挖掘机租赁合同通用(15篇)
现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的类型越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家整理的挖掘机租赁合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
挖掘机租赁合同1
出租方(以下简称甲方)单位(或个人)名称:
法定代表人:
常住地址:
联系电话:
承租方(以下简称乙方)单位(或个人)名称:
法定代表人:
常住地址:
联系电话:
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》、《行政法》等有关法律规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、租赁内容: 乙方因施工需要向甲方承租一台日产小松PC120挖掘机,投入__乡三元村的土地田园化工程项目水碾坝进行施工作业。租用期间,租赁机械设备的所有权完全属于甲方,乙方对租赁机械设备只有使用权,没有所有权。乙方不能擅自将机械转租给他人使用,更不能得将甲方机械设备转让、抵押、信托给第三者。乙方向甲方承诺:在租赁期限内,租赁机械设备只在本合同规定的作业地点施工。
二、租赁期限:
租赁期限暂定三个月,即从20_年1月1日起至20_年10月4号)到出场期为止,甲方施工场地在传化公路港项目二部,大挖机进出场拖车费由乙方负责。
二、租赁方法以;租赁形式为月租,月租金30000.00元(叁万元)含税和司机工资,进场后双方每天签认一次机械工作时间和工作内容,作为双方结算的依据。
三、每月工作时间为270个小时,如有超出则按每小时110.00元计价。在租赁期间,乙方应做好压路机工作期间的安全工作和维护好压路机的保养工作,如遇机械故障,乙方要及时进行维修,维修期间甲方不得折扣租金(但时间不超过3天)。
四、 付款方式;每月甲方应按时向乙方支付80%租金,余款在机 械出场后十日内付清,不得无故拖欠。
五、 在保证安全的情况下,甲方全权调配压路机在本施工场地内进行作业,乙方驾驶员应积极配合,需要加班的.情况应服从项目安排,驾驶员不能离开施工现场,如有特殊情况必须经项目部管理人员同意,否则按500元一次进行处罚,乙方驾驶员有权拒绝压路机离开本施工场地到其他地方作业。
六、 乙方的权利和义务;
1、 以租赁合同和工作签证单为依据,足额向甲方收取租金。乙方应派遣一名技能熟练,身体健康,有职业素养的操作司机服从甲方工作调度,乙方协助甲方做好操作人员的管理工作,
2、 租期内,如机械发生故障,乙方应迅速维修。 承担出租机械的所有费用(不含柴油费)在施工中,如甲方指挥有违反安全施工条例,乙方操作人员有权拒绝执行,因甲方强行指挥施工造成的损失由甲方承担,因乙方人员操作不当造成的损失由乙方承担。
七、 甲方的权利和义务;
1、根据租赁合同,指挥使用租用机械设备。
2、承担租用机械的柴油费用。
3、承租期内,负责租用机械的停放位置。
4、为租用机械的维修提供场地和方便。
5、为乙方驾驶人员提供免费食宿。
6、如乙方操作人员达不到甲方工作要求,甲方有权利要求更换操作人员。
八、本合同一式二份,签字生效,具有同等法律效力,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖掘机租赁合同2
承租方:______________
出租方:______________
根据《中华人民共和国民法典》以及国家现有法律法规的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的职责,经双方协商,特签订本合同,以资共同遵守。
第一条设备名称、规格型号及数量
第二条工程名称及租赁地点
工程名称:_________________________工程
工作内容:土方开挖
租赁地点:____________________
第三条租赁时间及计算方法
租赁时间:______________
经甲方验收合格并具备作业条件开始)__________________,共计_________日历天。
经甲方验收合格并具备作业条件开始)__________________,共计_________日历天。
不少于小时。实际使用不足月部分
按台班计算:每台班按11小时计算,每超过1小时,另外按小时计费,不再另计加班费。在租期内乙方随时听从甲方安排工作,满足甲方进度要求。
按小时计算。
依据合同约定的单价,根据实际完成的合格工程量据实计算
乙方应将设备每天的使用情况报表送甲方现场负责人签字确认,实际租赁时间以甲方现场负责人确认的书面记录为准,如果使用情况未经确认,结算时不予考虑。
第四条租赁单价及付款方式
租赁单价:
按台班计价:挖掘机台班租金:_______________元/台班压路机租金:_______________元/台班
按量计价:单价:______________________元/平方米。
设备的进出场运输及费用全部由出租方承担。
若租赁期间,因甲方原因停工,机械停滞期间的租赁费按________元/天计算,乙方提供
经甲方签证的相关资料后按实际停工天数予以结算。
租赁单价内容:
按时间计价时,租金内包括但不仅限于以下内容:
设备维修费、保险费
司机及辅助工人工资、奖金、补贴、福利及保险等
因甲方赶工而需要乙方为租赁设备配备的司机进行加班时的加班费用
租赁费税金
因乙方原因造成的停工费
因不可抗力造成的乙方租赁设备的损坏维修费
因业主原因造成而甲方又未获得赔偿的损失
因天气等原因造成的设备闲置费。
按量计价时,单价内包括以上所有内容,且包含设备燃料费。
付款方式:______________
进度款:______________
按月支付进度款。乙方每月________日前将上月机械使用情况报表报甲方现场负责人审核签字,甲方按经审核后的报表数量与双方核定的单价在_______个工作日内办理进度款结算,并支付进度款总额%。
乙方应在甲方付款前向甲方提供全额的税务发票,并将向乙方现场操作人员发放工资的已签字工资表交甲方备案,否则甲方有权不向乙方支付任何进度款项,并不承担任何的违约责任。
结算:
租赁期结算后,乙方将整个租赁期间机械使用情况报甲方现场负责人办理完工证,凭审核后的结算价交税,甲方收到乙方的完工证和合法的税务发票后15个工作日内办理完结算手续。
支付方式:
甲方通过银行转账方式向乙方支付租赁费用
第五条甲方权利义务
有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的'机械设备。
有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方不正当原因导致机械设备毁损、灭失或者出现事故无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备。
按照合同约定的时间、方式和金额支付租金及必要的其他费用。
在乙方安装技术人员指导下,负责机械设备安装基础的浇筑、预埋件的预埋,安装过程中的吊装设备的安排和相关费用。
为机械设备提供进出场作业、维修保养作业的便利和安全作业环境,负责协助乙方共同保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备的毁损、灭失的,应赔偿乙方损失。
负责司机、指挥工/操作手的日常安全教育和进场安全技术交底,并签订安全生产责任状。
负责督促乙方做好机械设备日常维护、保养和检查工作。
按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。若甲方另行指派操作人员发生事故则责任自负,与乙方无关且乙方设备受损,甲方应当赔偿全部损失。
未经乙方书面同意,甲方不得转租机械设备,不得对机械设备进行改造或增设它物
若租赁机械设备规格型号发生变化,应提前通知乙方,重新商定其租金若需延长租赁时间,应提前________个工作日通知乙方。
甲方指定________________________为现场负责人,负责现场签证,并协调解决施工中遇到的问题,协调现场各方的关系。
按合同约定办理进度款支付及及时办理结算事宜。
第六条乙方权利义务
乙方必须保证机械设备状况良好、完整及安全可靠,符合国家、行业相关标准及地方法规。如甲方要求时,应提供设备的出厂合格证、年审证明、安装检查验收证明、准许使用证等。若乙方提供的设备因故障、老化等原因无法使用或达不到合同约定的工作能力,甲方有权要求乙方更换设备。如果乙方不执行上述决定,甲方有权终止合同并另行租赁其他替代设备。由此而发生的一切费用及造成甲方的一切损失,均由乙方承担。
机械设备的安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。
在机械设备租赁期间,乙方应提供足够的、有经验的并持上岗证的机械操作人员,在甲方的安排下进行机械的使用操作和维修保养工作,甲方有权辞退现场不合格人员并要求乙方在________个工作日内更换合格人员上岗。
进场前,乙方负责与上岗人员签订《劳动、雇佣合同》并进行安全教育等岗前培训,上岗人员须持上岗证。在租赁期间,司机、指挥工/操作手应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律,严格遵守安全操作规程,遵守甲方现场的规章制度和甲方规定的环保、职业健康、安全生产等方面的要求,服从甲方现场正常的施工安排,为甲方提供优质服务,同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。
按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期
进行机械设备的检修、巡修,并及时将结果反馈给甲方。如因设备故障或乙方操作人员操作不当而出现安全事故,乙方应负全部责任并承担因此给甲方造成的一切损失。
乙方应给其进入现场的设备购买保险。如乙方未办理相关保险事宜,发生的损失由乙方承担。
乙方负责为其进入甲方施工现场的人员缴纳社会保险,处理因作业人员自身原因造成的伤亡事故、劳动争议等事宜,并负责因其作业人员作业不当给第三者造成的人身、财产等损失的赔偿活动如因此导致甲方支付部分赔偿款的,甲方有权向乙方追偿。
租赁期间,如发生机械设备故障,乙方接到甲方通知后,必须在_±小时内派人到场维修。
乙方指定白__为现场负责人,负责现场一切事务。
遵守甲方财务管理制度,向甲方提供增值税专用发票。
乙方开具增值税专用发票,需分别注明销售额和进项税额,乙方不得向甲方虚开增值税专用发票。
开具增值税发票信息:______________
单位名称:______________
纳税人识别号:_____________
地址:______________
电话:______________
开户行:______________
账号:_____________
按时向乙方现场操作人员发放工资,并将工资发放记录提交甲方备案。
第七条违约责任
甲方违约责任:
按合同约定的进场时间,若因甲方原因影响机械设备进场超过________日,乙方有权终止合同并向甲方收取违约金________元/台。
甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的环境或场地使用机械设备,致使机械设备受到严重损坏的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
乙方违约责任:
乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号规格与合同约定不符,导致合同无法履行的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。
乙方未按合同约定日期提供机械设备的,应按照每逾期________日________元/台的标准向甲
方支付违约金。累计逾期满________日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。
在合同履行期间,若因乙方原因设备每月累计故障停机时间超过24小时,在停机期
间每11小时按一个台班扣减乙方当月租金超过72小时后,乙方必须更换该设备,更换期间甲方有权另行租赁其它替代设备,由此所发生的一切费用及甲方的一切损失均由乙方承担。累计超过3_________日的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿一切损失。
第八条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行合同义务的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之________日起15________日内,向对方当事人提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第九条合同解除
经双方协商一致,可以解除本合同。
合同义务全部履行完毕后,本合同自动解除。
依法律规定或合同约定请求解除合同的一方,应当自解除事由发生之日起_________日内,以快递签收、公证送达等方式通知对方,否则丧失解除权。
第十条争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人可以协商或向当地政府有关部门申请调
解解决协商或调解不成的,按照下列第2种方式解决:
1、向合同地县人民法院提起诉讼
2、向合同地县仲裁委员会申请仲裁。
第十一条其他约定
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同正本一式贰份,双方各执壹份,副本—1份,甲方1份,乙方丄份。
本合同未尽事宜,经双方协商一致签订补充合同。
双方应当在签订合同时出示相关证件,并将复印件交对方备案。如果合同签约人不是
法定代表人,应当提交授权委托书。
其他事项:______________。
甲方:______________乙方:______________
法定代表人:______________法定代表人:______________
身份证号码:______________身份证号码:____________
挖掘机租赁合同3
甲方(租赁方):XX
乙方(出租方):XX
甲方因在(XX)省的生产经营需要,租用乙方(200)型挖机1台,租期一年,为了保证挖机安全施工,明确双方安全职责,甲、乙双方在签订挖机租赁合同的同时,签订以下挖机施工安全协议。
一、甲方(租赁方)职责和义务
1、对进场挖机的手续和性能进行检查验收,防止带病挖机投入施工。
2、审查挖机操作人员上岗证书,并复印留底。
3、施工前向乙方操作人员进行工作内容介绍和施工技术交底,并解答操作人员提出的问题。
4、签订安全施工协议,明确双方各自的'安全责任和应采取的安全措施。
二、乙方(出租方)职责和义务
1、乙方应向甲方提供性能完好,手续齐全有效的挖机。
2、乙方在施工作业前应介绍所使用挖机的性能。
3、乙方配备的挖机操作人员必须持有国家认证部门颁发的有效证书,能熟练操作。
4、乙方操作人员必须遵守GB6067《挖掘机安全操作规程》和熟悉所操作挖机的构造和技术性能。严禁挖机司机酒后操作。
5、乙方操作人员应按甲方指挥员的正确指挥信号进行操作,对违章指挥和指挥信号不明时,应立即拒绝执行并马上通知指挥人员。乙方操作人员对任何人员发出的危险警告信号,均必须听从。
6、乙方承担挖机出现故障和操作人员操作失误造成的一切责任。
7、挖掘时乙方操作人员应注意地下设施,以防损坏。
本安全协议一式二份,甲、乙双方各执一份,经双方签字、盖章后生效;如发生异议双方约定交由甲方注册地人民法院进行诉讼。
甲方(盖章):XX
甲方代表:XX
日期:XXXX年XX月XX日
乙方(盖章):XX
乙方代表:XX
日期:XXXX年XX月XX日
挖掘机租赁合同4
出租方:_____(以下简称甲方)
承租方:_____(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则,就乙方租用甲方设备事宜,经双方友好协商,达成如下协议:设备配置
一、甲方将小松反铲挖掘机设备,数量一台,操作工人二名,租赁给乙方兴山县黄粮镇低丘岗地改造工程项目部使用、
二、保证金
乙方在设备到达工地当日,必须向甲方支付保证金_____万元整、保证金不抵扣租金,合同期满后,双方进行合同结算,甲方扣除乙方应付款项后,多退少补,互不拖欠、
租金计算及付款方式:
三、此设备按_____小时计算租金,每小时租金为_____元整、
1、按每月小时向乙方收取此租金、
2、租金每月结算一次,乙方必须在每月结算日后三日之内支付当月全额租金,不得拖欠、如乙方逾期未付清全额租金,甲方每天将按所欠租金总额的3%收取滞纳金、并有权停止设备的使用,设备停止期间乙方照付租金,直至乙方付清全额租金后方能使用该设备、
3、乙方每月以转账方式付款给甲方(账号附后),甲方不负责提供发票、
四、甲方职责和权利
1、挖掘机配备壹名操作工人为乙方服务至合同期满、
2、负责设备的维修、保养、辅油及其相应费用,负责为设备提供所需要的柴油、
3、甲方操作人员必须服从乙方工程合理的调度,随叫随到,与乙方搞好团结,认真完成合同所约定的任务、若无故不服从乙方调度,乙方则有权要求更换该操作人员、
4、甲方操作人员有权拒绝不符合挖掘技术要求的挖掘操作、
5、租赁期间,甲方的服务仅限于租赁设备的`操作,对乙方的工程质量,工程进度,工程材料不承担任何连带责任、
6、租赁期间,乙方无论因任何原因造成工期停顿,无论时间长短,甲方仍将按时向乙方计收租金、
五、乙方职责和权利
1、负责甲方设备的签收与保管,遗失,损坏照价赔付、
2、保障设备及操作人员的安全,加强安全管理,对施工安全负全责,并负责安排操作人员的食宿并承担其费用、
3、乙方每月必须给甲方设备三天时间作为设备的维修保养工时,若因甲方设备自身原因,超出三天保养时间、乙方有权扣除超出时间的相应租金、乙方每月以转帐方式付款给甲方,帐号附后、
六、其他约定
1、设备的进退场费用由乙方全部承担,进场时由乙方支付车,退场时由方再现金支付元给,由甲方自行负责找拖车运输、(运费的承担标准:1、租赁期小于2个月,或单程拖车运费大于1000元,往返路费有乙方承担;2、租赁期大于3个月时,拖车所需往返路费由甲乙方各承担一次;)
2、未经甲方同意,乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用,由此造成的损失由乙方全部承担、
3、在合同终止前,乙方必须提前5天电话告知甲方,以便双方作好设备退场和租金结算工作,若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场,则视为乙方续租,甲方将计收租金直至设备离场之日为止、
4、挖掘机在退场时,乙方应积极协助甲方,向甲方提供便利退场条件,因民事纠纷或债权、债务而延期退场的,乙方按延期日历天数追付甲方费用、
5、其它:
6、本合同未尽事宜,双方协商解决,并附协议、如有纠纷或协商未果,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼、
7、本合同一式份、每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日生效、
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
挖掘机租赁合同5
出租方:(甲方)
承租方:(乙方)
为明确出租方(甲方)与承租方(乙方)权利和义务的关系,根据平等互利、自愿有偿、诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,达成汽车租赁合同,条款如下:
1、甲方应按乙方的要求提供相应的车型为___________(牌照________),为__________用车,此车允许载人数为____人(不包括司机),乙方上车人数不应超过此规定之人数。
2、租用期定为__年,自____年__月__日起至____年__月__日止,乙方如果继续使用或停用,应在__日前向甲方提出,否则按合同规定照收租金与费用或按合同期限将车调回。
3、租金每月为人民币____元,从合同生效之日起计,每月结算一次,按月计算,不足1个月按1个月收费。
4、甲方对乙方提供的车辆应保障车况良好,所提供的车辆必须在本合同生效后,准时交付乙方使用,若因延误造成乙方的损失,由甲方负责赔偿。
5、乙方在租用甲方车辆期间要负责对所租车辆进行维护保养,在退租时如因乙方人为原因给车辆设备造成损坏,乙方应负责修复或赔偿相应的损失。
6、如甲方提供的`车辆,乙方在使用过程中途因车辆本身的故障造成抛锚,则由甲方尽快更换相应的车辆,修缮费用由甲方负责。
7、若因司机或其它第三方原因造成交通事故或其它安全事故,造成乙方人身伤害或财产损失,则按《中华人民共和国交通事故处理办法》由乙方与甲方协调处理,如果甲方为其购买了车辆意外保险,则按车辆意外保险相关条例进行赔偿,甲方应协助处理相关事宜。
8、甲方不得擅自将车调回,否则将按租金的双倍赔偿乙方。乙方必须按合同规定的时间和租金付款,否则,每逾期一天,加罚一天的租金。
9、所用燃料由乙方负责。 10、本合同经双方签字盖章生效,本合同一式两份,双方各持一份。 11、本合同未尽事宜,由双方协商。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
签订日期: 签订日期:
挖掘机租赁合同6
甲方:
乙方:
甲方就天山、太阳城公寓工地欲租乙方小型挖掘机一事,双方按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商,特签订本合同。
一、承包范围及方式:
1、承包范围:甲方所承揽的天山、太阳城公寓工程桩端土方清理。
2、承包方式:乙方自带小型挖掘机,并应满足使用要求。
二、工期
按甲方要求按时完成。
三、承包费用:
1、承包价格:按台班计算,每台班工作10小时,1台班按900元计算。台班时间不包括机械维修、吃饭等与工作无关的事项,维修及油料费用自理。
四、双方负责:
1、甲方负责乙方在工地内的各方面的.协调工作,为乙方提供机械进出基坑的设备。
2、乙方为保证机械的正常使用,要进行正常的维修和保养,维修和保养时间不计入台班内,如因乙方原因延误时间给甲方造成的损失由乙方全部负责。
3、乙方自机械进场后,需负责机械及其备件的齐全和完好,如有人为破坏或丢失由乙方负责。
五、安全文明施工
1、乙方进场后服从甲方管理制度、进度安排、质量要求,听从甲方现场施工人员调度。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
六、其他
未尽事宜双方另行协商解决,本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份,双方签字后生效。
甲 方:(签字) 乙 方:(签字)
年 月 日
挖掘机租赁合同7
你上诉人:_________________(刑事案件被告人、刑事自诉案件自诉人、刑事附带民事案件原告人或被告人)
(姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况)
被上诉人:_________________(刑事自诉案件自诉人或被告人、刑事附带民事案件原告人或被告人,刑事公诉案件被告人提出上诉则不列被上诉人)
(姓名等基本情况)
上诉人因_______________一案,不服(高法1988年解释上诉状应写明上诉人收到裁判文书的时间,宜写在此处——华氏注)_______________人民法院__________年_____月_____日字第__________号刑事判决(或裁定),现提出上诉。
上诉请求
(具体的上诉请求)
上诉理由
(对一审判决或裁定不服的`具体内容,阐明上诉的理由和法律依据)
此致
_________________人民法院
上诉人:_________________
代书人:_________________
_____年_____月_____日
挖掘机租赁合同8
甲方:_________
乙方:_________
鉴于甲方欲租用乙方在天山、太阳城公寓场地的小型挖掘机,双方本着平等互利的原则,明确双方的权利和义务,经协商一致,特签订本合同。
一、合同范围和方式:
1。合同范围:甲方承担的天山、太阳城公寓工程桩端土方清理。
2。合同方式:乙方自备小型挖掘机,满足使用要求。
二、建设期
按照甲方的要求按时完成。
三、合同成本:
合同价格:按机队计算,每个机队工作10小时,1个机队按900元计算。机器轮班时间不包括与工作无关的'事项,如机械维护、用餐等。
四、双方负责:
1。甲方负责乙方在施工现场各方面的协调,并为乙方提供进出基坑的机械设备。
2。为保证机器的正常使用,乙方应进行正常的维修和保养,维修和保养时间不计入机组。如因乙方原因造成乙方延误,给甲方造成的一切损失由乙方承担。
3。机械进场后,乙方应对机械及其备件的完整性和完整性负责,任何人为损坏或损失由乙方负责。
五、安全文明施工
1。乙方进场后,应服从甲方的管理制度、进度和质量要求,服从甲方现场施工人员的调度。因乙方安全措施不力造成的事故及由此产生的费用由乙方承担。
2。甲方应对其在施工现场的员工进行安全教育,并对其安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
六、其他
本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份,双方签字后生效。
甲方:_________(签名)
乙方:_________(签名)
_________年_________月_________日
挖掘机租赁合同9
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权力和义务关系,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、乙方为甲方提供______型挖掘机一台。
二、乙方拥有对租赁设备的所有权,甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
三、乙方为该设备配备操作手一人,食宿由甲方负责。租赁期间的'机械燃油费及日常维修保养均由乙方负责。
四、租赁期限:乙方自____年___月____日起将____型挖掘机一台租赁给甲方使用,至____年___月____日早上收回,租赁期限为一年。
五、挖掘机租赁形式及结算方式:
租金按月收取,每月6日前交款,租赁价格每月为_______元整(¥_________元/月)。超出租赁期限后,每天按租赁单价_______元进行结算。
六、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲、乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖掘机操作手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖掘机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
七、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
签订日期:____年___月____日
挖掘机租赁合同10
出租方:______________________(以下简称甲方)
地址:_________________________
邮政编码:_____________________
法定代表人:___________________
委托代理人:___________________
联系电话:_____________________
承租方:______________________(以下简称乙方)
地址:_________________________
邮政编码:_____________________
法定代表人:___________________
委托代理人:___________________
联系电话:_____________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规的规定,经友好协商,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方租赁乙方设备事宜订立此合同,供双方遵守。
一、机械设备基本情况
1、机械设备名称:__________________
2、机械设备型号:__________________
3、机械设备数量:__________________
4、机械设备用途:__________________
二、设备使用地点及工程项目
乙方向甲方租用机械设备,该租赁设备仅限于在__________________,用于__________________工程。
三、租赁设备的所有权和使用权
1、甲方拥有租赁设备的所有权。
2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、租赁期限
1、乙方向甲方租用机械设备的租赁期限共________年________月,甲方自________年________月________日起将________(租赁财产)交付乙方使用,至________年________月________日收回。
2、租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
五、租金及结算方式
根据国家规定的________(租赁财产)的租金标准(无统一规定的,由双方当事人商定),乙方每月应向甲方交付租金________元,交纳租金的时间为每月的最末一日(或双方商定其他时间一次或几次交付)。
六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用
1、设备的进场费由乙方负担,退场费由甲方负担,乙方应在设备退场前七天通知甲方(如果设备实际租赁不足一个月进退场费全由乙方承担)。
2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。
3、设备在租赁期间内由乙方使用,乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修费用在______元以下的由乙方负担,维修费用在______元以上的'由甲方负担,所付费用以甲方机手签字为准,由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。(易损件如叶片、链条、铰笼等费用由乙方承担)
4、在工作过程中,乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,设备因故障造成每月停工三天以上的部分乙方应扣除甲方相应天数乘以8小时的租赁费。
5、租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。
七、甲乙双方的义务
1、甲方的义务
(1)密切配合乙方的施工生产,满足乙方施工要求。服从乙方施工人员的施工安排,但有权拒绝乙方的违章指挥。
(2)负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上,则超过的天数不收台班费。
(3)负责操作人员的工资及设备维修配件
(4)与乙方共同办理机械设备的租费签认工作。
2、乙方的义务
(1)负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,乙方承担一切责任损失。
(2)免费提供甲方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。
(3)负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。
(4)负责租赁期间设备保护及看守,确保发电机安全。
(5)提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由乙方承担。
(6)租赁期间,如甲方购买零配件及材料,乙方应提供交通方便,所需资金在乙方挂支,在租费中抵扣。
(7)负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。
八、违约责任
1、乙方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,甲方设备将延迟进场功停机。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
3、未经甲方同意,乙方不得任意转租机械设备。乙方需要转租机械设备的必须经过甲方同意,未经甲方同意私自转租的,甲方可以解除合同并要求乙方返还机械设备。
4、乙方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:
(1)要求乙方及时付清租费和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失。
(2)终止本合同,收回租赁设备,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
九、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,应提交_______仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
十、其他事项
1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决;
2、本合同壹式_____份,甲乙双方各执_____份,具有同等法律效力。
3、本合同经甲乙双方签字并加盖合同专用章后,方能生效。
出租方(盖章):__________________ 承租方(盖章):__________________
委托代理人(签字):______________ 委托代理人(签字):______________
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
挖掘机租赁合同11
立协议单位:
承租方:_____________________(以下简称甲方)
出租方:_____________________(以下简称乙方)
由于风井冻结项目部7月份开始筹备施工,因处没有给项目部配备铲车,经请示并取得同意,暂由项目部租赁铲车以供筹备使用。为了保障工作的正常展开,本着互利互惠,互相自愿,公平公正的原则特订立此协议。
一、结算单价及付款方式
铲车型号为龙工50型,铲车租赁费300元/时,(含一名铲车司机工资)。待租赁期结束经调度人员和项目部领导签证汇总后一次性付清。付清完结后本协议自动失效。
二、租赁日期
每工作一天结束后由我单位调度人员给予签证认可,租赁结束后由财务部门结算。
三、出租方义务
1、服从承租方在施工现场的工作安排,积极完成承租方所安排的工作。
2、如果因出租方原因耽误施工,承租方可以按影响情况扣减出租方租赁价款。
3、出租方驾驶员工资和及维修配件由出租方自行承担。
4、消耗的'油料和司机的住宿饮食由承租方提供。
四、本协议一式两份,双方各持一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
挖掘机租赁合同12
甲方:
乙方:
乙方有壹台铲车租给甲方,经双方协商,按月租给甲方使用,租金为壹万叁仟元整。为保证正常施工,经甲、乙双方协商制定如下合同,望双方互相遵守,如有违约,甲方有权解除合同。
一、设备所有权:
本合同所列的租赁设备的所有权属于乙方,甲方对租赁设备机械只有使用权,没有对设备的转租权,甲方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由甲方承担。
二、乙方的基本责任:
1、提供良好的'操作设备和操作机手。
2、乙方机手必须听从甲方的安排。
3、如乙方不听从甲方人员的安排,甲方有权解除合同。
4、乙方每月至少工作25日,不够25日,每日扣租赁费,按平均价扣除。
5、合同履行期间,机械的保养、维修、零配件一切费用均由乙方负责。
6、因乙方操作不当造成的机械、人员的一切损失,由乙方负责。
7、乙方应确保机械在工地的正常使用,如地方干扰,乙方应自行协调解决,因此而造成的滞工由乙方负责。
三、甲方的基本责任:
1、为乙方机手免费提供食宿
2、负责设备在施工现场的看护。
3、因天气原因造成的乙方损失,甲方补助乙方每天100元。
四、结算方式及相关事宜:
l、租赁期间:自年____月日开始计算租金。
2、结算方式:设备租赁按包月计算,若挖掘机带炮锤则另行计算,按大合同结算。
3、油料提供:甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的柴油。
4、设备维修:乙方负责设备的维修,并保证甲方的正常施工,所有的维修费由乙方支付。
5、设备因故障造成的停工每月不得超过3天,如超出一天,则超出的天数不计算租赁费。
6、每月机械修理时间累计不得超过4天(含4天)不扣租金,如超过天者按4日平均租金扣除租赁费。
7、施工期间因特殊原因需停工撤场,如该机械不撤场,看管机械费用及安全由乙方负担。
五、本合同壹式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字之日起生效。
甲方:签字盖章:
乙方:签字盖章:
年月日
挖掘机租赁合同13
甲方(承租方):______________
乙方(出租方):______________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,依照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。
第一条:租赁设备的情况
1.1品名:______________
1.2数量:______________
1.3性能:______________
1.4外观:______________
第二条:租赁设备的用途
2.1方挖掘。
第三条:_租赁期限
________年____月____日起租赁至退租。
3.2承租方和出租方退租设备时应提前三天通知对方。
第四条:租金挖掘机租赁合同
4.1租费计算:按月租____元,(不包括油费,不包括司机工资)。
4.2租赁费支付方式:______________现金支付,按月结清
4.
2.1预付费用________元
第五条:租赁机械的所有权
5.1在租赁期间,租赁机械的.所有权属于出租方。承租方对租赁机械只有使用权、调配权、指挥权,没有所有权。
5.2在租赁期间,承租方如将租赁机械转租给
第三人,须征得出租方书面同意。
第六条:租赁机械的使用、维修、保养和费用
6.1租赁机械在租赁期内由承租方使用。承租方只负责包月租赁机械设备的日常燃油(柴油)费用,和挖机驾驶员保养费用由出租方承担。
因承租期间如因驾驶员操作不当引发事故损坏挖机或损坏地方设施(光、电缆、架空线路、广播电视线路、供水管路等),承租方负责赔偿处理。
第七条:租赁机械的毁损和丢失
7.1承租方应负责设备的安全责任,承租方应自行看管好机械设备,在租赁期间设备被盗、丢失由承租方自己负责。
第八条:违约责任
8.1承租方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施:
(1)要求承租方及时付清租金;
(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械。
第九条:争议的解决
9.1发生合同纠纷时,双方应本着公平合理,实事求是的原则协商解决,协商不成时,可提请上级有关部门调解,也可直接向起诉。
第十条:本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本协议壹式贰份,承租方执壹份,出租方执壹份,自双方签字(盖章或手印)后生效,在租赁费用结清后自动失效。
承租方:______________
出租方:______________
代表人(签字):______________
代表人(签字):______________
日期:_________年____月____日____
日期:________年____月____日
挖掘机租赁合同14
甲方(承租方):
乙方(出借方):
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方承担挖机的柴油消耗和安排随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
l、提供360挖机一台,工作人员壹名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除二天,若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金;
2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的`合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租赁期间作业时间规定:
月度租赁作业工时为20小时,如因甲方原因或者是无作业任务等,乙方作业工时不足20小时,乙方的租赁费不变:。计时方式为挖机电脑计时,月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的,进场费用由甲方承付,达到2个月的进出场费由甲乙双方各付50%。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁,即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费为____元整,超出小时,以外的超时款另外计算(乙方不提供税票)。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日起每月租赁时间达到30天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲、乙双方共同承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述
甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
备注:______________________________________________________________ ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
租借方:出租方:
身份证号:身份证号:
合同签订日期:____年____月____日
挖掘机租赁合同15
出租方(以下简称甲方)单位(或个人)名称:XXX
法定代表人:XXX
常住地址: XXX
联系电话:XXX
承租方(以下简称乙方)单位(或个人)名称: XXX
法定代表人:XXX
常住地址: XXX
联系电话: XXX
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》、《行政法》等有关法律规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、租赁内容: 乙方因施工需要向甲方承租一台日产小松PC120挖掘机,投入X X乡三元村的土地田园化工程项目水碾坝进行施工作业。租用期间,租赁机械设备的所有权完全属于甲方,乙方对租赁机械设备只有使用权,没有所有权。乙方不能擅自将机械转租给他人使用,更不能得将甲方机械设备转让、抵押、信托给第三者。乙方向甲方承诺:在租赁期限内,租赁机械设备只在本合同规定的作业地点施工。
二、租赁期限:
租赁期限暂定三个月,即从20xx年1月1日起至20xx年3月31日止,承租期满后,若乙方需继续租用甲方机械,到时双方另议签订延期合同。
三、租金结算方式及工作要求:
1、租赁机械设备租金按每月贰万壹伍仟元(¥25000.00元)计算,不足月的按日计算(即按月租金除以三十天为日租金:25000.00元÷30日=833.33元/日)。
2、付款方式:每月租金应在当月月底前结清,乙方必须按时支付租金给甲方。
3、甲方保证租用机械设备每月给乙方正常使用224小时,(超出时间按120.00元/小时计算),甲方每月应有两天的时间保养机械设备。若甲方机械设备故障影响乙方施工不足28天,则甲方必须延期补足给乙方相应的.天数。
4、由于天气不好或乙方的原因而导致机械设备工作不足当月的使用时间,乙方应照常付给甲方满月的租金,不能随意扣甲方租金。
5、甲方负责向乙方提供机械设备操作机手1—2名,操作机手工资由甲方负责。
四、双方责任:
1、甲方保证提供良好的租赁设备给乙方,每月甲方和乙方商量确定时间对机械设备进行维修和保养工作。
2、甲方租赁机械设备在工地施工中出现故障,操作机手和乙方负责人必须向甲方电话通知,由甲方派专修人员进行维修,维修费用由甲方自理。
3、乙方工程必须要有完善的审批手续,凡涉及到有关法律、法规和行政处罚等原因,造成甲方机械被扣或处罚等事,应由乙方负责处理和解押,并负责赔偿甲方机械所超出乙方租赁期限的租金。
4、租赁期间,乙方应加强安全生产,确保甲方机械设备安全及操作机手人身安全,乙方施工场地有危险的,乙方要督促机手注意安全,若乙方施工人员乱指挥造成甲方机械设备、机手出安全事故的,应由乙方负责赔偿一切经济损失。
5、乙方有责任向机手介绍工地情况,如工地埋有地下水管、电缆等,乙方施工人员不及时告知机手而造成经济损失,应由乙方负责赔偿。
6、租赁期间,乙方免费供给甲方机械设备合格燃油。斗齿和斗销及其他机械附属油的消耗、维修保养等费用由甲方负责。
7、乙方在租赁期间内,租赁机械设备的操作机手,乙方免费提供宿舍生活费。
8、租赁期间,乙方负责派专人看守机械设备。
五、机械设备操作机手责任:
租赁机械设备的操作机手必须要服从乙方施工人员指挥和工作安排,无工作时安排时,机手不得擅自离开工地回家。有事请假须安排好顶班人员并征得工地现场施工人员同意后方可离开。
六、合同争议与终止:
1、本合同未尽事宜由双方友好协商解决。如有争议,双方不能协商一致的,任何一方均可向施工所在地的人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份,双方各执一份,本合同自双方法定代表人签字之日起生效。合同期满,租赁费用结算完毕后本合同自动废止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【挖掘机租赁合同】相关文章:
租赁挖掘机合同07-24
挖掘机械租赁合同02-21
挖掘机的租赁合同03-07
[经典]挖掘机租赁合同08-31
挖掘机租赁合同06-13
挖掘机租赁合同(经典)04-05
挖掘机械租赁合同04-20
小挖掘机租赁合同07-26
挖掘机设备租赁合同09-09
简单挖掘机租赁合同07-31