（荐）钢材买卖合同15篇
随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同是对双方的保障又是一种约束。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家收集的钢材买卖合同，希望对大家有所帮助。
钢材买卖合同1
甲方：(购买方)
法定代表人：
乙方：(销售方)
法定代表人：
本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商确定，甲方承建的成渝钒钛科技有限公司钒深加工项目中所需钢材由乙方提供，为此，特达成如下钢材买卖协议。
一、钢材品种及数量：
所需钢材以实际供货量为准。
二、钢材价格
钢材结算价格组成：钢材龙网站价+组织费+吊装费+运输费=合同价。
1、钢材龙文网价：甲方必须提前两天提出进货计划给乙方。
2、乙方负责车辆运输到四川威远钢铁有限公司。
三、钢材的质量验收及交货方法：
1、建材：盘元、圆钢、螺纹钢，型材：槽钢、角钢、工字钢、焊管、板材等的质量符合国家标准，盘元以过磅计量为准。建材和型材以理论重量计算为准，甲乙双方当场验收，并在送货单上标明该批钢材的重量，单价和金额，以供货当日龙文网的所供钢材指导价作为办理结算的依据，并附甲方所需一切检验、检测报告等资料，甲乙双方授权代表须在送货单上签字确认。
2、甲方在收到货后三日内应对该批钢材进行质量检验，检验合格后方能使用，否则造成的一切损失均由甲方自行负责，如出现质量异议，甲方须在收到货的五日内通知乙方，并附检验机构的检验报告单，甲乙双方共同派员到现场取样送质检部门复检，如依然不合格，则乙方应立即收回不合格钢材并马上组织合格钢材送到工地。
四、双方义务：
1、甲方义务：
(1)货到工地后组织人员及时验收卸货，卸货费用由甲方承担。
(2)按协议的约定按时支付钢材款。
2、乙方义务：
按甲方所提供的计划单及时供货。
五、结算方式及期限：
1、甲方给乙方结算方式为月结，盘元每吨钢材的`单价组成是：龙文网上的价格/吨+150元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。
螺纹钢每吨钢材的单价组成是：龙文网上的价格理论重量计算+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。
钢板每吨钢材的单价组成是：龙文网上的价格/吨+100元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按过磅重量计算.角钢/槽钢每吨钢材的单价组成是：龙文网上的价格/吨+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按理论重量计算.
2、乙方从送货之日起(以第一次送货开始)每月的20日之前甲方必须付清乙方所供的全部钢材款。
3、甲方给乙方付款：现金或网转，甲方支付30%的承兑汇票。
4、乙方给甲方所供的全部钢材(型材、建材)不开任何发票(增票、普票)，将发票费用作为一个月的资金利息,只以送货单作为结帐依据。
六、违约责任：
1、甲方如果在当月内未付清乙方钢材款，送货后第二个月按每天每吨4元计算作为乙方的资金占有金。
2、甲方要求乙方所供不符合和厂家的货，乙方不负任何责任。
七、授权代表：
甲方指定王鹏安、钟平身份证号码
身份证号码 二位同志为甲方钢材验收并在送货单上签字，以作为甲乙双方结算依据。
八、争议解决方式：
因本合同发生的任何争议，甲乙双方均应友好协商解决，如协商达不成一致协议，由重庆市璧山县人民法院管辖。
九、此协议共计三页，如有未尽事宜
双方友好协商，协商后可达成补充协议，所订补充协议与原合同具有同等法律效力。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字或授权代表签字并加盖公章或手印后生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
电话：
电话：
年 月 日
年 月 日
钢材买卖合同2
甲方(需方)：_______________
乙方(供方)：_______________市__________区北市__________日杂经销门市
第一条产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。产品名称数量单位(kg)单价(元)金额备注铁线4号205/kg100合计壹佰圆整。
第二条质量要求：符合国家标准。
第三条计算方法：型材过磅，油漆过磅。
第四条运输方式及费用承担：由供方负担，由供方送到需方指定地点。
第五条乙方(供方)对钢材的质量负责条件及期限：货到现场，供方为需方提供相对应的.材质单及相关资料。三日内如出现质量问题，请以书面形式通知供方，供方无条件退换货物。但是在复试未出结果前，甲方不得动用钢材，否则甲方将承担一切责任。
第六条结算方式、时间：货到现场，验收合格后十五日内付清全部货款。乙方向甲方提供正规发票。
第七条甲方(需方)违约责任：甲方如不按合同付款，供方有权到需方工地拉回同等价值的货物，甲方承担一切费用。乙方(供方)违约责任：如乙方所供货物不属甲方指定厂家范围，造成甲方工程质量问题，甲方没收乙方全部货款，并处以货款5倍罚款，并承担甲方所造成的一切损失。
第八条合同争议的解决方式：如发生争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政部门调解，协商或调解不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，具有同等法律效力。
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：_______________乙方：_______________市__________区北市__________日杂经销门市开户行：_______________中国农业银行户名：____________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
钢材买卖合同3
一、双方当事人
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
签订时间：
二、质量要求《技术标准》：
1、质量应符合衡钢HGYJ01-20_《废钢铁分类分级标准及技术要求》标准，供方在签订本协议前已阅读并熟知该标准的全部内容;
2、各类废钢、废铁中不得混入有色金属、非金属以及危害炼钢生产和人身安全的有毒、有害气体、放射性物质、液体、弹药、密封容器等危险品。
三、交货及履行地点：如系汽车运输则为需方炼钢分厂废钢场;如系火车运输则为衡阳西衡钢专用线;
四、运输方式及费用承担：运杂费由供方承担，包干到需方。
五、数量验收：以第三方湖南衡阳钢管(集团)有限公司检测中心过磅为准。
六、验收标准、方法及提出异议：验收标准和方法同第二条，以需方验收标准为准。异议处理：发生异议时，需方十日内通知供方，供方在接到需方通知四日内赶到需方协商处理，否则视同同意由需方处理。
七、结算方式及期限：货到需方验收合格且供方开具发票交需方后，三个月承付货款。
八、违约责任：
1、如供方没有提前预报火车车号，则每车扣款100元。
2、货物的质量没有达到合同约定的要求，需方有权拒收货物，且合同约定的交货期不变。
3、如果废钢中混入有色金属、非金属以及危害炼钢生产和人身安全的`有毒、有害气体、放射性物质、液体、弹药、密封容器等危险品，双方同意按需方20_年元月3日《关于加强外购废钢夹带危险易爆物品管理专题会议纪要》(供方已熟知)执行。
九、解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成向衡阳市蒸湘区人民法院起诉。
十、其它约定：
1、按衡钢已公布的《价格通知》执行(以货到衡钢初磅时间为准)，17%增值税发票，一票制。
2、到货价格随行就市，遇涨随涨，遇跌随跌。
3、实际到货量不足合同量的40%时，按合同量倒扣100元/吨。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材买卖合同4
卖方：_______________(以下简称甲方)
买方：_______________(以下简称乙方)
_____________工区与就本本次废旧钢材买卖达成如下协议。
1、废旧钢材预计重量为出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。
2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批废旧钢材，预收款按照预计总重量吨计算，预收款总价值为元。结算时以实际过磅数量及协商价格计算总价值，预收款超出部分的金额，带预算完毕后，甲方一次性退还给乙方。如果运输废旧钢材的实际数量超过本协议规定的.废旧钢材数量时，需先再次预付废旧钢材超出部分数量的协议价格后才能将货运走。
3、乙方在签订协议后一日内按协议价格将废旧钢材预收款打入甲方指定账户，待废旧钢材预收款到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收款不予退还。
4、废旧钢材交货地点为：_______________
5、运输、拆、装、卸
费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。
6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，视为违约，如违约，立即清场且预付款不予退还。
7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。
8、乙方在废旧钢材提货装车时，应以墩模和槽钢等分别装车不得混装，影响核算，否则视为违约，如违约，预收款不予退还。
9、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中与地方村民发生的一切纠纷费用。
10、乙方将所有废旧钢材买走之后，双方结清全部货款，
甲方给乙方开具收据。
11、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。
12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。
甲方：_______________(盖章)乙方：_______________(盖章)
经办人签字：_______________
________年________月________日
钢材买卖合同5
甲方(卖方)________
法定代表人：________
委托代理人：________
乙方(买方)________
法定代表人：________
委托代理人：________
合同履行地：________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：___________。
二、乙方因工程需要，自(公历)______年____月____日至______年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约______吨。
三、乙方工程日期：自(公历)______年____月____日起至______年____月____日完工。
四、交易方式：
1.在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;
2.在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;
3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;
4.前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为________现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式
1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月(即：______年____月____日起至______年____月____日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月______元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月____日)同货款一同结算;
2.对于甲方最初两个月(即______年____月与______年____月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的`800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款;
3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算;
4.付款方式：________________________。
十一、违约责任
1.若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的800吨钢材货款外)未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日千分之三计算逾期违约金;
2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金;
3.因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金;
4.乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行;若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金;
5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金;
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式
若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项
1.约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家;
2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月;此后以此类推。
3.每月____日作为结算日;
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位：________(章)甲方委托代理人：________
代理人身份证号码：________电话：________
甲方单位开户行：________账号：________
乙方单位：________(章)乙方委托代理人：________
代理人身份证号码：________电话：________
乙方单位开户行：________账号：________
______年____月____日______年____月____日
钢材买卖合同6
供货方： (以下简称供方)
需货方： (以下简称需方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：
一、供货内容：
需方为满足【__ _____】建筑工程的需要，约于_____年____月_____日至____年____月____日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。
合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于__ __。
二、订价方式：
供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。
三、质量标准：
供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。
四、供货和签收、对账方式：
需方应提前半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用计划，作为供方拟定钢材供货计划依据。
需方指定 (身份证号码： ，电话： )为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。
在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或e-mail、传真方式通知供方，供方e-mail： ，传真 。
接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。
需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。
线材按过磅重量计算(磅差±0.3%)，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。
所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。
8、供方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)，需方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)。
五、验收方法：
1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。
2、钢筋表观质量应该符合国家标准。
3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管;供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。
4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。
5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。
六、结算和付款方式：
供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。
七、有关责任：
1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿供方损失。
2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延;在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。
3、需方需要供方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知;同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行;遇价格下调时，按原价执行;推迟时间不得超过 5 天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。
4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。
5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。
6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货部分的货货款总值10%的违约金。
7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的`当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货,逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之____赔付供方，超过一个月，需方应承担逾期支付货款总额_____%的违约
金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之____的违约金，从逾期之日开始计，该违约金不封顶。
八、不可抗力：
任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、解决合同纠纷的方式：
本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。
十、其它条款：
双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。
十一、本合同自签订之日起生效：
合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。
供货方：{盖章｝ 需货方：{盖章｝
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
附履行该合同双方固定联系地址：
甲方：
地址：
邮编：
电话：
传真：
乙方：
地址：
邮编：
电话：
传真：
钢材买卖合同7
工程建设测绘合同委托方(甲方)：_______________合同编号：_______________
承揽方(乙方)：_______________签订地点：_______________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积，测区地理位置等)：
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等)：
第三条执行技术标准：其它技术要求：
第四条测绘工程费：
1.取费依据：
2.取费项目及工程总价款：
第五条甲方的义务
1.自本合同签订之日起__日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起__日内完成技术设计书的审定工作。
3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
第六条乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起__日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第七条测绘项目完成工期全部成果应于___年__月__日前交甲方验收。
第八条乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方，甲方应自接到通知之日起__日内完成验收。
第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：
第十条测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起__日内甲方向乙方支付定金人民币__元。
2.___年__月__日前甲方向乙方支付工程价款人民币__元。
3.___年__月__日前再向乙方支付工程价款人民币__元。
4.自测绘成果验收合格之日起__日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余款。
第十一条1.自测绘工程费全部结清之日起__日内，乙方向甲方交付成果(见下表)
第十二条甲方违约责任
1.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作，完成的'工作量在50%以内时，甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过50%时，则甲方应支付工程总价款的100%。
2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。
3.甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条乙方违约责任1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。第
十五条其它约定：
第十六条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
第十八条附则
1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。
2.本合同一式__份，甲、乙方各执__份。
甲方：___________乙方：___________
____年_____月_____日____年_____月_____日
钢材买卖合同8
供方： 合同编号： 签订地点：
需方： 签订时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的`权利义务关系，双方本着互惠互利、 公平公正的原则，平等协商达成如下协议：
第一条： 质量标准及技术要求：线材执行 GB1499.1—20x 标准，螺纹执行GB1499.2—20x标准， 并随货出具当批次货物的质量证明书。
第二条：交（提）货方式及地点：
第三条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。
第四条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。
第五条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出， 且不运用或转移货物，否则视同无效。
第六条：提货时间： 年 月 日至 年 月 日 第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。
第七条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。
第八条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，由合同签定地人民法院裁决。 第十二条：合同有限期：
第九条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。
第十条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。
钢材买卖合同9
甲方（卖方）：____________
乙方（买方）：____________
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经充分协商，就乙方所需钢材买卖一事，为明确双方权利义务，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条、产品的名称、品种、规格、材质、单价和生产厂。
第二条、产品的质量要求和技术标准：甲方提供的钢材产品其中：钢应符合，生产厂材质书复印件。
第三条、产品的数量、计量方法：
1、产品的数量：以单为准。
2、计量方法：______，计量磅差按国家标准执行。
第四条、产品的包装标准和包装物：
第五条、产品的'交货时间、交货方式、交货地点：
1、产品的交货时间：。
2、交货方式，按下列第（）项执行：
（1）甲方送货，运杂费由甲方承担；
（2）甲方代运运杂费由乙方承担；
（3）乙方自提自运，费用自理。
3、交货地点
4、接货代表：乙方指定本单位下列职员代表乙方在双方约定的交货地点接收货物，他们在甲方送货单上的签字，作为乙方收货的依据。乙方提供由接货代表签名的身份证复印件给甲方留存。姓名：身份证号：手机：乙方接货代表发生变更时，应及时书面通知甲方。
第六条、产品的价格、货款的结算和付款方式
1、产品的价格，按双方书面确定的含税价格执行，价格确定后，不受市场行情涨跌的影响。
2、每批次钢材乙方应在收货后双方按照书面约定的单价执行；如乙方逾期并未付清货款的，则该结算批次钢材在原约定单价基础上按每天每吨（按平均单价折算吨位）加价元进行结算，加价计算期为______天。
3、付款方式：个月以上承兑汇票支付的，应按月息______‰承担银行贴息。
第七条、乙方验收标准及异议提出的方式及期限：乙方凭甲方交付的磅码单和材质书进行数、质量验收。数量异议甲方交货时提出；质量异议甲方交货后日内提出，并附书面异议书和相关检验报告，甲方协助乙方联系生产厂及时进行处理。甲方所供钢材，乙方应按照国家相关规定先检验后使用，未经检验就使用造成损失由乙方自行承担。
第八条、违约责任：乙方在加价期满仍未能付清全部货款的，应在加价期满的次日起按照欠款总额每天______‰的标准承担违约责任。甲方为实现债权而产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费由乙方承担。
第九条、争议解决方式：本合同如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条、其他约定：
第十一条、本合同自双方签字盖章生效。本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材买卖合同10
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的.货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
钢材买卖合同11
合同编号：____________
甲方（卖方）：____________
甲方法定代表人：____________
甲方委托代理人：____________
乙方（买方）：____________
乙方法定代表人：____________
乙方委托代理人：____________
合同履行地：____________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方因工程需要，自（公历）____________年____________月____________日至____________年____________月____________日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约吨。
二、乙方工程日期：自（公历）____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日完工。
三、交易方式：
1、在本合同有效期内，乙方指定作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；
2、在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；
3、乙方在甲方的`钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。
4、前两个月甲方的送货量只限定在吨—吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过吨，并不得少于吨；超出部分甲方可不予送货。
四、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
五、钢材的价格：按送货当天上海西本优质钢价每吨加_________元。
六、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
七、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
八、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担，合同范本《求助钢材买卖合同》。
九、结算及付款方式：
1、基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月_________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月日）同货款一同结算；
2、对于甲方最初两个月（即____________年____________月与____________年____________月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；
3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起日内，对超出部分之货款用现金结算。
4、付款方式：____________。
十、违约责任：
1、若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金。
2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金。
3、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金。
4、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金。
5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金。
6、乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十一、纠纷解决方式：
若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。
十二、其他约定事项：
1、约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家。
2、“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。
3、每月日作为结算日。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位（章）：____________乙方单位（章）：____________
甲方委托代理人：____________甲方委托代理人：____________
代理人身份证号码：____________代理人身份证号码：____________
电话：____________电话：____________
甲方单位开户行：____________甲方单位开户行：____________
账号：____________账号：____________
____________年____________月____________日____________年____________月____________日
钢材买卖合同12
一、当事人双方
供方：________（以下简称甲方）
签订地点：___________
需方：__________（以下简称乙方）
签订时间：_________
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
三、交（提）货地点、方式：________送到厂。
四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。
五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3%左右按收到材料过磅重量计算货款。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾
七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的.运杂费；若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。
八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。
九、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。
十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢材买卖合同13
供方：
合同编号：
签订地点：
需方:
签订时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的`权利义务关系，双方本着互惠互利、 公平公正的原则，平等协商达成如下协议：
第二条： 质量标准及技术要求：线材执行 GB1499.1-20xx 标准，螺纹执行GB1499.2-20xx标准， 并随货出具当批次货物的质量证明书。 第三条：交(提)货方式及地点：
第四条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。 第五条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。
第六条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出， 且不运用或转移货物，否则视同无效。
第七条：提货时间： 年 月 日至 年 月 日 第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。
第九条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。
第十条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，由合同签定地人民法院裁决。 第十二条：合同有限期：
第十三条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。
第十四条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。
甲方：
乙方：
日期：
钢材买卖合同14
合同编号：125051
买方：________（下称甲方） 卖方：______（下称乙方）
地址：XXX 地址：XXX
邮编：XXX 邮编：XXX
电话：XXX 电话：XXX
传真：XXX 传真：XXX
电子邮箱：XXX 电子邮箱：XXX
甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条、名称、品种、规格和质量
1． 名称、品种、规格：XXX （应注明产品的牌号或商标）。
2． 质量，按下列第XXX项执行：
（1） 按照XXX标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。
（2） 按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。
（3） 按双方商定要求执行，具体为：XXX（应具体约定产品质量要求）。
第二条、数量和计量单位、计量方法
1． 数量：XXX 。
2． 计量单位和方法：XXX。
3． 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：XXX。
第三条、包装方式和包装品的处理：XXX（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。）。
第四条、交货方式：
1． 交货时间：XXX。
2． 交货地点：XXX。
3． 运输方式：XXX（注明由谁负责代办运输）。
4． 保 险：XXX（按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种）。
5． 与买卖相关的单证的转移：XXX。
第五条、验收：
1． 验收时间：XXX。
2． 验收方式：XXX（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）。
3． 验收如发生争议，由XXX检验机构按XXX检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条、价格与货款支付：
1． 单价：XXX； 总价：XXX（明确币种及大写）。
2． 货款支付：
货款的支付时间：XXX；
货款的支付方式：XXX；
运杂费和其它费用的支付时间及方式：XXX。
3． 预付货款：XXX（根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间）。
第七条、提出异议的时间和方法：
1． 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议； 在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异 议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2． 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3． 乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条、甲方违约责任：
（1） 甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的XXX％违约金。
（2） 甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之XXX计算，向乙方支付 违约金；如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。
（3） 甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之XXX计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担 乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
（4） 甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之XXX计算，向乙方支付逾期付款的.违约金。
（5） 甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
（6） 甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
（7） 其它约定：XXX。
第九条、乙方的违约责任：
（1） 乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款XXX％的违约金。
（2） 乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
（3） 乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货 物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
（4） 乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之XXX计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲 方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
（5） 乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
（6） 货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
（7） 乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的， 视为同意乙方发货。
（8） 其它：XXX。
第十条、不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后____日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条、争议解决：
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交XXX仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条、附加条款：XXX。
第十三条、其它事项：
1． 按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2． 约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造 成的损失。
3． 本合同自________年____月____日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4． 合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5． 双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以XXX方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的____日内书面通知对方，否 则，应承担相应责任。
6． 本合同正本一式XXX份，双方各执XXX份；合同副本一式XXX份，分送XXX等单位。
甲方：XXX
授权代表或委托代理人：XXX（签字）
乙方：XXX
授权代表或委托代理人：XXX（签字）
本合同于________年____月____日订立于XXX（地点
钢材买卖合同15
甲方(施工单位)：_______________
乙方(供货单位)：_______________
本着平等的原则，经甲乙双方反复协商，就钢材买卖一事达成如下协议：
一、乙方向甲方_______________项目部___________________楼供应钢材。
二、按原有合同的时间垫资一个月改为从现在_______年_______月_______日进货时开始计算时间期限为二个月付款。在此时间内的钢材从进货之日起计算方式为每天每吨钢材另加收10元资金占用费，大写拾元。如甲方到期不按协商的时间付款，每超一天，乙方另加收甲方每天每吨千分之三的`违约金，累计超过15天不能付清付款项，乙方有权终止合同并停止供货。
本协议一式二份，甲、乙双方各持一份，并具有同等的法律效力，本协议未尽事宜，双方协商解决或通过乙方所在地人民法院提起诉讼。
甲方：_______________
乙方：_______________
电话：_______________
电话：_______________
身份证：_______________
身份证：_______________
担保人：_______________
_______年_______月_______日
【钢材买卖合同】相关文章：
钢材的买卖合同07-24
钢材的买卖合同04-16
[经典]钢材买卖合同11-21
钢材买卖合同06-27
建筑钢材买卖合同08-02
简洁钢材买卖合同03-31
钢材买卖合同【必备】04-16
(精)钢材买卖合同09-23
建筑钢材买卖合同09-23
正规的钢材买卖合同01-06
