1、买卖合同是有名合同;2、买卖合同是卖方转移财产所有权，买方支付价款的合同;3、买卖合同是双务合同;4、买卖合同是有偿合同;5、买卖合同多是诺成合同;6、买卖合同是要因合同;7、买卖合同为要式或不要式合同。

　　二、审理汽车买卖合同纠纷案件，能否以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据

　　《旧机动车交易管理办法》第三条规定：“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行行。”该办法第三十二条规定：“进行旧机动车交易，销车方须向机动车交易中心出具单位介绍信或证明(属于个人卖车的须持居民身份证)、机动车行驶证、原始购车发票、成交发票、

　　购置附加费凭证、车船使用税‘税讫’标志、养路费交纳凭证等。购车方须出具单位介绍信或个人身份证。工商行政管理部门凭旧机动车交易中心或有旧机动车经营权企业的交易凭证予以验证，车管部门凭此办理转籍过户手续。”据此，在审判实践中，有些法院以汽车交易的双方未按照上述第三条规定到批准的旧机动车交易中心进行汽车交易，因而认定双方的汽车买卖合同无效。有些法院则以汽车交易的双方未按上述第三十二条规定办理车辆转籍过户手续而认定双方的汽车买卖合同无效。

　　如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日与被告冯彬达成汽车口头买卖协议，由冯彬将其向王忠群处购买的琼C02034号小型拦板汽车出卖给李春桂，价款16500元。协议达成后，冯彬将该车及该车的有关证件交给李春桂，李春桂于次日向冯彬支付完购车款。双方对养路费的缴纳未进行约定，也未办理该车的转籍过户手续。尔后李春桂将该车开往文昌，被文昌市交通规费征稽所以该车从20xx年2月至今拖欠养路费为由扣押，并作出罚款的处罚。李春桂交纳6000元罚款和40元停车费后将该车领回，并找冯彬协商退车未果，双方因此引起纠纷。李春桂以冯彬隐瞒该车欠大额路租实情，双方的汽车买卖合同无效为由，要求将该车退回冯彬，冯彬退还购车款16500元及赔偿经济损失6050元为由，向原审法院提起诉讼。冯彬辩称，该车来源合法，证件齐全，口头协议后，李春桂已支付购车款和接受车辆及该车证件，买卖合同已成立，李春桂以其隐瞒该车欠大额路租实情没有事实和法律依据，请法院驳回李春桂的诉讼请求。

　　原审法院审理认为，原、被告之间的买卖琼C02034号拦板小货车，虽然该车来源合法，证件齐全，但是双方未按国家关于旧汽车交易的有关规定，进行交易，纳税及办理有关过户手续，违反法律规定，损害了国家利益，该车的买卖是无效的。原告李春桂要求退车退款的理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十八条、《中华人民共和国民法通则》第五十

　　八条第五项、第六十条的规定，判决如下：一、原告李春桂与被告冯彬的汽车买卖无效;二、原告应在判决书生效后十天内将琼C02034号小型拦板货车退还给被告，同时被告也应退还原告购车款16500元;三、原告用车受罚6000元及停车费40元，由原告自负。一审判决后，原、被告均不服向本院提出上诉。

　　二审审理认为，上诉人李春桂与上诉人冯彬口头达成的汽车买卖协议，是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定。虽然双方未办理登记过户手续，但目前法律、行政法规并未规定车辆管理部门的登记是机动车买卖行为生效的必然条件，车辆登记只是一种管理手段。根据《合同法》第四十四条第一款的规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”同时根据《合同法》第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”故本案双方签订的合同应认定为有效合同，该车从交付给李春桂之日起所有权已转移给李春桂。原审判决认定合同无效错误，应予撤销。据此，二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销琼海市人民法院(20xx)琼海民一初字第16号民事判决;二、上诉人李春桂与冯彬的汽车买卖合同有效;三、冯彬应在本判决书生效之日起十日内支付6040元给李春桂。

　　案例二：

　　原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠

　　纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的'费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。

　　原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;二、被告潘世海于本判决生效之日起7

　　日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。

　　二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费2000元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人

汽车买卖合同9

　　出卖方（甲方）：

　　身份证号码：

　　买受方（乙方）：

　　身份证号码：双方经协商，签订本合同，其条款如下：

　　一、甲方同意将车出售给乙方，该车相关参数如下：车辆类型：发动机号：车架号：

　　二、车辆交易约定事项

　　1、交易车辆价款：（人民币）

　　2、随车移交的相关证件如下：

　　机动车行驶证 □机动车登记证书 □车辆购置附加税本 □机动车辆保险单

　　三、权利义务

　　1、甲方必须保证该车辆来源合法，无经济纠纷，法院查封等记录，发动机号码、车架号及所有数据与车管所档案相符。证件齐全，合法有效，并保证承担由此引起的经济纠纷和法律责任。

　　2、甲方将该车辆交给乙方前。该车所发生的`车辆事故、交通违章、违规等由甲方负责处理并承担费用，合同签订日期后，该车所发生上述行为，由乙方负责，与甲方无关。

　　3、乙方转让此车必须过户，否则甲方有权收回此车，乙方并负责办理过户手续及承担过户费用。甲方提供身份证复印件一份仅供过户使用。

　　补充条款：

　　甲方签字：乙方签字：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　年月日

汽车买卖合同10

　　本合同当事人：

　　卖车人： (以下简称甲方)身份证号：

　　买车人： (以下简称乙方)身份证号：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律.法规在合法.平等相互信任的基础上，现甲乙就下列汽车的`买卖签订本合同，承诺共同遵守：

　　甲乙双方同意，甲将其拥有的旧汽车一辆(车牌号：

　　发动机号：车架号：

　　及相关车辆手续整体(机动车登记证书.行车证.附加费本.养路费.保险单)出售给乙方.出售价格为：元，人民币大写为: 元.

　　本协议生效后，甲方应保证该车手续真实有效，没有出租车史，非盗抢车辆，能够正常过户，并且不欠附加费，养路费，同时甲方应无条件为乙方提供过户相关手续，如不能正常过户或和有出租史时，甲方应无条件退还乙方所付全部购车款及赔偿乙方相应的经济损失。

　　上述车辆自本协议生效后，以前发生的一切经济纠纷以及交通肇事或违章行为以及其他意外情况引致的一切后果和费用均由甲方承担，乙方不付任何责任。以后发生的费用和其他事宜由乙方负责，与甲方无关。

　　本协议签订的同时，乙方将购车款一次性交付甲方，同时甲方将该车和相关手续交由乙方保管使用。

　　本协议未尽事宜，由双方本着互谅互让的原则协商解决。

　　此协议一式两份，由甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　自签字之日起生效。

　　.甲方签字

　　电话

　　住址

　　乙方签字电话住址年月日时

汽车买卖合同11

　　合同编号：

　　出卖人：签定地点：

　　买受人：签定时间：年月日

　　一、汽车型号及金额：

　　汽车

　　品牌型号发动

　　机号合格

　　证号车架号海关

　　单号商检

　　单号颜色价格备注

　　二、交车地点、方式：

　　交车地点：交车时间：

　　付款方式：付款时间：

　　三、质量、维修：

　　1．出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的车质量标准。

　　2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的'产品或经过交通管理部门认可的汽车。

　　3．出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆基本情况。

　　4．出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：

　　（1）销售票；（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；（3）保修卡或保修手册；（4）说明书；（5）随车工具及备胎。（以上3、4、5项如没有，售前应说明）

　　5．买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6．买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　7．汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题，可由出卖人协助买受人与生产厂家的维修站联系、解决。

　　8．如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。

　　9．如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。

　　四、违约责任（双方协商）：

　　五、合同争议的解决方式：

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向有关部门申请调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：

　　1．提交仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向人民法院起诉。

　　六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存份（市场留存期一年）。

　　七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。

　　买受人：出卖人：

　　买受人姓名（章）出卖人名称（章）：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

汽车买卖合同12

　　买方：卖方：

　　电话：电话：

　　一、买卖双方约定交易车辆

　　1、车辆品牌及型号：

　　2、车型：

　　3、颜色：

　　4、车辆台数：

　　5、车辆单价（人民币）：

　　6、其他：

　　7、车辆总计（人民币）：

　　8、交车地点：

　　二、结算：选择（）方式

　　1、一次性购车

　　（1）签定合同时，支付预付款￥人民币（大写）：

　　（2）余额，交车支付

　　（3）财务确定

　　2、按揭购车

　　（1）签定合同时，支付预付款￥人民币（大写）：

　　（2）余额，交车支付（保险在本公司做）

　　（3）财务确定

　　三、质量及服务约定：

　　1、本合同交易的`车辆由整车购进，买方享有和供方提供的所有售后服务项目。

　　2、卖方保证所提供单证符合交通管理部门的有关规定，卖方可协助买方办理汽车上牌，（但牌照号码不在承诺范围），汽车上牌所需要费用均由买方承担。

　　四、其他约定：

　　1、买方要求变更定购车辆，包括车型、颜色和配置，需取得卖方书面认可。

　　2、因生产厂家调整生产计划等原因导致买方已预定车辆无法按约供货，买方同意供方更改车型、车身及内饰颜色或延期供货，卖方无须承担赔偿责任。

　　3、若遇生产厂家调整产品配置及价格，则按提车时新的配置和价格责任。

　　4、如发生人力不可抗力事件，双方均不承担相关经济责任。

　　五、本合同如发生争议无法协商解决，则提交卖方所在地的仲裁委员会仲裁。

　　六、本合同正本一式三份，买方执一份，卖方执二份。

　　买方：卖方：

　　经手人：经手人：

　　日期：日期：

汽车买卖合同13

　　买受人(甲方)：_______合同编号：_______

　　出卖人(乙方)：_______签订地点：_______市_______区_______路_______号

　　鉴于甲方生产用车,经___招投标程序确定乙方中标该项目，为保证车辆按时按质供货以及安全使用，经协商一致，双方对车辆买卖有关事宜约定如下：

　　第一条车辆情况

　　备注：_______

　　(一)乙方每辆车附赠/附带：

　　(二)甲方除支付合同项下总计金额外，不再承担任何其他任何费用。

　　第二条质量要求、技术标准

　　(一)本合同项下车辆，其质量必须符合国家车辆产品安全标准(GB__)，并符合生产厂家出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求(乙方应在上述材料上盖章确认); (二)本合同项下车辆，必须是经国家有关部门公布、备案的车辆产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的车辆;

　　(三)双方对车辆质量的认定有争议的，以经国家授权的车辆检验机构(车辆登记的辖区内)出具的书面鉴定意见为处理争议的依据;

　　(四)乙方必须保证车辆为新车，保证车辆的外观没有任何损坏，不得出现掉漆、磨损等现象; (五)乙方保证向甲方出售的车辆，在交给甲方使用前已作必要的检验和清洁。

　　第三条结算方式

　　乙方先行开具车辆销售增值税专用发票，甲方于通知接车前以银行转账方式向乙方一次性(或分期付款)支付合同项下总计金额__万__仟__佰__拾__圆整(￥_______))，打入乙方预先指定的账户。款到提车。

　　第四条交车时间、地点及提车方式

　　(一)交车时间：_______年_______月_______日前;

　　(二)交车地点：_______;

　　(三)提车方式：_______;

　　(四)交车时，车辆里程表数不得超过_______公里;

　　(五)乙方在向甲方交付车辆时须同时提供(包括但不限于)：

　　1、车辆合格证。

　　2、质量服务卡或保修手册(含附赠品)。

　　3、车辆使用说明书或用户使用手册(含附赠品)。

　　4、随车工具、备件、附赠品清单。

　　第五条车辆交付及验收方式

　　(一)车辆交接时当场验收，甲方应对合同项下车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向乙方提出。

　　(二)甲方验收车辆无误后，乙方向甲方交付车辆及随车文件，双方签署车辆交接书，即为该车辆正式交付。

　　(三)自车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由乙方转移至甲方。

　　第六条售后服务

　　乙方承诺，为甲方提供以下售后服务

　　(一)当车辆生产厂家不履行售后服务义务时，甲方可选择要求乙方履行相应义务。

　　(二)当车辆出现故障时，如乙方、生产厂家或二者委托的承担维修义务的第三方的维修点距发生故障地点超过_______公里时，甲方有权就近选择其他具有资质的维修方修理，事后，甲方可凭发票要求乙方报销。

　　第七条无效条款

　　乙方或生产厂家提供给甲方的相关车辆买卖说明书及其他材料中，排除或限制甲方主要权利、免除或减轻乙方主要责任的条款无效，无论该条款是否通知甲方。

　　第八条关于修理、退货或更换的特别约定

　　(一)关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定;

　　(二)在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，甲方应在生产厂公布的或双方约定的维修站进行修理和保养。但发生第六条第(二)项时除外;

　　(三)在车辆使用1年或行驶2万公里内(以先到为准，下同)，同一严重安全性能故障累计修理2次(以修理单据和发票为准，下同)仍未排除故障，或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用，甲方有权退车;

　　(四)在车辆使用1年或行驶2万公里内，同一关键零件或总成因质量问题，累计修理2次仍不能恢复使用;或由于质量问题及修理，使得该车停用的累计工作日超过60日(扣除进口零件进货在途时间);或累计修理5次以上(不含5次)仍不能正常行驶，乙方应负责为甲方换车或退车;

　　(五)按照本条上述约定退车的，乙方应当负责为甲方按发票价格一次退清车款，但应减去甲方使用该车产生的合理折旧;

　　(六)本合同签订后，国家如出台有关车辆产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行;

　　(七)生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于甲方的，双方按生产厂的规定执行。

　　第九条违约责任

　　(一)一方迟延交车或迟延支付车款的，应每日按照迟延部分车款万分之十/日的`标准向对方支付违约金。迟延超过十五日的，对方有权解除合同，并要求迟延方赔偿本合同价款的万分之十/日作为违约金。

　　(二)在_______年_______月_______日前，乙方交付的车辆不符合说明书中表明的质量标准或本合同约定的标准，甲方有权要求乙方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。甲方也可以选择解除本合同，乙方应向甲方支付违约金___万元。甲方行使上述约定权利时，所发生的一切费用也由乙方承担。

　　(三)经国家授权的车辆检验机构鉴定，甲方所购车辆确实存在设计、制造缺陷，乙方可依据国家关于召回的法律法规协助车辆制造商主动召回有问题的车辆;由车辆缺陷所造成的人身和他人财产损害，甲方可向车辆制造商要求赔偿，也可向乙方要求赔偿。如甲方选择向车辆制造商赔偿，乙方有积极协助的义务。若该车有特殊的使用要求时，乙方应该明示告知，否则应承担相应赔偿责任。

　　(四)乙方不履行售后服务义务时，甲方有权要求乙方赔偿甲方为维修车辆而花费的一切合理费用，包括但不限于维修费、购买车辆配件费、交通费等。

　　(五)因车身超重、尾气不合格等情况导致甲方无法上牌照，甲方有权退车并要求乙方承担合同总计金额_元，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

　　第十条不可抗力

　　(一)任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力或发生不可抗力后没有采取补救措施和通知义务的，不能免除责任。

　　(二)遇有不可抗力的一方，应在3日内将事件的情况以书面形式(含传真、电子邮件、手机短信等形式)通知另一方，并在事件发生后10日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

　　第十一条解决争议的方式

　　合同发生纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成时，依法向法院起诉。第十二条双方特别约定经双方协商，乙方为甲方：

　　(一)代办保险□ (二)代办按揭□ (三)代办上牌服务□第十三条其他

　　(一)如有未尽事宜，由双方共同协商作出补充或变更协议解决;

　　(二)一方向对方送达的文件、通知、回复等，受送达方应即时签收，如由于受送达方的原因不能送达或拒绝签收的，送达方可采用挂号、快递方式送达。

　　第十四条本合同一式份，乙方份，甲方份，自双方签字盖章之日起生效，双方权利义务履行完毕，合同终止。

　　甲方：_______(盖章)乙方：_______(盖章)

　　法定代表人或负责人(签字)_______：法定代表人或负责人(签字)：_______

　　委托代理人(签字)：_______委托代理人(签字)：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

汽车买卖合同14

　　甲乙双方经过协商，就购买甲方汽车达成一致协议如下：

　　一、标的车辆简况：

　　汽车品牌：

　　型号：

　　车身颜色：

　　坐椅颜色/材质：

　　发动机号：

　　车架号：

　　产地：

　　制造商：

　　自排挡或手排挡：

　　新车或二手车：

　　出厂日期：

　　甲方所交付的车辆如果是新车，甲方保证其所交付的车辆不是返修车、库存车，且应为零公里车(因办理手续、提车而进行的必要移动除外);甲方所交付的车辆如果是二手车，甲方保证：车辆没有被抵押、没有被司法机关查封，里程表上的记录是真实、可信的，没有对其进行任何里程回拨

　　二、价款：

　　乙方须向甲方支付的总价款为人民币?，该金额由以下几部分构成：

　　1、车价;元

　　2、购置税;?元

　　3、保险费?元;

　　4、牌照费元;

　　5、本合同第五条第款的代办费? 元。

　　乙方不再承担任何加急费、手续费、运费、出库费等费用。

　　三、交车方式：

　　交车地点：交车时间：

　　付款方式：付款时间：

　　四、甲方同意向乙方无偿赠送以下设备、配件和提供如下的免费服务：

　　五、经乙方的书面委托，甲方可向乙方提供以下服务，乙方打勾选定如下服务项目，同时应按甲方和保险公司、银行、车辆登记机关的要求提供相应所需的文件和证明。

　　甲方完成上述代办事宜后，应将相应的牌照、发票、保险单等票据凭证完整地交给乙方，乙方按票证据实支付。

　　因办理上述手续而产生的代办费由双方约定，甲方亦可免收代办费。甲方的代理行为应在乙方的委托授权范围内进行，否则后果自负，如因此给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

　　1、代理乙方向保险公司购买有关汽车保险; 代办费：

　　2、代理乙方向有关银行提出并办理汽车借款;代办费：

　　3、代理乙方参与汽车牌照的投标;代办费：

　　4、代理乙方为所购汽车上牌;代办费：

　　5、乙方要求的其他服务。代办费：

　　六、质量和维修：

　　1、甲方向乙方出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准和汽车行业标准。如果汽车制造商的企业标准高于国家标准或行业标准的，则必须达到企业标准。甲方出售的'车辆应当与随车提供的产品说明书或车辆使用书的质量状况相一致。乙方对车辆的特殊质量要求如下：

　　2、甲方向乙方出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车或合法的进口汽车。

　　3、甲方向乙方出售汽车时要真实、准确、完整地介绍所销售车辆的基本情况，并提醒乙方注意有关车辆的非缺陷性的瑕疵状况，不得做虚假陈述或隐瞒车辆的真实状况。

　　4、甲方在向乙方出售车辆时必须向乙方提供以下书面文件：

　　(1)汽车销售发票;

　　(2)车辆合格证、海关进口证明和商品检验单(进口车);

　　(3)保修卡或保修手册;

　　(4)中文说明书;

　　(5)随车工具及附件清单;

　　(6)车辆行驶证、登记证及以往维修记录或维修单位和所投保的保险公司的名称、地址、电话(二手车)。

　　5、乙方在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6、乙方在购车时应对所购车辆的使用性能及外观进行认真检查、确认。

　　7、如乙方使用、保管或保养不当造成的问题，由乙方自行负责。

　　8、甲方应当在交车时向乙方提供车辆交接单一份(见附件)，由乙方对该车的外观、使用性能进行检查、确认。

　　9、甲方及车辆生产商应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患，《产品说明书》或《产品使用书》应对安全操作方法、安全装置的时效、安全性的检测等作了详尽说明，并向乙方作了明确的告知。销售方及生产商应保证车辆在有效期内，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

　　10、汽车在购买后，由买受人负责与生产厂家的特约维修站联系、解决，但甲方应提供联络、沟通及协助的便利。甲方及车辆生产商应建立一定数量的特约维修站，并保证车辆能及时获得修理，汽车零部件充足，收费合理。

　　七、违约责任：

　　1、任何一方违反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的约定交付车辆，或交付车辆质量不符合本合同条件的，或车辆有潜在的隐蔽瑕疵无法在交接时查验的;乙方不按本合同规定支付车款;不配合对方办理车辆借款、保险、上牌的;任何一方违反保证、承诺条款或不履行协作配合义务，致使对方不能实现合同目的的，均须承担违约责任。守约方有要求降低价款、无偿修理(七日内修理完成)、支付违约金(以每迟延一日，以车辆总价款的5‰计算)、换车、继续履行本合同、解除本合同的各项权利，上述权利可由守约方根据不同情况合理选择。

　　2、如属于在汽车交车以前出现的质量问题(包括外观)，甲方未向乙方明示的，乙方有权按照本条前款规定追究甲方违约责任。但甲方有证据表明对质量问题没有过错，甲方是不知情的，则甲方可以免责。甲方虽然已向乙方交车，但在甲方按照本合同第5条提供相关服务如上牌、代办保险时造成车辆损坏的，甲方应当及时免费修理，乙方有权要求甲方适当降低车价或赔偿损失。

　　车辆的主要部件和系统如发动机、电路系统、油路系统、制动系统、方向系统出现故障而1年内经2次修理后仍不能修复的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，甲方应承担相应的法律责任。情形严重的，乙方可以解除本合同。

　　甲方提供的汽车由于各种部件发生质量问题，造成车辆频繁维修，而影响到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方赔偿损失;问题严重导致车辆无法正常行驶的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，乙方可以要求解除合同。

　　八、争议解决：

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决;协商不成，任何一方均可以采取以下方式解决：

　　1、向甲方所在地法院提起诉讼;

　　2、向乙方所在地法院提起诉讼;

　　3、向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁。

　　4、向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　九、合同文本：本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　十、合同效力：

　　本合同经甲、乙双方签字或盖章后即生法律效力;但如果乙方购买车辆按揭借款的，双方约定选择下列第? 种方法实施：

　　(1)银行同意对乙方按揭借款的，则本合同生效;否则，本合同不生效。