起重机租赁合同【热门】
随着法律观念的日渐普及,越来越多事情需要用到合同,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编收集整理的起重机租赁合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
起重机租赁合同1
承租人(甲方):
出租方(乙方):
甲方因施工需要租用乙方起重机。为明确其责任和义务,双方经友好协商,签订本合同,并共同遵守。
一、起重机的类型和数量:
起重机;
施工现场:
使用时间:
二、租赁款及支付方式
房租:一月;
付款方式:
三、安全责任
1、施工中应严格遵守安全技术操作规程。甲乙双方均有权防止对方的违章操作和违章指挥,坚持起重机作业安全第一、高效工作的原则。
2、吊装作业前,负责向乙方吊车司机进行交底。严禁乙方私自做超出作业计划的项目,并派专人指挥作业,双方统一发出信号,确保作业。如施工过程中出现野蛮操作,乙方吊车司机有权拒绝操作。因起重机操作失误造成的安全事故和安全工作由乙方全权负责。
3、严禁吊车司机饮酒和操作吊车,严禁吊车工人参与赌博等违法活动。由此造成的损失和后果由乙方负责。
四、甲方的权利和义务
1、在租赁期内有权使用租赁的起重机,但没有所有权。乙方设备不得转让、转租、出售或抵押,乙方起重机不得自行操作。如果发生任何事故或损失,应承担所有责任。
2、按照双方约定支付租金。
3、杜绝一切故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。
4、起重工(有合格操作证)、钢丝绳和轨枕由乙方提供。
五、乙方的权利和义务
1、由于特殊的施工条件,乙方必须提供足够的操作人员,乙方人员必须24小时待命,随时全力配合施工队伍,不得偷懒。
2、在起重机使用期间,甲方应提供起重机施工所需的'主要燃油(柴油),所有其他费用和油料由乙方负责。
3、起重机操作人员必须服从现场领导的指挥,遵守相关的规章制度。
4、乙方提供的设备必须保证正常运行,并利用业余时间维护设备。如发生设备故障,乙方应立即组织抢修或提供其他设备,不得延误施工,由此造成的损失由乙方负责。
5、乙方应向甲方提供起重机性能表和操作员证书复印件。
六、本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字后生效。
甲方(公章):_______
乙方(公章):________
法定代表人(签名):__________________________
在___________________________
起重机租赁合同2
出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
_________(以下简称承租方)因工程建设需要,向_________(以下简称出租方)租赁塔式起重机共____台,用于四川省______工程。为明确双方的权利和义务,经协商一致,达成如下协议:
一、租赁期限:约_____个月,自出租方塔机进场安装验收交接之日(以启用单位启用)起至该塔机报停之日止(承租方书面报停单通知出租方)。
二、租赁费用及其支付:
2、押金:承租方一次性交纳_____万元作为租赁塔机的押金,待租赁期结束款项付清后退还(或冲抵最后租赁费)。
3、支付方式:
(1)塔机进出场安拆费(包括地脚螺栓、检测费等)共计元(大写:_____________元)。在进场安装完毕交付使用由承租方一次性付给出租方。
(2)塔机租赁费(包括塔机正常台班费、维护保养费、机构修费)共计_______元/月(大写:____________________元)。在安装交付使用之日的当月底双方办理结算,次月5日前支付本期租赁费,以后每月租赁付款方式同首月,按月支付。尾数不足一个月的,按实际天数计算(即日租金按月租金除以30天计)。
(3)操作人员共计_____人,人工工资:每人每月_____元,每月共计________元,每月底双方结算,次月5日前由工地用现金支付本期人工费(出租方代收代付)。尾数不足一个月的,按实际天数计算(即日人工费按月工资人工费除以30天计)。
(4)塔机标高以上的标节及附着租赁在安装之日的当月结算,次月随租赁费一并支付。
(5)票据开具方式:塔机进出场安拆费、租赁费人工工资每期均以收据出具给承租方 (不含税金,现金支付)。
4、结算期限:塔机报停后_____日内结清全部租赁款项,承租方不得以任何理由拖欠款租赁费,超出结算期末付清余款的,出租方按承租方所在地欠金额每月加收千分之三的.滞纳金,在收到出租方"催款通知书"一周内,仍不支付余款的,每日再加收千分之二罚金。
三、塔机进场时间:
四、承租方的权利与义务:
1、确保塔机安装现场三通一平,排除障碍,提供安装和拆卸的事条件,以保证塔机的安全安拆,否则延误和造成安全事故,由承租方负责,如塔机报停后由于承租方原因不能按时出场(六日内),则租赁费按正常收取。
2、保证塔机供电电源安置在塔机基础附近3米以内,其专用配电箱配置应严格按用电规范要求配置。
3、严格按出租方提供的塔机基础图所要求,制作塔机基础,并在出租方指导下埋设预埋件,根据地质情况埋设接地线,并向出租方提供基础地质耐力及塔机基础砼报告。在塔机安装后直至拆除前应保证塔机基础保持干燥,基础附近两米内无杂物。
4、在施工中严格遵守塔机吊装特种作业的有关安全操作规程,严禁违章作业和违章指挥,并对机操人员按现场安全管理规范严格管理。
5、配合出租方对塔机进行维护保养和维修。
6、塔机进场后,进入承租方的正常安全保卫范围。因承租方按照保卫不当,造成机械及其附属设施遗失或损坏,应予赔偿。
7、承租方不得以停止待料等非出租原因为借口拖延或拒付出租方租赁费。
8、为操作人员提供必需的住宿营和备品、工具存放条件。
9、对操作人员进行现场安全教育。
10、操作人员如有不服从承租方的正常管理,承租方有权对其有错误的人员进行批评、处罚或要求调换。
五、出租方的权利与义务:
1、塔机进场前三天,承租方电话通知出租方。塔机进场后,在现场安装时间为四天。调试完毕并办理检测合格证书后,塔机即开始计取租赁费。
2、负责塔机的维护、保养、维修。若发生机械故障,出租方组织力量及时抢修,若一次性修理时间超过十二小时扣除一个台班费(以接到故障电话时间为准)。因承租方的过失、违章使用造成损失的损害的,出租方维修时间不受本款之限制。
3、承租方未按时支付租赁费,出租方有权停机(停机期间按正常租赁费收取),待支付租赁费后方可开机。
4、若发生有关塔机的安全事故,经有关部门鉴定后,分清责任,承租方、出租方按各自承担责任赔付相应经济损失。
5、非出租方原因停机超过_____天(含_____天),按正常租赁收取,超过_____天,按租赁费的60%收取,以承租方书面通知停机并经出租方确认为准。如操作人员撤出,人工费不计收,否则人工费按正常收取。
6、出租方机操人员必须服从承租方的管理及正常工作安排,保证随收随到。
7、对机操人员进行思想教育和安全教育。
8、监督检查机操人员工作质量,并对机操人员进行批评处罚和奖励。
9、由于承租方工地供电电压等问题造成塔机不能正常工作,出租方有权停机(停机期间按正常租赁费收取),造成损失由承租方负责赔偿。
10、出租方操作人员因承租方连续施工而超时工作(一个月连续24小时工作天数超过7天),承租方应追加人工费补充操作人员,以保证操作人员有足够的休息时间。
六、租赁期间塔机所有权属出租方,承租方不得转租、转让或抵押、擅自转租、转让、抵押的每次偿付出租方违约金______万元(大写:______________);因擅自转租、转让、抵押给出租方造成损失应予赔偿。
七、未经出租方许可,承租方不得对塔机进行任何改装、改良或添加任何附属设施及物件,特别是电气线路,否则由此造成的损失和伤害,由承租方承担赔偿责任。
八、自塔机安装完毕交付使用之日起,塔机的使用权转移给承租方,同时塔机的操作人员也借调给承租方。如因承租方安全保卫原因造成出租方设备及附件,零部件丢失或人为破坏,应照价赔偿。
九、双方约定的其他事项:
1、出租方就_____台塔机为承租方提供操作人员共_____名,但必须持有效操作证件,其证件的复印件交予承租方。
2、因承租方原因,租赁实际使用期未达到双方约定使用期的至少按三个月租赁费计算;超过三个月使用期的按实际租赁使用期计算租赁费。
3、签订合同后,在约定时间十五日内由于承租方原因塔机不能进场,则出租方不能保证其塔机能够再按承租要求进场,除非双方另有约定。
4、出租方出租的塔机所配附件:三个板一个、料斗一个,吊绳(含小吊钩一付、兜绳二付。)
十、承租方、出租方双方因本合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向_________人民法院提供起诉讼。
十一、有关塔机租赁的结算单、启用单、报停单、加节加附着单、安拆方案等作为塔机租赁合同的附件,与合同具有法律效力。
十二、本合同双方签字盖章后生效,一式贰份,承租方、出租方双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
起重机租赁合同3
承租人(甲方):______________
出租人(乙方):______________
依照《中华人民共和国民法典》和承租人单位制定的《建筑起重机械租赁框架合同》以及其他相关法律法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方协商一致就租用建筑起重机械的相关事宜达成协议如下:
第一条:使用地点、项目名称和施工内容
使用地点:______________
项目名称:______________
第二条:______________租赁设备明细、租赁费用及支付
2、进出场费为正常安拆价,如甲方由于图纸更改或场地原因使安拆场地发生变化增加难度,则进出场费甲方应按实际增加费用进行追加。塔机一次性进出场地运输费、安装拆卸所用吊车费(25T及以下汽车吊费用)、安装拆除人工费、地脚螺栓等配件费和塔机检测费(包括塔机顶升至本次使用的最终高度后再次经有相应资质的检验检测机构检测合格的费用)以包干方式计,由乙方包干使用。进出场费________元/台,包干使用。春节放假期间7天不计取租赁费。遇不可抗力引起设备停用闲置时,不收取租赁费。
3、计价方式:按月计算。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。
4、预计使用时间月,租赁费用总额约)。租赁费用结算以实际使用天数办理;办理流程:每月________日,乙方开据发票、在甲方公司办理付款手续。
5、支付方式:转帐支票或现金。
6、支付期限:进出场费在设备安装完毕,检测合格后一个月内支付全额_______元,机组人员工资由乙方发放;租赁费为次月付上月的75%不含人工工资其余25%在建筑起重机械拆除出场后办理租赁费用结算打欠条公司盖章;工程竣工后四个月内支付完剩余费用。
第三条:租赁期限
设备进场到安装完毕检测合格之日为安装期间,设备租赁费用计算从检测合格之日开始计算至报停日塔吊租赁不足四个月按四个月算。
因工程需要延长租期,双方应在合同届满前________日内,续签合同。
租赁期满,甲方继续使用租赁机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效,但租赁期限为不定期。
设备租赁费用计算截止日期为设备停止使用之日。
如设备停止使用后不具备拆除条件,则从停止使用之日开始计取闲置费用,具备拆除条件后,不再计取闲置费用。
第四条:租赁机械交接与验收
1、乙方按甲方工程项目要求的时间完成建筑起重机械安装,并通过第三方检测合格,交付甲方使用,并开始计算租赁费。甲方工程项目必须保证合理的安装条件。起重设备备案、安拆备案、使用备案由乙方负责办理,甲方必须配合完成有关盖章用印手续。
2、甲方工程项目应当在建筑起重机械要停止使用前7天书面通知乙方。乙方应尽快安排建筑起重机械的拆除工作,甲方必须保证合理的拆除条件。
3、如果甲方停止设备使用后,通知乙方折除设备,或无法通知到乙方拆除设备,将从停止使用之日开始不再计取租赁费用和闲置费用。
第五条:租赁的建筑起重机械的设备管理
1、租赁的建筑起重机械由乙方负责操作和设备管理。建筑起重机械应当配备取得相应特种作业证(四川省建设厅颁发)的操作、指挥和安拆人员,并对设备及配置的机组人员进行日常检查和管理,确保设备在安全、正常技术状态下运行,对设备的安全使用负责。
2、因故障造成租赁机械无法正常运行时:一般故障乙方应在4小时内排除,大的故障(起升、回转、小车的大故障)不得超过小时。如小时内未能修复的,乙方免收维修期间的租赁费。但机械故障系因甲方违章指挥、违章作业造成,甲方仍应支付修复停运期间的租金。每月每台塔机故障不得超过2次4小时以上,若超过2次以上,每次扣除一个台班,每月超过一次24小时以上故障的,每次扣除2个台班。
3、双方约定每月一次,每次4小时为机械正常维护保养时间,具体时间由甲方工程项目与乙方管理人员商定。
第六条:双方权利和义务
甲方权利义务
1、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械,要求乙方正确安全地操作和维护租赁使用的建筑起重机械。若因为乙方原因导致机械毁损灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械。
2、甲方应当按照合同约定的.时间、方式和金额支付租金和其他费用。
3、甲方应当为乙方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利,按时接收或验收乙方交付的机械设备。
4、甲方应当为租赁机械提供安全作业环境,负责机械设备在施工现场的看护,保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损灭失的,应赔偿乙方损失。
5、未经乙方书面同意,甲方不得转租本合同名下机械,不得对租赁机械进行改装或增设他物。
6、配合乙方办理建筑起重机械的安装备案和使用备案,完成有关盖章用印手续。
7、不得违章指挥建筑起重机械和机组人员,不得强令机组人员冒险作业。
8、承租人应当确保出租人塔机进出场三通一平,排除障碍,提供安装和拆卸的地理条件。
9、保证塔机供电电源安置在塔机基础附近三米内,专用配电应按用电规范要求配置,电压应保持在360-400之间。
10、塔机操作和指挥人员的工作量除白天外每人夜班不超过20点,超过由承租方付超时工资,每人每小时15________元。
11、为机操工和指挥人员提供食宿环境。
乙方权利义务
1、乙方有权按照合同约定收取租金。
2、因甲方原因导致的机械毁损灭失,乙方有权要求甲方赔偿。由于塔机本身性能原因及违章操作造成的安全事故由乙方负责。
3、乙方应当按照约定的时间、地点完成建筑起重机械的安装验收,并通过第三方检测,不得提供已经淘汰或报废的机械设备。乙方应提供塔机基础图并负责安装地脚螺栓的预埋工作,提供塔机使用的相关资质及装拆资格说明,并保证进场塔机使用年限均在4年以内(_________年_______月________日后出厂的设备)。
4、乙方应向甲方当提供建筑起重机械的生产厂家生产许可证、产品出厂合格证、产权备案证等资料,负责到建设行政主管部门办理建筑起重机械的安装备案和使用备案。(塔机驾驶室应加质量好的锁,加强管理)。
5、乙方应当向甲方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明;乙方应每月向甲方出具每台设备的自检记录;操作人员应按时认真填写交接班记录、维修保养记录。
6、乙方应当提供技术保障,承担租赁期间的维修保养义务,并承担钢丝绳、滑轮、料斗(每台一个)、长短吊绳。吊绳三副以旧换新,丢失赔偿每副__________元,塔吊上的绳卡、吊钩、吊环由出租方自备,场地上的绳卡、吊钩、吊环由承租方承担。
7、乙方指派的机组人员具有两年以上的操作经验,必须具有相应的上岗证(四川省建设厅颁发),遵守各项操作规程,并应拒绝甲方提出的违章指挥。保证每班一个司机,两个指挥,否则将视具体情况扣除当班人员的工资及机械租赁费。
8、由于承租方工地供电电压的问题造成塔机不能正常工作,以及不按合同付租赁费出租方有权停机,停机期间按正常租赁费收取。
第七条:违约责任
甲方违约责任:
1、因甲方原因单方解除合同,如给乙方造成损失,应向乙方赔偿相应损失。
2、甲方未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用租赁机械的,致使租赁机械受到损失的,乙方可以解除合同,并要求甲方赔偿损失。
3、甲方未经乙方书面许可擅自将租赁机械转租的,乙方可以解除合同并要求甲方赔偿损失。
4、甲方未经乙方书面许可擅自改善或增设他物的,乙方可以要求甲方及时恢复原状或者赔偿损失。
5、因甲方施工现场条件或施工更改等原因造成租赁机械进场后停工或停工后延迟出场,甲方应按租金(不含人工)的65%的金额向乙方支付闲置费用。
乙方违约责任:
1、乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,经甲方书面告之仍不能按时履行或提供的替代机械性能达不到甲方要求,导致合同无法履行的,甲方可以解除合同,并要求乙方赔偿损失。
2、乙方未按合同约定日期提供机械设备的,每逾期一日应按照________元/日的标准向甲方支付迟延履行违约金。凡逾期满________日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
3、在合同期间因乙方原因(包括机械设备原因和乙方指派的操作、维护人员的不当行为,但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外)导致机械停工的,每停工一天,甲方除扣减相应租金外,可要求乙方支付该机械日租金100%的违约金。
4、工程施工过程中发生事故的,乙方应立即通知甲方。乙方和甲方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应做出标记和书面记录,妥善保管有关证据。乙方和甲方应按国家有关规定,及时如实的向有关部门报告裁定:甲乙双方承担相应责任。
第八条:不可抗力
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起________日内向对方当事人提供证明。
第九条:争议解决
本合同执行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商或者调解不成的,向成都市金牛区人民法院提起诉讼。
第十条:为更好地履行本合同,双方特指定以下人员为履约联系人。
甲方项目经理:______________
乙方业务联系人:______________
联系电话:______________
联系电话:______________
执行经理:______________
维修联系人:______________
联系电话:______________
联系电话:______________
现场设备管理:______________
投诉联系人:______________
联系电话:______________
投诉电话:______________
第十一条:其他条款
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共7页,一式六份,具有同等法律效力,其中甲方四份,乙方二份。
2、本合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,解释的顺序除有特别说明外,以文件生成时间在后的为准。
3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、合同签订地:______________
5、其他约定:______________
甲方(公章):____________
乙方(公章):____________
法定代表人(签字):____________
法定代表人(签字):____________
_________年____月________日
_________年____月_________日
起重机租赁合同4
甲方:________________
乙方:________________
签订日期:______年______月______日
承租方(简称甲方):________________
岀租方(简称乙方):________________
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的要求,本着平等、自愿、公平和诚实守信
的原贝为明确甲方与乙方的权利和义务,就甲方租用乙方建筑起重机械的相关事宜,经甲、乙双方协商一致,订立本合同,并共同遵守执行。
第一条租用的建筑起重机械情况
设备名称:________________型
生产厂家岀厂______年______月备案编号最大高度
建筑起重机设备按建筑起重机设备说明书标准安装附墙,根据现场布置图及甲方工地实际需要,如因施工需要增加附墙或非标准附墙,增加费用由甲方承担,具体双方根据现场情况协商处理。
第二条工程项目、工作内容和施工地点
1、工程项目:________________。
2、施工地点:________________。
第三条租赁期限
每台建筑起重机设备租赁期限为个______月。实际租赁期限超过个______月,超过时间按照实际租期支付租金。使用时间自设备安装验收合格并实际交付使用开始(以现场签单为准),到实际停止使用为止。第一个______月与最后一个______月如实际使用不足______月,当______月租金按照______月租费+30天__计租天数计算。
甲方因工程需要延长租期,应在合同届满前半个______月书面通知甲方,并续签合同。
第四条租金及进退场费
1、每台建筑起重机设备租金及进退场费:________________租金___________元/______月/台;每台建筑起重机设备进退场费___________元(含运输、安装、检测、拆卸),租金和进退场费均为含税价。
2、租金及进退场费支付方式
(1)设备安装完毕验收合格开始使用时,甲方支付乙方_______%的进退场费,设备退场后再支付另外一半。
(2)租金采用______月结方式,不足______月的按天计算,租费每个______月一支付,在支付段下个______月 号前付清上一支付段内的租金。乙方应向甲方岀具税务发票。
(3)使用时间自设备安装验收合格并实际交付使用开始(以现场签证单为准),到实际停止使用为止。
(4)春节停工期间,乙方不收塔吊使用费。具体时间由甲方提供签证乙方签字认可。
(5)如遇不可抗拒的原因造成停机,乙方不收取此停机时的租赁费用。
第五条租赁方式及所有权
1、租赁方式:________________本设备的租赁由配备操作人员。
2、租赁设备的所有权:________________合同所列租赁设备的所有权属于乙方,甲方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。
3、未经乙方同意,甲方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由甲方承担。
第六条双方义务和责任
(一)乙方的义务和责任
1、乙方要按本合同规定的时间和数量提供符合要求、性能良好的设备。乙方提供建筑起重机设备的基础图、合格证、生产许可证等复印件(盖乙方公章)交给甲方留存。
2、密切配合甲方的施工生产,满足甲方施工要求。
3、乙方建筑起重机设备进场之前,应提供建筑起重机设备的基础脚预埋件及相关零配件给甲方制作建筑起重机设备基础。
4、因乙方单方面原因造成事故,乙方赔偿相应造成的人和物的直接损失。
5、接到甲方的故障报告后小时内排除故障,若小时内未排除故障,甲方扣除乙方双倍当______日租金。
6、起重设备实际停止使用,乙方在收到甲方拆除设备通知后,天内拆除设备出场。
7、由于设备存在质量、安全隐患导致的安拆事故由产权单位和安拆单位共同承担经济和安全责任。
由于设备的`质量安全隐患而在使用中发生的事故由产权单位承担安全和经济责任。
8、进退场安全责任及装卸车费用、场外运输费用由产权单位自行负责承担。
(二)甲方的义务和责任
1、乙方出租设备货到工地,甲方应及时组织相关人员进行进场验收(杜绝不合格产品进入工地),同时将签收的租赁设备交接单据交给乙方。
2、乙方建筑起重机设备安装调试完毕之______日起天内,甲方组织相关技术人员参与检查验收租赁设备,共同完善验收资料。
3、建筑起重机设备由甲方负责定位,严格按乙方提供该设备说明书基础图施工和编制基础施工方案。如施工升降机基础特别是设置在地下室顶板上或天然基础上,要进行基础承载力验算,加固基础并提供基础验收表给乙方。甲方负责预埋建筑起重机设备避雷设备,保证建筑起重机设备基础不积水。
4、甲方应提供现场布置图给应乙方留存,甲方在施工过程中应严格按照该设备使用说明书技术要求进行施工,如因实际施工情况与使用说明书技术要求出现重大误差,影响到乙方机械设备的常规安装和拆卸,增加的费用由甲方承担。
5、甲方在乙方建筑起重机设备基础2m范围内设置两个专用开关箱和电源,各配备一个100A的漏电开关(三相五线)和隔离开关,电源供电线截面面积不少于平方毫米,并负责联接至起重机械电源接线端处。甲方要保证专用电源稳定,满足使用条件,如因配置的电源不符合安全使用条件,乙方有权停机,造成的后果由甲方承担。
6、甲方负责搭设地面吊笼出入口防护棚、卸料平台、楼层呼叫器按钮的连接线及各个停层站防护门,并承担费用,要符合国家建筑施工安全检查标准。
7、乙方负责建筑起重机设备验收手续及费用,甲方配合及时提供相关资料,如因甲方提供资料、盖章不及时,造成建筑起重机设备不能如期申报检测,导致有关部门不准使用建筑起重机设备,其责任由甲方自行承担。
8、非乙方原因,导致建筑起重机设备基础倾斜而重新安装,增加费用由甲方承担。
9、若建筑起重机设备的安装高度超过其独立高度,由甲方负责制作建筑起重机设备的附墙预埋件,由乙方提供附墙框架。楼面附墙预埋件安装由甲方负责,乙方配合提供预埋尺寸。附墙杆安装由乙方负责。甲方负责搭设拉杆处的上人脚手架。甲方负责搭设拆卸建筑起重机设备的钢管脚手架。
10、甲方必须保证建筑起重机设备进退场道路通畅(米板车正常进入运输),提供足够的场地和空间给甲乙方进行装卸。
第七条违约责任
甲乙双方应遵守约定条款,如双方的任何一方违约,应向另一方支付违约金(每日不得超过_______%。
第八条合同变更
1、在租赁期间,乙方如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知甲方,租赁物资新的所有权人即成为本合同的自然岀租人。
2、在租赁期间,甲方未经乙方同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第九条争议的处理
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应友好协商。若发生争议协商不成,则由甲方所在地基层人民法院管辖。
第十条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之______日起生效方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方:________________(承租方盖章)
乙方:________________(出租方盖章)
法定代表人:________________
法定代表人:________________
签订地点:________________
签订时间:_______________
起重机租赁合同5
甲方:______________
乙方:______________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,为明确甲,乙双方的权利,义务关系,本着互利互惠,共同发展的宗旨,经双方协商一致,签订本合同。
一.租赁设备名称,型号规格,参数,数量:
设备名称:_________________
规格型号:___________________
产品参数:设备按甲方提收购租赁产品生产厂家说明书上标准配置,塔式起重机地面以上高度为______米,甲方提供的设备必须是_______年以后出厂。
数量:甲方向乙方提供型号为40塔式起重机壹台,型号为__________________台,包括附墙,升节,并提供设备配件。
二.地点:乙方承建项目“现代森林小镇”施工现场。
三.租赁时间:
以实际租赁时间为准,租赁期不足5个月按5个月记取时间记取从甲方安装调试完,经乙方验收合格,交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知拆除之日止。春节期间停工按________日计算,不计租赁费。如因乙方原因使设备无法出场,则视为乙方按合同继续使用甲方设备,租金连续计算至甲方设备满足出场条件之日止。
四.租赁价格及付款方式:
1.进出场费:
______________型为人民币_________元整
______________型为人民币_________元整
以上价格含运输费,装卸费,安装拆除费,附墙费,增高费及检测费和其他塔吊相关费用。塔吊安装完毕后,由甲方负责报检合格并领取准用证后三天内支付
2.设备租赁费:
______________型为人民币_________元整
______________型为人民币_________元整
租赁期间租金按月结算,不足月按天计算,乙方负责在下个月________日前支付当月塔吊租金。
3.甲方暂按每台塔吊设备配备两名持证上岗人员,工资按__________/人。乙方根据实际到场人员数在下月_______日支付上月工资。
4.设备进出场、安装、检测和拆除均由甲方负责。
五.甲方责任:
1.设备租赁期间的所有权属甲方,未经甲方同意,乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。
2.负责设备的维护、保养当设备出现故障时4小时内派人修理完毕,一般故障当天内解决,排故时间超过24小时则按实际天数扣数,不足一天的按一天扣除严重故障不超过3天,否则按实际耽误时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间,大修只允许一次。
3.他塔吊租赁期间,甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和维修工作,以便塔机正常运行,并根据工程进度情况及时安排升节和附墙,以此来保证乙方24小时正常使用,随机司机必须持证上岗,及加盖甲方公章的上岗证
4.根据乙方的电话通知,负责安排进场计划。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕,并调试合格。
5.确保塔吊使用期间的.安全,承担因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。
6.甲方每台塔吊提供一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。
7.塔吊钢筋混凝土基础由乙方负责,甲方负责提供设备基础施工图纸、施工方案及相关资料,参与设备基础定位、机脚预埋以及基础完成之后的验收工作,平衡块费用由甲方承担。甲方在进场前应该提供设备各种技术资料参数、出场合格证、安拆资质证书、公司营业执照复印件。
8.塔吊安装完毕后,在15天内需向乙方提供自检报告、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证,费用由甲方自理。
9.塔吊进场前,保证整机的外观及施工现场的文明施工,若整机外观达不到现场文明施工要求,甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成,否则乙方不予以验收,同时要满足现场施工要求,否则按每延误一天处罚_________元,从甲方的进出场费中直接扣除。
六.乙方责任:
1.租赁期间,享有设备的使用权,甲方操作人员不听指挥,违反操作规则,有权要求换人。
2.负责租赁设备基础设施,必须按图施工,做好隐蔽记录,配合甲方做好安装及检测所需材料,保证基础满足施工要求。
3.有权要求甲方根据工程进度及时做好升节,附墙服务,满足工程进度要求,附墙,升节提前三天通知甲方如需附墙,负责预埋件的埋设和附墙安全走台的搭建与拆除。
4.维护施工现场正常秩序,维护甲方设备不受外来侵害,未经甲方许可,不能以任何理由转移使用地点或转租、转借给第三者,更不能作自有财产转卖或进行抵押。
5.遵守设备安全操作规程,不强令司机违章作业,否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进行检查保养。
6.负责甲方派出的随机人员的住宿。
7.设备安装、拆除时指派一名现场施工人员协调有关事项,提前5天通知甲方退场时间。
8.将设备所需电源送至设备底部,配置单独的标准配电箱。
七.违约责任:
甲方的违约责任:
1.未按时按质按量提供租赁设备,每延误一天处罚_______元。
2.未按时完成报装、报检,应承担因此产生的一切损失,同时处以_____元/天的罚款。
乙方的违约责任:
1.如不能按时交纳租金,需及时与甲方协商如协商无效,则按照合同约定按时支付租金。
2.有意拖欠支付租金,甲方有权停止设备运行直至拆回租赁设备。
3.如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为,除甲方有权解除合同,限期如数收回租赁设备外,乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。
八.其他约定事项:
1.甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时提供甲方公司正规税控发票,塔吊司机工资由甲方提供加盖甲方公章的人员工资表
2.设备租赁期间,乙方如遇特殊情况而需停工超过一个月,书面通知甲方,停工期间,甲方按租赁单价的50%收取租金如报停超过三个月以上,甲方有权书面通知乙方后,拆除设备出场。
九、争议的解决:
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方应及时友好协商解决,如协商解决不了时,双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十.甲方向乙方提供营业执照或税务登记证以及法人、委托代理人身份证复印件。
本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方共同协商,做出补充规定,补充规定和本合同具有同等效力。
本合同用中文书写,一式叁份,甲方执壹份、乙方执贰份。双方代表签字后生效,有效期自签订之日至价款结清为止。
甲方:____________乙方:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
_________年____月______日_________年____月____日
起重机租赁合同6
承租方(甲方):
出租方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方和承租方的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。
1、工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 结构形式:
2、租赁设备品牌:型号:
数量: 台
租赁设备产权人:
3、租赁期限:预计租赁期限为____年_____月_____日至____年_____月_____日,起租日以甲方通知日期为准,以乙方租赁设备到达甲方现场开始计算,停租日以甲方书面通知日为准。
4、租赁形式:按形式
租赁单价: 元/台班·台
5、合同总价:(实际结算以双方确认单为准)。
6、租金结算及支付
6.1每天由吊机组填写租赁机械使用数量确认单,一式两份,并于当日交甲方有关人员确认。仅本合同所列人员或其书面授权的人员才有权对签认单进行确认。
甲方人员为: 乙方人员为: 。
甲方应在当日内对确认单做出确认。日确认单作为租金结算依据。
6.2甲方按月向乙方支付租金,从起租日次月及后每月10日支付确认单确认的上月租金的 70%,若剩余租赁期不满30天,以(月租金/30天)×实际租赁天数计取租金。
6.3 租金构成内容:以(月租金/30天/8小时)×实际租赁设备使用小时数计取租金。
6.4设备离开施工现场甲方支付总台班数金额的6.5余下款项在本合同的租赁关系终止后10天内,乙方应向甲方提交最终的结算报告,甲方应于收到最终结算报告后30天内,由甲方的项目部对其提交的报告资料进行初审后,提交甲方的合约部及审计部审核确认。审查完毕,并于审查同意后的应向乙方支付租金余款。
7、双方义务
7.1 甲方义务
7.1.1甲方向乙方提供作业场地,乙方作业人员的住宿。
7.1.2 甲方负责配合乙方办理设备进场相关手续。
7.1.3 甲方可以提供乙方员工生活,但乙方需支付甲方生活费。
7.2乙方义务
7.2.1乙方应向甲方提供企业营业执照、租赁资质证明、起重作业人员岗位证书复印件、有关部门颁发的租赁编号及所在市级安监局检验合格证的复印件。所有资质复印件交甲方安全管理部审核、备案,符合要求后方可签订租赁合同。
7.2.2乙方应于交付租赁设备时向甲方提供租赁设备的权属证明文件及质量合格证明文件。乙方须保证租赁设备不存在任何危及施工安全和人身安全的'因素。
7.2.3乙方进场人员应遵守现场,持证上岗,向甲方提供安全优质服务。在保证安全的条件下,必须满足施工需要。
7.2.4在租赁期限内,乙方对租赁设备负有免费维修的义务。乙方应在接到报修电话4小时之内,另派同规格起重设备到甲方现场进行替换,乙方不得另行收费。
7.2.5在设备使用期间,乙方要保证定期组织专业人员对起重机械设备进行全面检查,填写“起重机械定期检查记录”,并交甲方备案;乙方设备操作人员按规定填写“施工起重机械运行记录”。
7.2.6 乙方在收到甲方停止租赁通知之日起当日离开现场。不得因甲方未付清应租金而延误出场,延误期间乙方无权收取租赁费。
7.2.7乙方委派的吊车司机及司索人员必须具备相应的资格证书。由于乙方作业人员的原因而发生的安全事故由乙方自行承担,因乙方设备质量原因造成安全事故乙方负全部责任。
7.2.8乙方负责起重设备燃油费用、工人工资、生活费用、设备维修、保养等一切费用。
8、安全施工
8.1乙方配备专业指挥司索工(持证上岗),明确指挥方式(报话机、旗语、口哨,使用报话机指挥人员必须说普通话),按照操作规程负责起重的指挥工作。
8.2乙方机组人员必须严格按照国家行业标准JGJ33-20_《建筑机械使用安全技术规程》和相关规定施工。
8.3乙方吊车司机应按司索工指挥操作机械,拒绝非司索工及其他人员的指挥。
8.4夜间施工甲方要配有足够的照明设备。
8.5乙方司索工、吊车司机严禁酒后指挥操作机械,一经甲方发现,立即开除现场并不作结算。
8.6甲乙双方必须共同遵守租赁器械安全使用的有关规定,禁止超载作业,防止高空坠落事故,杜绝违章作业和违章指挥。
9、违约责任
9.1甲方无故未按照本合同约定的时间对确认单予以确认,应承担违约责任。如未按本合同约定的时间或双方协商的支付时间支付租金的,应承担违约责任。
9.2乙方未在甲方通知进场日进场,每延期一日,向甲方支付违约金逾期超过 3日的,甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的部分,乙方应向甲方赔偿。
9.3因租赁设备本身的质量问题导致甲方无法正常施工,延误甲方工期,乙方必须向甲方支付违约金每日 20_元。由于上述原因导致甲方或者任何第三方遭受损失的,乙方应当承担由此导致的全部责任。
9.4乙方违反本合同关于安全施工的规定而造成的一切损失,乙方应自行承担。
9.5租赁期内设备出现故障,在甲方规定时间内未修复,甲方有权让乙方另派同等设备进行替换,否则每延期一日,应向甲方支付违约金1500元,迟延超过__2日的,甲方有权解除合约,且不给予租金结算。
9.6合同期内,乙方起重设备维修期间不予计时,甲方不支付维修期内的一切费用。因甲方的原因(除资金支付原因)造成停机的,停机期间租金按照实际停机天数×设备台班折旧费(折旧费=日租赁费用×30%)向乙方支付。
9.7租赁期间,因乙方原因致使甲方不能对租赁物正常使用的,甲方有权不支付租金,同时乙方应向甲方支付违约金每日 1500元,造成的损失超出违约金的部分,乙方应当对不足部分予以赔偿。
9.8如乙方委派到甲方现场人员不配合甲方工作或消极怠工、罢工等情况,乙方不但要另派作业人员到甲方现场配合,所造成的经济损失乙方必须负全责。
9.9乙方单方解除合同,应向甲方支付合同总额50%的违约金。
10、禁止权利转让
乙方不得在执行与甲方期间将设备租给第三方。如有类似情况发生,视为乙方违约,乙方应向甲方支付相当于本合同月租额20%的违约金。
11、纠纷解决的方式
甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:
第1种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交工程所属地区仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;
第2种:任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。
12、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 2 份,双方各执 1 份,具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
起重机租赁合同7
出租单位:__________________(简称甲方)
承租单位:__________________(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条
工程名称:__________________
施工地点:__________________
第二条租赁期限
进场时间:________年________月________日
起用时间:________年________月________日
合同期限:________年________月________日
第三条租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付。
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任
甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
乙方责任
1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的'安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
出租方(甲方盖章):________________承租单位(乙方盖章):________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
电话:________________电话:________________
日期:________________
起重机租赁合同8
出租方 (以下简称甲方)
承租方 (以下简称乙方)
兹由乙方承建的标段工程,需租用甲方的塔式起重机( 型,以下简称塔机)二台(臂长50米及53米各一台,高度满足本工程需要),根据中华人民共和国合同法,经双方友好协商,特订立下列合同,以资双方共同遵守。
一、租用期限:
根据乙方工程总体施工进度计划,需租用甲方的塔机期限 约300 工作日,自 _____ 年4月20日开始至 _____ 年 2月20日止(以实际租用进、退场日期为准)。如需延期租用,乙方应以书面形式告知甲方,征得甲方同意后方可继续租用。
二、租费计价方法:
根据乙方工程具体情况,经双方协商,同意按以下方法计算租费:自塔机进场安装完毕经安监部门验收合格日计至报停日止,按月计价,租费基价为 14000 元/月、租期不足一个月的,租费按 每 天计算(以上价格包含塔吊报验手续的一切费用)。
三、场外运输费及安、拆费:
1、塔机进、出场运输费及安装、拆除费用每台元,由乙方支付,甲方包干使用。
2、塔机检测费由甲方负责,(基础节)无法拆除的一节成本价,由乙方支付。
3、附墙杆预埋件由甲方负责制作安装,乙方派人协助。
3、塔机停机,乙方以书面形式通知甲方。塔机停机后,由于乙方原因,造成甲方不能按时拆卸的,按实际延误天数向乙方结算租费。
四、塔机操作人员工资及工作时间:
甲方派驻塔机操作工每台塔机各两名,操作工的有效上岗证应随操作工一同交乙方备案,并应做到人、证相符,否则乙方有权拒绝其上班,并做为甲方违约,停工赔偿按甲方责任的第六款第六条执行。
人工工资由甲方按时发放,工作时间由乙方安排,塔机操作工必须无条件服从乙方工作需要,保证及时上班并保证随叫随到,如有误工由甲方赔偿误工费500元/次。
五、付款方式:
1、在塔机合同签订后,如甲方无塔机让乙方使用则赔偿乙方通过有关主管部门检测合格,甲方提供检测合格证等有效资料后三天,乙方支付进场安、拆费50%,塔机使用月租费支付:使用满二个月后支付第一个月租费,以此类推。塔机拆除后七天内付清全部租费。现场塔吊操作工工资由乙方支付,在甲方的承租款中扣除,如操作工不服从乙方的调配,乙方有权要求甲方更换操作工,甲方应立即调换操作工,否则按甲方责任的第六款第六条执行。
2、乙方如不能按时支付月租费,超过十五天后,甲方有权停机,停机期间费用照算。
六、双方责任:
甲方责任:
1、合同签订生效后,认真安排塔机进场计划,保证乙方能按时使用;负责提供塔机基础预埋件、螺栓及其它构配件并负责安装、埋设,乙方协调配合。
2、由于甲方原因造成乙方无法使用而延误施工工期的按租金双倍赔偿。
3、按时完成塔机的安装、拆卸工作,并由甲方承担有关单位检验及验收工作。
4、定期派出保养人员对塔机进行检查、检修、使塔机能正常使用。
5、塔机如发生故障应及时组织人员进行修理,并尽可能利用空闲时间积极修复。如甲方无正当理由在10小时不能修复的,乙方有权加倍扣除租费。
6、派驻的操作人员必须持有效证件上岗,加强职业道德教育,提高服务质量,树立为施工现场服务思想,积极配合乙方完成施工任务,操作人员不得违规操作,不得无故停工,服从乙方管理人员安排和正确指挥,否则停工一天赔偿乙方 _____ 元/天计算,在当月月租费中扣除。
7、由甲方承担塔机安装、拆除及操作人员的人身意外伤害保险费用,并应及时向乙方提供相应人员的投保资料,该费用按乙方塔机租赁期间所发生租金金额的千分之一计算,乙方在结算时予以扣除,但办理投保事宜由乙方负责。
乙方责任:
1、应保证塔机基础地质承载力不小于图纸要求,以乙方技术负责人签字为依据。
2、确定塔机进场日期,并提前一星期通知甲方,于进场日前二天做好场地准备,保证进场工作顺利。并按要求设置总配电箱,保证一机一闸一保;电压应保证380伏35KW要求,排除塔机安装或拆卸过程中的一切障碍物及脚手架。
3、保证完成塔机的设备基础及预埋件的各种构件,并保证尺寸的准确性。
4、塔机在乙方使用期间,操作人员的安全教育及塔机的'安全管理由乙方负责,乙方必须按照塔机的安全规范执行,并由专人负责指挥及调度,以免发生事故及班组纠纷。吊装物必须绑扎牢固,由于绑扎不慎造成的事故由乙方负责(以甲方的吊钩为分界)。
5、按时付清塔机租赁费用。塔机如需延期使用,应提前一个月书面通知甲方,以便甲方统一安排。
6、负责解决操作人员住宿等及甲方需用的临时仓库。
7、办理塔机安、拆及操作人员的人身意外伤害险的投保事宜及在发生事故后的索赔事宜,若甲方未投保或未办理索赔事宜,则由甲方负责事故发生应承担的费用。
七、因乙方原因造成施工中途停工,停工期间租费照算。
八、租用期间因乙方造成塔机损坏,或由于违章指挥造成的损失均由乙方负责照价赔偿,并负相应责任。
九、如发生安全事故,分清责任,甲乙双方各负其责,由责任方负责承担非责任方相应费用。
十、本合同未详之处因违约发生纠纷,双方协商解决,若双方协商不成,向工程所在地人民法院诉讼解决。
十一、本合同未尽事宜双方协商后可作为合同附件,现本合同同等有效。
十二、本合同一式二份,双方各执一份,双方代表签字盖章有效,乙方向甲方付清全部费用且塔机退场后失效。
十三、出租方开具正式税务发票向乙方财务结付租金。(税费由甲方支付3%)
十四、补充条款:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
起重机租赁合同9
承租人:_______(简称甲方)
出租方:_________(简称乙方)
根据双方协商,双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:
一、施工机械的名称和数量:____________________________________________________________________________________
二.施工内容及地点:_____________。
三.租赁时间暂定为_________________________________________________________________________
四.财务清算
1.收费标准:_________元/班,每天保证至少一个班。加班按国家标准执行,四小时内半班,八小时内一班。
2.入出境费:________________________________________________________________________________________
3.严格执行任务清单回执制度,甲方必须按照合同每天认真签署任务清单。签名人姓名
4.付款方式:甲方支付预付款人民币__________________________________________________________________________
5.甲方必须在乙方要求的期限内付款,逾期,乙方每天按总费用的2 ‰收取违约金,并有权停止吊装或解除合同。由此产生的一切损失由甲方承担..
五、严格执行安全操作规程,不违章作业,严禁超载起吊。乙方机械进场后,甲方应负责每天下班后吊车的安全,避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失,甲方应负责赔偿。
6.吊装时,甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥,做好施工前的安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持“十不挂”,即:
1、超过额定负荷不吊。
2、指挥信号不明,重量不明不挂。
3.吊索、附件未捆绑牢固,不符合安全要求的不得吊装。
4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。
5、斜拉、斜挂不挂。
6.站在工件上的人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。
8.有棱角和切割边缘的物体没有适当填充(以防止钢丝绳磨损)。
9.埋在地下的物体不被拉出或悬挂。
10、起重指挥人员指挥不吊。
七、乙方船员应加强对机械的`维修和保养,使机械处于良好的运行状态,乙方船员应积极配合甲方,在不违反安全操作规程的前提下,除故障不能起吊外,应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担;钩下事故责任由甲方承担。
八、乙方工作人员进入甲方施工现场后,必须遵守甲方施工现场的规章制度,并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠,甲方有权在证明材料充分的情况下,要求更换质量更高的吊车司机。
九.甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工,甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后,如乙方因上述问题未能起吊,由此造成的损失由甲方负责。
X.如乙方在施工配合中出现机械故障,乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的,每月需要2天维修保养车辆,租金不予扣除。维修时间超过2天的,按照实际超过的时间扣除租金,乙方不承担相应的赔偿责任。
XI。其他:
1._______________________________________________________________________________________
2.乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。
3.当事人_____________________________________________________________________________________
4.甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。
十二.本合同经双方签字盖章后生效,所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式四份,双方各执一份正本和一份副本。
甲方(签字盖章):________乙方(签字盖章):_________
代理人(签名):________代表(签名):_________
签署日期
起重机租赁合同10
出租方:_________ (以下简称甲方)
承租方:_________ (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确租赁双方的权利和义务关系,经双方协商一致签订本合同:
一、租赁用途和期限
1、本租赁设备用于乙方施工;
2、本设备租赁期限自约为_____个月。
二、租赁费用
1、押金:乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金、赁设备使用完毕结算后,扣除租金及其他费用后,余额退还乙方;
2、租费:从设备检测合格后开始计算至乙方通知甲方拆卸之日止、,不足一个月的按天数计算。出租费在每月、30、日前付清,否则甲方有权将设备拆卸归还。拆卸费、运费等一切费用由乙方承担;
3、本租赁设备的'安装、拆卸、运输、进退场费每台人民币计整(其中安装、拆卸包括汽吊16吨以内,特殊环境条件塔拆超出部分差价按实际算,运费含设备标准独立高度以内,超出部分按实计算),均由乙方负责,设备进场后付清;
4、设备基础预埋件费每台人民币计由乙方负责;
三、设备使用及维修
1、设备必须由甲、乙双方验收合格并经甲方同意后方可使用,、若乙方擅自使用,由此产生的相关责任由乙方承担;
2、本租赁设备驾驶员必须持有相关部门颁发的上岗证。驾驶员由、乙方聘请,其报酬由乙方支付,对聘用的驾驶员的日常工作由乙方负、责管理,现场指挥人员及辅助人员由乙方配备(指挥人员需要配合、格人员担任);
3、乙方委托甲方维护保养,养护费用每台每月元。
4、租赁结束十天内付清所有租赁、保养、维修、配件的费用。
四、双方责任
1、设备基础乙方根据甲方提供的设备技术数据进行设计并施工,必须保证质量,因设备基础下沉、塌方所造成设备事故,其责任由乙方负责;
2、因指挥人员指挥失误所造成的一切事故由乙方负责;
3、因工地现场及场地人员条件因数所造成的事故由乙方负责;
4、设备在使用过程中,因机械设备本身质量问题所造成的安全、事故由甲方负责;
五、违约责任
乙方不按时交纳租金及维修、配件、保养等费用的,应向甲方偿付、违约金,以每日按欠费的千分之三计算。
六、其他事项
1、未尽事宜协调补充,另见附件;
2、如有争议协调不成,由甲方所在的法院管辖;
3、合同自双方签字之日起生效,租赁完毕付清自行失效;
4、合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(章):___________ ;乙方(章):___________
甲方代表:___________ ;乙方代表:___________
20___年____月____日;20___年____月____日
起重机租赁合同11
承租人:(简称甲方)
出租方:(简称乙方)
根据双方协商,双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:
1、工程机械名称和数量:吨级起重机和成套设备。
二、建设内容及地点:
三、租赁时间暂定为________天,从________年________月________日至________年________月________日
四、财务结算:
1、收费标准:甲方每月租金人民币________/月,保证每天至少一班。加班按国标四小时内半班,八小时内一班。
2、出入境费:人民币________(汽车起重机指道路上一班)由甲方支付。
3、严格执行任务单签署制度,甲方必须按照约定每天认真签署任务单。
4、付款方式:甲方在乙方机械进场前预付人民币________元(进出口费),车辆到达甲方现场时预付人民币________元,然后每天支付一次。
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款,逾期,乙方每天按总费用的2‰收取违约金,并有权停止吊装或终止协议。由此产生的一切损失由甲方承担。
5、严格执行安全操作规程,不违章操作,禁止超载起吊。乙方机械进场后,甲方应负责每天下班后吊车的安全,避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失,甲方应负责赔偿。
6、吊装时,甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥,做好施工前的安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持“十不挂”,即:
(1)如果超过额定载荷,不要提升。
(2)命令信号未知,权重未知。
(3)吊索、附件捆绑不牢,不符合安全要求不吊。
(4)起重机不吊重物直接加工。
(5)斜拉,但不要斜提。
(6)站在工件上的人或浮动在工件上的移动物体不吊。
(7)氧气瓶、乙炔发生器和其他危险品未采取安全措施不得吊装。
(8)有棱角,刀刃上的物体不垫(防止钢丝绳磨损),不挂。
(9)埋在地下的物体不得拉出或吊起。
(10)非举升指挥人员指挥时不举升。
七、乙方工作人员应加强机器的检修和维护,使机器保持良好的.运行状态。乙方船员应积极配合甲方,服从甲方指挥人员的指挥,除非未能解除,在不违反安全操作规程的前提下。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担;钩下事故责任由甲方承担。
八、乙方工作人员必须遵守甲方的施工现场规章制度,进入甲方施工现场后必须遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠,甲方有权在证明材料充分的情况下,要求更换质量更高的吊车司机。
九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工,甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后,如乙方因上述问题未能起吊,由此造成的损失由甲方负责。
十、如乙方机械在施工配合过程中发生故障,乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的,每月需要两天时间对车辆进行维修保养,租金不予扣除。维修时间超过三天的,按照实际超过的时间扣除租金,乙方不承担相应的赔偿责任。
十一。其他:
1、在甲方施工期间,乙方船员应负责食宿等生活问题。
2、乙方单位在施工期间使用的燃料由乙方负责、、
3、因履行本协议而产生的任何争议,双方应首先通过协商解决。协商不成,同意向北京市顺义区人民法院起诉。
十二、本协议经双方签字盖章后生效,所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
负责人:
乙方:
负责人:
________年________月________日
起重机租赁合同12
乙方(承租人):
乙方(出租方):
因项目需要,醉方向乙方租赁一吨吊车,具体事宜如下:
1、租赁时间从___到___。
2、施工地点及内容:
注:合同期满后,如甲方需要继续租赁,且双方均无异议,则本合同自动继续生效。
工作台班单价为人民币/机队,闲置机队为人民币/机队。
4、每天从一个机队出发,工作时间按8小时内一个机队计算,以司机出入时间为准。如果有一个以上的机组(即8小时),按照国家标准,4小时内半个机组,8小时内一个机组。(以签证表格为准)。如果施工因非人为因素(如雨、雪、风等)而失败。),按闲置机组计算。签署起重机使用清单,并签署人员姓名。
5、付款方式:乙方吊车出入费为人民币元,甲方在乙方吊车进厂时预付人民币元现金,每工作一个机班支付一次,并在乙方吊车出厂前结清所有吊装费用。
6、甲乙双方应严格遵守并执行安全技术操作规程;十不挂”原则上,甲方应配备合格的起重指挥人员(有操作证),乙方吊车司机在施工前应有操作证。乙方吊车司机有权拒绝超出作业范围的作业(作业前乙方应向甲方提供性能表)。因施工现场及地下设施申报不清造成的.事故,由甲方负责。
7、责任划分原则:钩上事故由乙方承担责任,钩下事故由甲方承担责任。
8、如甲方未按合同付款,乙方有权停止吊车作业,损失的时间由甲方负责。如果租金拖欠或逾期,2&permil支付违约金。
9、起重机停在施工现场时,由甲方负责保管,因保管不当造成的损失由甲方承担。
10、甲方负责乙方员工的食宿。
11、乙方起重机发生机械故障时,乙方应积极组织技术人员进行维修。延期修理的,可扣除机器班次时间,但乙方不承担相应的赔偿责任。
备注:
口(签名或盖章):
乙方(签名或盖章):
____年___月___日
起重机租赁合同13
甲方:________
乙方:________
根据甲方的实际需要,甲方租用乙方塔式起重机两台,用海南__异地改造工程工地。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定,双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的的则,就本租赁事项协商一致,订立本合同。
工程名称:
工程地点:
第一条塔式起重机基本情况
型号,生产厂家:公司,出厂时间:________年,安装高度按工地高度约40,臂长57.5米,臂端起重量1吨,独立高度37.5米。
第二条租期
1、起租日:从塔式起重机安装调试完毕经质检部门检验合格交付使用之日起计算或应甲方要求实际使用之日起计算。
2、停租日:甲方前7天书面通知乙方停机时间作为停租日。
3、租期暂定为4个月,不足4个月按4个月收取租金超过4个月按实际使用时间计算,满一个月按一个月计算,不足一个月按实际使用天数计算,春节停工期间不收取租金,停工时间以甲方书面通知为准。
4、租期结束日起计,15天后如果因甲方工程故障等原因造成乙方不能拆机的,拖延期间租期照计如塔吊无障碍物能正常拆机,乙方在接到甲方停机书面通知后须7天内将塔吊拆除运走。若不拆,则每超一天,罚款1000元天。
第三条租金及进退场费
1、月租金:
注:月租金包含塔机使用消费、司机工资及相关保险费、维修保养费、装拆运营和加班补助费用等。
2、进退场费:一次性15000元整台。按照正常塔吊装拆工艺,在__和场地平整的条件下,乙方负责汽车吊拆的费用。
注:进退场费包含了运输、进场、安装、验收、拆卸、退场、基础、附墙预埋件费等费用。
乙方接受甲方委托,聘请有资质的塔吊单位对塔吊进行安装、拆卸、维修、保养,乙方安装、拆除、维修、保养委托合同副本交甲方一份,甲方和乙方视安装、拆除、维修、保养人员为乙方人员。
第四条付款方式
1、租金:塔机使用至工程框架封顶后,甲方通知乙方停止使用塔机,甲方扣下一个月的租金其余全部支付乙方,余下一个月的塔机租金待乙方拆除塔吊后15天内一次性付清。甲方即向乙方支付一次租金,乙方根据项目部规定上报付款申请表,甲方审核后____日内支付)以此类推,直至租期结束。
2、进退场费:塔机进场安装试吊后支付。
3、以上所费用为不含税租凭费。
第五条双方责任
双方共同遵守国家政府相关法律法规,标准规范,使用说明书双方认可接受。
甲方责任:
1、按照乙方提供的塔式起重机基础受力数据来制作基础,并提供施工方案及基础验收报告给乙方办理报装手续。
2、提前7天通知乙方整机进场安装、拆机的具体时间。
3、负责塔式起重机进场前按排专用动力线路电源,并设立塔机外专用配电箱等协助工作。
4、乙方进行塔吊安装、顶升和拆卸及该施工过程中的现场安全防护工作,负责提供安装、顶升、拆卸过程中的电源。
5、负责塔式起重机进退场安装、拆卸所需的场地清理。塔吊拆除时甲方须保证现场道路畅通、地基坚实,以便汽车吊及运输车辆进场对塔吊进行拆除,如需对现场道路平整、回填或加固等,此项工作由甲方负责。
6、负责提供使用单位应提供的相应资料,配合乙方塔吊在使用地方主管部门的验收申报手续。
7、保证按照合同按期付款,如果甲方拖欠租金超过5万元,则乙方有权停机,以示提醒,停机期间租金照合同规定计算,由此产生的.工程方的损失由甲方负责。
8、提供塔机使用所需的专线电源及进电配电箱,送电至塔机基础20米范围内。
9、负责提供持证的合格地面指挥,维修时甲方安排必要的配合。
10、甲方负责提供租期内乙方作业人员在工地期间工作和生活所需的食宿生活用电用水乙方负责提供每台塔吊2名司机。
11、保证塔吊的安全供电特别是在塔吊顶升程中如需停电须提前告知乙方,如在顶升过程甲方擅自停电导致塔吊安全事故,所有责任均由甲方承担。如因甲方其它原因导致塔吊安全事故,均由甲方承担安全责任,不可抗力因素除外,如电业局断电等。双方安全责任界安如有争议,以使用地建委安监站责任鉴定报告为准。
12、协助办理司机工作卡,费用由乙方负责。
13、甲方指派
为驻工地代表,对工程进度、质量进行监督、验收隐蔽工程,办理中间工程签证手续。
乙方责任:
1、保证向甲方提供的塔式起重机安全完整、合格,装机前乙方向甲方提供塔吊生产许可证、出厂合格证等相关资料。
2、负责提供地脚螺栓及固定附墙预埋件并负责安装。
3、负责向省市有关部门申报验收,领取塔吊使用证并14天内交付甲方项目部
4、负责因乙方产品质量、操作保养、维修不符合标准造成的事故责任和直接经济损失
5、应加强对设备时行维修和保养,保证机械设备的正常运转,满足工程使用要求,塔吊使用过程中发生故障,乙方应速派人到达现场并在2小时内进行故障排除,设备计划维修保养要先征求甲方项目部意见,协商安排计划维修保养时间,每月累计故障排除时间不得超过12小时。
6、提供机械操作司机每台2人,并负责司机的工资及相关保险费用,必须持证上岗,且能满足甲方24小时内不定时的施工需要
甲方:________
乙方:________
日期:________
起重机租赁合同14
承租人(甲方):(单位全称)xxx______
出租人(乙方):(单位全称)xxx______
行业确认证书号:xxx______
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下:
第一条 机械设备租赁及租金计算与支付
机械设备租赁及租金计算明细:
租金计算。机械设备租金每月合计xxx__元。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二),租金每月共计xxx__元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内,若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。
支付方式:xxxxxx________。
支付时间:xxxxxx________。
第二条 项目名称、使用地点
项目名称:xxxxxx________。
使用地点:xxxxxx________。
第三条 租赁期限
因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前____日内,续签合同。
租赁期满,甲方继续使用机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于____个月,则按实际租赁时间结算;少于____个月,按____个月结算租赁费。
本合同签定之日起____日内,设备进场安装。机械设备进场安装完毕,经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用,并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。
由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等),造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格,机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。
机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。
第四条 保证金
合同签订后甲方向乙方支付xxx__元作为本合同的履约保证金。
甲方应在机械设备进场前____日内支付保证金。租赁期满,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,余额退还甲方。
其他约定:xxxxxx____。
第五条 机械设备操作、维护与修理
双方约定机械设备由________方负责操作、由________方负责维护。
因故障造成机械设备无法正常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起____小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起____小时/日内未能修复的,自故障发生第____日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。
双方约定机械设备正常维护保养时间为____小时/月,具体时间安排为:xxx__。
第六条 双方权利义务
一、甲方权利义务
有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。
有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备,并要求乙方赔偿损失。
按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境,负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作,保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的,应赔偿乙方损失。
负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底,并签定安全生产责任状。
甲方应在机械设备进场安装完毕之日起____日内,组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收,及时办理使用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员,督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。
负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱,以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具,负责提供工地宿舍,作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。
按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。由甲方指派的`操作人员必须持证上岗。
未经乙方书面同意,甲方不得转租机械设备,不得对机械设备进行改造或增设他物。
二、乙方权利义务
有权按照合同约定按月收取租金。
机械设备进场前,应认真地进行维修和保养,保证进场机械设备的完好性。
负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录,特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录,行业确认证书和营业执照(复印件)等。
负责提供机械设备司机____名/台,指挥工____名/台。进场前,负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育,上岗人员须持证上岗。在租赁期间,司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律,严格遵守安全操作规程,服从甲方项目部正常的施工安排,为甲方项目部提供优质服务,同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求,甲方有权要求退回,乙方应及时协调处理直至更换。
按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修,并及时将结果书面反馈甲方。
负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改,并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。
机械设备安装前,负责提供符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前,负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)。
租赁期满后____日内,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,乙方应将保证金余额及时返还甲方。
第七条 双方安全责任
三、甲方安全责任
1.甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。
2.施工现场有多台机械设备交叉作业时,甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。
3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。
4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。
四、乙方安全责任
1.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护,对机械设备的安全可靠性负责。
2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。
3.当机械设备出现故障或者发生异常情况时,司机应及时通知甲乙双方相关人员,机械设备应立即停止使用,乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。
五、双方共同安全责任
1.本着“谁违章谁承担责任”的原则,甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程,严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业,严禁机械设备带病运转。
2.机械设备在使用过程中,甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底,督促上述人员遵守安全操作规程,规范作业方式,确保不超载,且货物放置、绑扎符合安全要求。
第八条 违约责任
六、甲方违约责任:
1.甲方未按合同约定支付租金的,按每逾期一日________元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满____日未支付的,乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
2.按合同约定的进场时间,若因甲方原因影响机械设备进场安装超过____日,乙方有权终止合同并向甲方收取违约金________元。
3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备,致使机械设备受到严重损坏的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
4.其他约定:xxxxxx________。
七、乙方违约责任:
1.乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,导致合同无法履行的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。
2.乙方未按合同约定日期提供机械设备的,应按照每逾期一日每台次________元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满____日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。
3.在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为,但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外)导致机械设备停工的,每停工一天,甲方除扣减相应的租金外,可要求乙方支付每台次________元/日的违约金。累计停工超过____日的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
4.乙方未按合同约定期及时返还保证金,应按照每逾期一日________元的标准向甲方支付违约金。
5.其他约定:xxxxxx________。
第九条 不可抗力
当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起____日内向对方当事人提供证明。
第十条 争议解决
本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第____种方式解决。
向xxxxxx人民法院提起诉讼;
向xxxxxx仲裁委员会申请仲裁。
第十一条 其他条款
本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共____页,一式____份,具有同等法律效力,其中甲方____份,乙方____份。
本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
合同签订地:xxxxxx。
其他约定:xxxxxx。
承租人:(甲方签章)xxx__ 出租人:(乙方签章)xxx__
住所:xxx__ 住所:xxx__
法定代表人:________ 法定代表人:________
委托代理人:________ 委托代理人:________
电话:xxx__ 电话:xxx__
传真:xxx__ 传真:xxx__
开户银行:________ 开户银行:________
账号:xxx__ 账号:xxx__
xx编码:________ xx编码:________
________年____月____日 ________年____月____日
起重机租赁合同15
出租单位(简称甲方):
承租单位(简称乙方):
根据《中华人民共和国法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国合同法》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定,按照诚实信用、平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要,租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备,经甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准:特别说明:以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的为准。
三、租赁物的用途和使用:
乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程,并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。
四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令,第三章第十六条之规定,《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文,第四、第五、第六条规定,为建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件,必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明,达到机械设备完好率,否则不予出场,并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚,双方委培人员按发放清单检查、出库、装车,经签字办理交接手续。
五、租金应按月支付,乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单,并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
六、经双方协商,乙方应向甲方一定限额押金,甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续,租赁期间不得以押金抵作租金,租赁期满乙方返还的租赁物资收未发生缺损情况的,押金退还乙方(不计利息)。
七、乙方在甲方指定的地点提货,提货时双方当场清点数量并验收质量,乙方指派提货人,提货后乙方应向甲方出具提货单,乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责,发生任何意外事故均与甲方无关。
八、租赁物的.提货与返还时的运输由乙方负责,运费、装卸费由乙方承担。
九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期进行检查、维修和保养,建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收,验收合格后的方可使用,同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长租赁期限的,应在本合同届满前15日内,重新订立租赁合同。
十、租赁期间,租赁物资的维修由乙方负责,费用由乙方承担。
十一、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满,乙方应当返还全部的租赁物,按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的,应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。
十三、违约责任:
① 乙方不按时交纳月租金的,应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
② 乙方逾期不返还租赁物资的,除继续承担本合同规定的租金外,每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③ 乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,甲方有权解除合同,乙方应立即返还租赁物,否则按照本条②款的规定承担违约责任。
十四、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
十五、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。
十六、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。
十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【起重机租赁合同】相关文章:
起重机的租赁合同12-28
起重机租赁合同10-16
【热】起重机租赁合同02-24
【热门】起重机租赁合同02-28
起重机租赁合同【热】02-27
起重机租赁合同【荐】02-27
起重机租赁合同【精】02-24
汽车起重机租赁合同02-18
【荐】起重机租赁合同02-28
【推荐】起重机租赁合同02-28